位置>千里马招标网> 招标中心> [安建建设]泾县泾川幼儿园项目(室外工程)招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
根据《(略)招标采购管理办法》、《(略)工程建设分公司内部招标管理办法》、《(略)工程项目管理手册》等要求,现对(略)施工进行招标。
1、项目名称及内容
1.1、项目名称:(略)
1.2、工程地点:泾川镇幕桥路与千亩园路交口(原城关二小内)
1.3、招标人:(略)工程建设分公司
1.4、项目概况:泾县泾川幼儿园项目,为一栋1~3层连体框架教学、办公综合楼,工程占(略).24平方米,基底面积****.64平方米,总建筑面积****.87平方米。主要功能为幼儿教育及办公,抗震设防烈度为7度,设计耐火等级二级(地下部分一级),屋面防水等级Ⅰ级,设计使用年限50年。
1.5、招标范围:
泾县泾川幼儿(略),总包合同、业主方招标文件、工程量清单、招标效果图、施工图纸及补充答疑文件中有体现的工程以及图纸未明确的隐含工程、成品保护、清洁等。包含由中标人提供本工程所用的全部施工材料、机械及辅件,在施工过程中采取的技术措施,质量保修(略)。主要工作内容包含但不限于室外道路、雨污水管网、景观工程、园林绿化、安防监控及配套工程等。
1.6、工期:60日历天。如因投标人的原因造成工期延误,每延期壹天,招标人将按****元/天扣取扣取投标人的违约金,投标人还应承担因延误工期而增加的其他相关费用。延期超过30天招标人有权解除合同。
1.7、质量要求:合格,确保创宣城市“云岭杯”。塑胶跑道质量标准应严格按照中华人民共和国国家标准 (GB/T (略)求执行,并满足相关环保要求,如建设单位有要求,中标人应提供第三方专业机构出具的安全检测及评估报告,费用包含在投标总价中不再另行计取。所有项目施工质量符合图纸要求,满足现行的施工技术规范和检验评定标准,并保证一次性验收合格,如出现不合格情况,除应及时采取措施补救外,招标人将对投标人处以10万元的处罚,计入合作方信用记录,直至解除合同关系。
1.8、安全文明要求:必须确保安全文明施工,必须严格执行《宣城市创建文明城市责任考评办法(试行)》、《宣城市建设系统创文明城市工作实施细则》、泾县行政主管部门、(略)有关安全、文明施工的规定和招标人针对本工程所作出的安全、文明措施,确保符合宣城市创建文明卫生城市要求。达到《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-****)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-****)。施工现场卫生保洁自开工至工程竣工卫生移交。
1.9、材料、(略):
(1)、除专用合同条款另有约定外,工程所需材料均(略),材料质量必须符合招标人的要求,因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题或不符合招标人要求,招标人有权要求中标人更换材料或直接指定供货材料,所发生的费用均(略),不再调整合同价格。中标人承担所造成的一切损失。
(2)、中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的环保及质量等级,并须按有关技术规范要求对材料环保及质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人、监理单位及业主认可。如招标人、监理单位及业主对某种或某些材料的环保或质量有异议,有权提出停止使用的要求,中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有环保或质量问题,由此而发生的(略)。
(3)、中标人在订购材料、设备前,必须向发包人及监理工程师提供符合发包人要求的材料、设备供货单位的相关资料及所采购的材料、设备的合格证书等证明材料经发包人(略)(不少于3套)报发包人及监理工程师审阅并获得批准后方可采购。中标人须在样本/样品上张贴明显的标记,说明材料(略)的信息并签字确认。
2、投标人资格要求
投标申请人必须同时满足下列条件:
2.1、投标人具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质;有效的安全生产许可证;合法存续的营业执照、税务登记证、银行开户许可证;具备开具增值税专用发票的资格。
2.2、投标申请人近三年内(是指****年5月至今,下同)具有两项及以上(略)(类似业绩是指单项合同金额在500万元及以上的类似工程施工业绩,以合同确认业绩,下同)。
2.3、项目经理要求:市政公用工程专业二级注册建造师,有效的安全B证。必须是投标人本(略),不能有其它在建工程,否则没收保证金,取消该投标人中标资格。近三年内完成类似业绩至少一项以上(类似业绩是指单项合同金额(略)合同确认业绩,下同)。
2.4、不接受联合体投标。
2.5、近三年内无施工质量安全事故、无拖欠农(略)信息网上企业近三年无重大质量、安全事故及建筑市场不良行为记录、无拖欠农民工工资记录的截图;如投标人有涉及诉讼案的,提供相关情况说明并附法院或仲裁机构的裁决等资料,被法院列为失信被执行人的单位不得作为本项目的中标人)
2.6、外省投标单位需提供进皖备案表或备案网上截图。
3、招标文件的获取及要求
3.1 集采平台库内供应商
凡有意参加投标并符合资格要求者,请于 **** 年 5 月 3 日至(略)自行在安徽建工集采平台网上报名,招标文件费用500元/份(不退),投标人必须在申请报名后将招标文件费用银行转账凭证扫描件发送至邮箱:(略)@qq.com。招标文件下载须知如下:
1)集采平台网址:http://(略)com.cn/,投标人在供应商窗口登陆后进入“首页”模块的“公开报名中”报名。
2)投标人在报名时必须将招标公告中资格要求相关资料(除平台内已有资料外)以附件形式上传。
3)投标人报名并上传资料经审核通过后,在“招标采购项目”模块的“招标文件下载”下载招标文件;投标人因上传资料不全而未审核通过时,需将缺少资料补全后重新报名。
4)下载说明:
①“转账单附言”栏目中注明“(略)招标报名费”,招标人不接受开标现场缴费,招标人有权拒收未交纳报名费的《投标文件》。
单位名称: (略)工程建设分公司
帐号:(略)
开户行:(略)
② 如有招标答疑及补遗,招标人将于招标文件规定的时间在本平台发布,请投标人自行及时下载,未下载所造(略)。
3.2 未注册供应商
1)招标文件获取:
凡有意参加投标者,请于 **** 年 5 月 3日至 **** 年 5 月 9 日(非工作日除外)上午8:00~12:00,下午14:30~17:30, 到合肥市黄山路与石台路交口安建国际大厦24楼招标办,持单位介绍信(或法人授权委托书)及购买人身份证原件购买招标文件,招标文件售价500.00元,售后不退。
2)购买招标文件时须出示以下文件(加盖公章)并装订成册,相关原件备查。
①单位介绍信或(略)
②营业执照副本复印件;
③满足投标人资格要求的其他证明文件复印件;
3)招标文件费用交纳方式:
①提前转入以下指定账户,凭银行回单及相关资料领取招标文件。
单位名称: (略)工程建设分公司
帐号:(略)
开户行:(略)
②携带现金在报(略)。
4)投标人必须在投标截止时间前完成安徽建工集采平台的注册资料上传工作,否则投标无效。
4、投标文件递交
4.1投标文件递交截止时间(投标截止时间)为(略)5时00分,地点为:合肥市黄山路459号安建国际大厦25楼会议室,逾期不再接受。
4.2 开标时间: (略) 15 时00分,组织召开评标会进行现场评标。
4.3 现场考察:投标人在购买招标文件后应自行对现场进行充分考察,招标人不统一组织。
(略)元),投标保证金必须由投标人的基本账户一次性汇入本公告所示账号,“转账单附言”栏目中注明“****安建建设泾县室外工程投标保证金”,并在投标截止时间前到账,否则投标书无效,按废标处理。
户 名:(略)
开户行:(略)
账 户:**** **** **** **** ****
5、联系方式
招标人:(略)工程建设分公司
报名地址:合肥市黄山路与(略)
招标人联系方式:骆工 电话:(略) 传真:(略)
发布网址:http://(略)com.cn/,电子邮件:(略)。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多泾县招标采购信息
- 南部县第四小学新建校大门及附属工程
- 05月03日
- 63600部队东风中学足球馆建设项
- 05月03日
- 府谷县体育活动中心农民体育健身工程
- 05月03日
- 忠县电竞场馆及配套设施项目EPC施
- 05月03日
- 大庆市公共资源交易中心关于体育器材
- 05月03日
- 巴彦淖尔市住房和城乡建设委员会足球
- 05月03日
- 加油油管(带油嘴及接头)(ф20、
- 05月03日
- 平原县全面改薄学校运动场地建设项目
- 05月03日
- 如皋市和谐家园室外改造工程最高限价
- 05月03日
- 总建筑面积18324平方米年产20
- 05月10日
- 围场县半截塔学区半截塔小学操场改建
- 05月03日
- 总建筑面积9653平方米塑胶制品项
- 01月03日
-
泾县建材网
泾县采购信息网
泾县政府公开信息
泾县公共资源交易网
泾县电力交易中心
泾县交易中心
泾县房产交易中心
泾县工程交易中心
泾县钢铁交易中心
泾县建设交易中心
泾县招投标交易中心
泾县政府交易中心
泾县造价信息网
泾县市政工程信息网
泾县水利工程信息网
泾县通信工程信息网
泾县医药招标网
泾县建筑招标网
泾县工程招标网
泾县建设招标网
泾县施工招标
泾县装饰工程招标
泾县建设工程网
泾县水利招标信息网
泾县电力招标网
泾县建委招投标网
泾县建筑管理网
泾县建设信息港
泾县教育招标网
泾县装修招标
泾县人力和社会保障局
泾县建设网
泾县总包工程
泾县政府工程招标
泾县工程施工招标
泾县工程公开项目
泾县工程采购信息
泾县招标投标采购平台
泾县省市工程建设网