位置>千里马招标网> 招标中心> 新塘镇大王岗小学建设工程施工总承包
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)招标公告
根据 增发改投[****]274号、增国土规划函[****]****、****号 批准,并且本工程具有施工图审查证明文件及资金证明,(略)现对(略)进行公开招标,选定承包人。
一、工程名称:(略)
二、招标单位: (略)
联系人:何工 联系电话: (略)
招标代理机构:(略)
联系人:陆工 联系电话: (略)
招标监督机构:(略)
投诉电话:(略)
三、建设地点: (略)
(略)㎡,总建筑面积为****㎡(其中计容建筑面积****㎡),规划设置60个教学班,学生总规模为****人。主要建设内容包含两部分:(一)校区建设工程,包含教学楼及综合教学楼、体育运动建筑、后勤服务建筑、室外体育场地、地下车库、架空层、看台及主席台、校区道路广场、,绿化;(二)配套道路工程。蝴蝶岭大道全长****m,宽30m,双向4车道;学府路全长600m,宽24m,双向4车道;大王岗小学北路全长327m,宽24m,双向4车道。
五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价:
1、标段划分:(略)
2、招标内容、规模:(一)校区建设工程。教学楼及综合教学楼****.6㎡,体育运动建筑****㎡(含体育馆****.7㎡,看台及主席台364.5㎡),后勤服务建筑****.7㎡(含教职工餐厅****.2 ㎡,垃圾房37.5 ㎡,2个门卫(略)),室外体育场地****.6㎡(含400m田径运动场、5个室外篮球场、4个室外排球场、4个室外羽毛球场、6个室外乒乓球场),地下车库****.9 ㎡,架空层****.8㎡,看台及主(略)(单跨最大跨度36.6m),校区道路广场****平方米,绿化(略)。(二)配套道路工程。蝴蝶岭大道全长****m,宽30m,双向4车(略),宽24m,双向4车道;大王岗小学北路全长327m,宽24m,双向4车道。建设沥青混凝土道路,配套给水(略)。(具体内容以工程量清单、招标图纸为准)。
3、招标控制价为:(略)
六、资金来源:(略)
七、公告发布、报名及递交报名申请文件时间:
公告发布日期(含本日): ****年8月5日至(略)
注:(略)
递交投标文件及报名开始日期:(略)
递交投标文件及报名截止日期:(略)
项目负责人签到时间:(略)至****年8月25日11时30分
开标时间:(略)
如报名参加投标的申请人数量过少(少于(略))不足以形成充分竞争时,招标人在(略),可以发出补充公告,适当**报名时间。
八、投标报名、接收投标文件、项目负责人签到、开标地点:
**公共**交易中心**交易部(**区荔城街**大道2号金河湾3栋108)指定开标室,可在**公共*****站进行查询。
注:投标人应在递交投标文件和投标报名截止时间前,凭以下资料到**(略)
1.投标人须凭(略):①**建设工程投标报名申请表(一式两份,应使用标准格式,详见**公共*****站:(略)
2.投标担保及投标报名费:
(1)投标担保:80万元,投标担保须在递交投标文件截止时间并完成投标登记手续后至开标前完成缴纳,由**公共**交易中心代收。投标担保须由主体单位基本户转出,投标担保缴纳情况以**公共**交易中心查询为准。缴费的操作详见**公共**交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》
(2)投标报名费为100元,由交易中心收取,报名费须在投标报名截止时间前完成缴纳。
3.若出现以下情况,招标人将拒绝接收投标文件:(略)信息不一致的,或未按规定时间缴纳投标报名费的,视为未成功办理投标报名登记手续。
九、投标人合格条件:
1、投标人参加投标的意思表达清楚,投标人代表被授权有效。
2、投标人均具有独立法人资格,按国家法律经营。
3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证。
4、投标人应具备以下资质:
投标人具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包贰级或以上资质;
投标人拟担任本工程项目负责人的人员为:(略)
注:①资质标准按照建市[(略)颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围承接工程。具体原则按《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》(建市[(略)执行。
②注:建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法(试行)》及《注册(略)(试行)》;注册(略)。根据**省建设厅《关于明(略)粤建市函〔****〕218号),二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效,不得跨省执业。项目负责(略),项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人。
5、持有项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书(B类),或能够提供**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
6、专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书(C类),或能够提供**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
7、投标人自****年 1月 1日至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指中标金额大于或等于****万元的房屋建筑工程,完成时间以竣工验收时间为准,中标金额以中标通知书为准)。需提供*(略)。
注: (略)
(1)金额以中标通知书为准,中标通知书上没有金额或免招标的,以施工合同(不含补充合同)为准。
(2)技术指标需在**市房建和市政企业库内业绩上传件中反映。
(3)完成时间(略)。
(4)库内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资料不相符的,该项业绩不予认定。
8、投标人在**市住房和城乡建设委员会市政房建企业库建立了企业诚信档案,拟担任本工程项目负责人为本企业诚信档案中的在册人员。
9、投标(略)。
、关于联合体投标:(略)
注:投标申请人报名时除按《投标申请人报名须提交的书面资料及其他取自**市房建和市政企业库登记登记的信息一览表》中要求提交书面资料外,其余各款资料均取自投标人在**市房建和市政企业库登记登记的信息,企业库记录的该部分信息将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。评标委员会对该部分资料的审查将以投标报名截止日期当天24时在**市房建和市政企业库登记记录的信息为依据。若招标人(略),以上资料以**报名截止期当天24(略)应及时维护相关信息,确保各项信(略)。《投标申请人报名须提交的书面资料及其他取自**市房建和市政企业库登记登记的信息一览表》中没有要求提交的资料,不作为资审不合格的依据。
十、满足资格审查合格条件的投标申请人不足 3 名时为招标失败。招标人分析招标失败原因,修正招标方案,报有关管理部门核准后,重新组织招标。
十一、资格审查结果及中标结果将在**公共*****站公示,公开接受投标人的监督。
(略).2)的第四十条规定执行。
十三、本工程根据国家和省有关计价规范设置招标控制价。
十四、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的,向招标人书面提出。异议受理部门:(略),异议受理电话:020-****,地址:**区新塘镇府前路38号。
十五、投标申请人在递交投标文件时须按要求提交《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件,以证明投标申请人及其法定代表、项目负责人无行贿记录。《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(略)时间内,否则拒收其投标文件。如投标人在**市**区人民检察院开具查询证明,***站((略))查阅办事流程,具体接受查询部门:**市**区人民检察院反贪局综合预防科,办公地址:**市**区府佑路133号,咨询电话:(略)。
十六、本(略)(网址:(略)
十七、招(略)(招标公告)报招投标监管机构备案后,方可发布。
十八、其他事项:招标(略),同时发布(略)。
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
****年 8 月 4 日
附件一:
取自**市房建和市政企业库登记的信息一览表工程名称:(略) 投标申请人(盖章)
审核确认:招标人或招标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下须提交的书面报名资料共同核对,审核(略)。 | ||||||||
招标人或招标代理机构接收资料人员签名: | 投标申请人的代表签名: | |||||||
序号 | 项目 | 内页码 | 报名提交资料要求 | 审核情况 | 备注 | |||
(此栏不需申请人填写) | ||||||||
1 | **建设工程投标报名申请表(不用装订,)(不用装订,一式两份) | 原件 | 须提交书面资料 | |||||
2 | 投标申请公函(同以下资料装订为一本) | 原件 | 须提交书面资料 | |||||
3 | 企业营业执照信息 | 信息取自**市房建和市政企业库登记 | ||||||
4 | 企业法定代表人证明书 | 原件 | 须提交书面资料 | |||||
5 | 投标人代表的法定代表人授权委托书(非法定代表人参加时提供) | 原件 | 须提交书面资料 | |||||
6 | 企业资质证书信息 | 信息取自**市房建和市政企业库登记 | ||||||
7 | 建筑施工企(略) | 信息取自*(略) | ||||||
8 | 拟委派工程项目负责人的建造师注册证书或建造师临时执业证信息 | 信信息取(略) | ||||||
9 | 项目负责人安全培训考核合格证(B类)复印件或**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页 | 信息取自**市房建和市政企业库或提供**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息 | ||||||
10 | 专职安全员的安全生产考核合格证(C证)复印件或**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页 | 信息取自**市房建和市政企业(略) | ||||||
11 | 类似(略) | 网页信息打印件 | 信息取自**市房建和市政企业库 | |||||
12 | 投标人按照附件二的内容签署盖章的投标申请人声明 | 原件 | 须提交书面资料 | |||||
注:1、《**建设工程投标报名申请表》应使用标准格式,详见**公共*****站(略)
2、本表原(略),投标申请人须留空,由招标人或招标代理单位机构审核后填写。
3、本表“报名提交资料要求”中原件备查指投标申请人需在投标报名时提交原件供核查,并确保在招标期间应招标人和建设行政管理部门及工程招标监督机构提出要求后2日内提供原件复查。
4、本表一式两份,一份附于报名资料内作为报名资料目录,另一份交回投标申请人的代表。 两份表格中(略)。本表(略),修改(略)位代表共同签署。
5、本表中没有要求提交的资料,不作为资(略)。
附件二:
投标申请人声明(一)
**市**区住房和建设局、本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加 投标工作,作出郑重声明:
一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标,不出让投标资格,不向招标人或评标委员会成员行贿。
三、本公司没有处于被责令停业的状态;没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内;没有处于财产被接管、冻结、破产的状态;在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题;在**市人民检察院行贿犯罪档案查询结果中,本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录,本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。
四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员,严格遵守(略),执行“一不准进、三不准出”规定,选择合法(略)。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度,将自愿接受:通报批评,记录不良行为,列入黑名单,并暂停责(略),对责任项目负责人暂停投标报名二年。多次违规的,暂停投标报名二至三年,并提请资质审批部门降低或吊销企业资质、项目经理的建造师从业资格和专职安全员安全培训考核证书。
五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作;本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。
六、本公司保证本项目拟派的项目负责人和安全员没有在其他在建项目中任职。
七、本公司承诺,中标后不转包或违法分包,在施(略),严格执行安全生产相关管理规定;按照**市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。
八、本公司如投标时选用绿色生产达标企业生产的混凝土,中标后将使用绿色生产达标企业生产的混凝土,若不遵守承诺,自愿按不履行合同约定处理。
本公司违反上述保证,或本声明陈述与事实不符,经查实,本公司愿意接受公开通报,承担由此带来的法律后果,并自愿停止参加**市行政辖区内的招标投标活动三个月。
特此声明
声明企业:
(略)
法定代表人签字或签章: (略)
投标(略)(二)
关于投标过程不发生围标串标行为的声明
本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加位于**区的 的投标工作,作出郑重声明:
本公司保证在投标过程中不出现以下情形:
一、不同(略)
二、不同投标人的投标文件2处以上错漏一致的;
三、不同投标人的(略);
四、不同(略)
五、不同(略)同一人的;
六、不同投标人的投标文件相互混装的;
七、不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的;
八、不同投(略)
九、不同投标人使用同一人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的;
十、不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求采用专用技术的除外;
十一、评标委员会认定的其他串通投标情形。
如果出现上述情形之一的,愿意接受评标委员会或建设行政主管部门作围标串标行为的认定,并自愿无条件接受招标人和建设行政主管部门的以下处理:
1、取消(略)
2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金;
3、两年内(略)
4、两年内停止或永久禁止在**区承接工程或者执业;
5、对不良行为予以记录,并进行公告;
6、报**区建设行政主管部门备案,并提请上级(略)
7、其他行政处理决定。
特此声明
声明企业: (略)
法定代表人签字或签章: (略)
投标申请人声明(三)
关于遵守(略)
本招标项目招标人及招标监管机构:
本公司就参加位于**区的 的投标工作,作出郑重声明:
一、若成为本工程的中标人,我公司将严格遵守招标文件和履行施工合同的下列要求:
1、(略):在招标文件规定的限期内与招标人订立施工承包合同。
2、施工现场技术和管理人员:
(1)投标(略)员工;
(2)根据本工程建设的实际需要适当设置的项目管理架构,委派的技术和管理(略)设实施要求;
(3)在收到发包人进场通知的3天内,所有技术(略),进入现场办公,不得兼职(略)
(4)若因技术或管理人员未按投标承诺的人员和时间到位、或人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足,不适应现场工作需要,我公司愿按发包人要求撤换不合格人员,并保证后任人员的资质、资历、业绩及实际工作能力不低于前任人员的水平。
3、工期:保证尽一(略)。本公司充分了解和预计在施工过程中,本项目可能(略),保证不因自身原因导致实际工期超过合同竣工时间。
4、(略):保证准备并供应充足的材料设备,按投标承诺的时间全部按时到位。不因任何材料、设备因素阻碍工期而影响投标承诺的竣工日期。
5、质量、安全:保证实现本工程招标文件所确定的工程质量、安全目标计划,且按**区有关文件及本工程招(略)
6、不发生出 借资质、转包、违法分包行为。
7、不拖欠或克扣劳务人员工资,不拖欠材料(略)(如有分包工程)。
二、如不能履行上述承诺,本公司愿意承担由此带来的法律后果,并自愿无条件地接受招标人和建设行政主管部门的以下处理:
1、取消中标资格或者解除合同;
2、由招标人没收投标保证金或合同履约保证金;
3、两年内停止或永久禁止参与**区财政资金建设工程的投标;
4、两年内停止或永久禁止在**区承接工程或者执业;
5、对不良行为予以记录,并进行公告;
6、报**区建设行政主管部门备案,并提请上(略)
7、其他行政处理决定。
特此声明
声明企业: (略)
法定代表人签字或签章: (略)
附件:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多增城市招标采购信息
- 广州市第一人民医院整体扩建项目施工
- 08月05日
- 新都桥西片区水浸整治工程监理招标公
- 08月05日
- 丰顺县八乡山镇滩良小学教学楼及附属
- 08月05日
- 知识城ZSCXN-C4-1地块(鹏
- 08月05日
- 广州市食品药品监督管理局药品监管执
- 08月05日
- 中冶AH050406、AH0504
- 08月05日
- 番禺区社会福利院挡土墙加固工程
- 08月05日
- 商业用房工程施工总承包
- 08月05日
- 中冶AH050406、AH0504
- 08月05日
- 广州市花都区人民医院二号楼六层改造
- 08月05日
- 知识城ZSCXN-C4-1地块(鹏
- 08月05日
- 泾县昌桥乡堰坝水毁重建工程
- 08月05日
-
增城市建材网
增城市采购信息网
增城市政府公开信息
增城市公共资源交易网
增城市电力交易中心
增城市交易中心
增城市房产交易中心
增城市工程交易中心
增城市钢铁交易中心
增城市建设交易中心
增城市招投标交易中心
增城市政府交易中心
增城市造价信息网
增城市市政工程信息网
增城市水利工程信息网
增城市通信工程信息网
增城市医药招标网
增城市建筑招标网
增城市工程招标网
增城市建设招标网
增城市施工招标
增城市装饰工程招标
增城市建设工程网
增城市水利招标信息网
增城市电力招标网
增城市建委招投标网
增城市建筑管理网
增城市建设信息港
增城市教育招标网
增城市装修招标
增城市人力和社会保障局
增城市建设网
增城市总包工程
增城市政府工程招标
增城市工程施工招标
增城市工程公开项目
增城市工程采购信息
增城市招标投标采购平台
增城市省市工程建设网