位置>千里马招标网> 招标中心> 2013年中央农业综合开发土地治理项目(龙马下保扎机耕路)竞争性谈判公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**市百通招标代理有限公司受(略)的委托,依据采购人提供的采购方式函,拟对****年中央农业综合开发土地治理项目(龙马下保扎机耕路)采用竞争性谈判方式确定施工单位,现邀请合格竞标人参与谈判。
一、项目名称:****年中央农业综合开发土地治理项目(龙马下保扎机耕路)
二、项目编号:(略)
三、(略):****年中央农业综合开发土地治理项目(龙马下保扎机耕路),道路全长****m,其中下保扎机耕路-1长608m,下保扎机耕路-2长643m,龙马上保扎连接线长****m,主要施工内容为路基、路面、涵洞等。资金来源:政府自筹。建设工期:90日历天。建设地点:**市龙凤镇龙马村下保扎。
谈判范围:施工设计图纸及工程量清单明确全部工程内容。
四、项目预算:(略)
五、合格竞标人条件:
1、符合《中华人民**国政府采购法》第二十二条规定的条件;
2、企业法人工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一的营业执照)以及其他相关证件齐备、合格有效;
3、竞标人必须是具有公路工程施工总承包三级及以上资质并有承接本工程能力的施工企业,拟派的建造师须为公路工程二级或以上注册建造师资质;
4、竞标人在投标截止前提供本项目所在地或注册所在地检察机关出具的企业、企业法人代表、拟派本项目建造师近两年的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件;
5、根据《关于落实 相关规定的意见》(**州人社发 [(略)文的规定,竞标人自谈判响应文件递交截止时,未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形(竞标人应作出承诺,否则竞标人的竞标将被拒绝);
6、近三年内在“信用中国”和“***”中无不良记录、负面记录、受惩黑名单或未被人民法院列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的(以投标人自公告发布之日起提供在“信用中国”和“***”中((略))查询并打印的结果加盖鲜章为准);
7、本(略)。
六、资格审查方式:(略)
七、竞标保证金的交纳:
凡有意参与本项目的各标段竞标申请人须按以下要求提交竞标保证金:
1 、保证金金额:人民币壹万肆仟元整(¥****.00 元)
2 、交纳方式详见谈判文件。
八、谈判文件领取:竞标人请于 (略)法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时至 12时,下午 13时 30分至 16时 30分(**时间),持法人委托书原件、经办人身份证、营业执照副本、企业资质证书副本、拟派建筑工程二级或以上注册建造师注册证书复印件(加盖鲜章)一套到**市金桂大道 98号市民之家四楼政务服务大厅文件出售处购买谈判文件。)
九、谈判文件售价:(略)
十、谈判公告媒体:
*****((略)
**市公共*****((略)s.es(略)/esweb/)
十一、谈判响应文件的递交时间与地点:(略)9时00分—09时30分(**市金桂大道98号市民之家四楼413开标室);逾期送达或者未送达到指定地点的竞标文件,谈判人不予受理。
十二、谈判时间与地点:****年2月1日09时30分(**市金桂大道 98号市民之家四楼413开标室)。
十三、招标代理机构与采购单位联系方式
招标代理机构: (略)
地 址: (略)
联 系 人: (略)
电 话: (略)
采购人: (略)
地 址: (略)
联 系 人: (略)
电 话: (略)
**市百通招标代理有限公司
****年1(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多恩施土家族苗族自治州招标采购信息
- 苏州市环境监测中心关于2018年噪
- 01月23日
- 2017年扩大学前教育资源玩教具基
- 01月23日
- 关于乌鲁木齐局(014)库尔勒至和
- 01月23日
- 濉溪县新城中心学校HF201801
- 01月23日
- 乌恰县吉根乡村民服务中心建设项目(
- 01月23日
- 【ZG-350124-201801
- 01月23日
- 中国共产主义青年团惠东县委员会装修
- 01月23日
- 20180122143856164
- 01月23日
- 2017年扩大学前教育资源玩教具基
- 01月23日
- 确山县救助站货物购销合同
- 01月23日
- 达拉特旗交通运输局农村牧区公路客运
- 01月23日
- 日照港岚山港区中作业区#5、#6、
- 01月23日
-
恩施土家族苗族自治州建材网
恩施土家族苗族自治州采购信息网
恩施土家族苗族自治州政府公开信息
恩施土家族苗族自治州公共资源交易网
恩施土家族苗族自治州电力交易中心
恩施土家族苗族自治州交易中心
恩施土家族苗族自治州房产交易中心
恩施土家族苗族自治州工程交易中心
恩施土家族苗族自治州钢铁交易中心
恩施土家族苗族自治州建设交易中心
恩施土家族苗族自治州招投标交易中心
恩施土家族苗族自治州政府交易中心
恩施土家族苗族自治州造价信息网
恩施土家族苗族自治州市政工程信息网
恩施土家族苗族自治州水利工程信息网
恩施土家族苗族自治州通信工程信息网
恩施土家族苗族自治州医药招标网
恩施土家族苗族自治州建筑招标网
恩施土家族苗族自治州工程招标网
恩施土家族苗族自治州建设招标网
恩施土家族苗族自治州施工招标
恩施土家族苗族自治州装饰工程招标
恩施土家族苗族自治州建设工程网
恩施土家族苗族自治州水利招标信息网
恩施土家族苗族自治州电力招标网
恩施土家族苗族自治州建委招投标网
恩施土家族苗族自治州建筑管理网
恩施土家族苗族自治州建设信息港
恩施土家族苗族自治州教育招标网
恩施土家族苗族自治州装修招标
恩施土家族苗族自治州人力和社会保障局
恩施土家族苗族自治州建设网
恩施土家族苗族自治州总包工程
恩施土家族苗族自治州政府工程招标
恩施土家族苗族自治州工程施工招标
恩施土家族苗族自治州工程公开项目
恩施土家族苗族自治州工程采购信息
恩施土家族苗族自治州招标投标采购平台
恩施土家族苗族自治州省市工程建设网