位置>千里马招标网> 招标中心> 金山园一期平台入园道路工程[变更公告]
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1. 招标条件
本招标项目金山园一期平台入园道路工程(项目名称)已由顺昌县发展改革和科技局以顺发科[****]113号文批准建设,建设单位为(略),建设资金来源上级拨款,招标人为(略),委托的招标代理单位为(略)。本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况和招标范围
2.1 工程建设地点:(略)
2.2 工程建设规模:工程总投资约****万(略)
2.3 招标范围和内容:
(1)工程类别:(略)
(2)招标类型:(略)
(3)招标范围和内容:具体以招标人提供的设计文件和工程量清单内容为准;
其中,用于确定企业资质及等级的相关数据:
投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》;
用于确定注册建造师等级的相关数据:
投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级(不含临时二级)的市政工程专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效(略)(B证);
用于确定类似工程业绩的相关数据:(略)
2.4 招标控制价(即最高投标限价,下同): (略)
2.5 工期要求:总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)(略)
2.6 标段划分(如果有):(略)
2.7 质量要求:工程质量符合《工程质量验收规范》合格标准及其它相关规范合格标准。
3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定)
3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级(不含临时二级)的市政工程专业注册建造师执业资格(或建造师临时执业资格),并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需(略),从其规定)
3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员,自愿组成联合体的应由/为牵头人,(略)容的专业单位组成联合体的,按照资质等(略)。
3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的,投标人的企业季度信用得分不得低于60分;以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有市政工程施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的(略),可通过福建省(略)(从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录)查询。
3.5 投标人“类似工程业绩”要求:/个;“类似工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的/。
3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标,但最多允许中标/个标段。(适用于分标段的招标项目)
3.7 其他资格要求:3.7.1违反《顺政办[(略)文件规定,列入“黑名单”的企业和人员不得参加投标。3.7.2 根据闽检会[(略)“禁止或限制有行贿犯罪记录的单位或个人进入建筑市场”的要求,在项目开标前,所有投标单位应按规定向人民检察院申请查询,并将“行贿犯罪档案查询结果告知函”原件提交到工程招标代理处存档。3.7.3投标人和拟派本工程项目管理班子成员不属于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[(略)文件中从业限制的法人和自然人。3.7.4 投标人信誉承诺。根据最高法((略)定,投标人的单位(含联合体)及法定代表人,授权委托人均不是县级以上人民法院公告的“失信被执行人”(老赖),如果是“失信被执行人”(老赖)将被取消投标人资格或中标人资格。3.7.5遵守《顺昌县建设工程标后管暂行规定》[顺政办((略),执行“先批后变”,分级审批与报备制度。3.7.6遵守《顺昌县人民政府关于政府投资工程建设项目招标投标管理几个节点问题的指导意见》[顺政综((略)的规定。3.7.7遵守《顺昌县人民政府关于进一步加强政府投资工程建设项目监管工作的通知》[顺政综((略)文件规定。
3.8 本招标项目采用(资格后审)方式对投标人的资格进行审查。
3.9 本招标项目不(略)。
4. 招标文件的获取
凡有意参加投标者,请于****年2月10日 08:00:00至****年3月8日 09:00:00通过(略)(http://www.pggzy.gov.c/sc/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(南平版)打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。
5. 评标办法
本招标项目采用的评标办法:经评审的最低投标价中标法(K值);K值取值区间8%(含8%)~12%(不含12%)。
6. 投标保证金的提交
6.1 投标保证金提交的时间:(略)
6.2 投标保证金提交的金额:人民币叁拾伍万元整(¥(略).00)。
6.3 投标保证金提交的方式:由企业基本账户以电汇或银行转账的形式,汇到招标公告中招标人(招标代理机构)指定的投标保证金账户,(保证金户名:(略);账号:****-****;开户银行:建设银行顺昌支行),并应在电汇或银行转账单上的备注栏注明投标项目名称为“金山园一期平台入园道路工程”或“FJHS-****”,未按规定提交投标保证金的投标文件将被拒绝。注:投标人为福建省建筑业龙头企业,其投标保证金执行《福建省住房和城乡建设厅关于实施建筑业龙头企业年度投标保证金制度的通知》(闽建筑[****]33号文)并在开标时提供《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》。
7. 发布(略)
本次招标公告同时在福建招标与采购网(网址:
8. 联系方式
招标人:(略)
地址:(略) 邮编:****
电子邮箱:/
电话:(略)
联系人:(略)
招标代理机构:(略)
地址:顺昌县中山中路2号三楼,邮编:(略)
电子邮箱: (略)
电话:(略)、(略),传真:/
联系人:(略)
公共资源电子交易平台名称:(略)
网址:http://(略)gov.c/sc/
联系电话:(略)
招投标监督机构名称:(略)
地址:(略)
联系电话:(略)
公共资源交易中心名称:(略)
地址:(略)
联系电话:(略)
","金山园一期平台入园道路工程
招标(略)(一)
【招标项目编号:(略)
各投标人:
经研究,对金山园一期平台入园道路工程的招标文件(招标项目编号:E(略)),原招标文件相应的条款现作如下补充:
一、本招标项目招标控制价为人民币¥(略)元(大写金额:壹仟柒佰柒拾陆万肆仟零肆拾玖元整)(其中含暂列金额(略)元、甲供的材料设备费(略).24元)。
二、招标控制价、工程量清单以本补充通知发布的为准(详见附件),(附件请在(略)(http://www.pggzy.gov.c/sc/下载)。
附件:
三、招标文件第3章评标办法和标准 第1节评标办法和标准数据表 评标办法和标准数据表(经评审的最低投标价中标法A类)现改为:
项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 | 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为8%~12%(含8%,不含12%),按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后,由招(略)。K值分三次抽取,首先抽取整数位,其次抽取小数点后第一位,最后抽取小数点后第二位。 | 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式:(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中:B为招标控制价;暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准(略):根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、(略) 2、评标基准价:根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数(以“元”为单位,小数点后第一位“四舍五入”,第二位及以后不计)。 | 3 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报(略)。其中,Ai 为各投标人的报价。 | 4 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人,注册建造师专业及等级:二级(不含临时二级)市政工程专业,并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证(无需资质的项目,从其规定)。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以注册建造师(略)。 2、项目技(略),职称:工程师及以上,专业:市政工程专业。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书(略)证书上标注的为准,若职称证书上无专业的,以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员,以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上(略),还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前,由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员,且相(略)管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的,应当无条件地接受招标人作出的以下处理: a、工程开工前,拟派出的施工现场管理人员(略)人有权解除合同并按违约追究投标人责任; b、(略),除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人,每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金;其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。 | 5 | 3.1.9 | 投标人的“类(略) | 1、投标人“类似工程业绩”要求:;“类似工程业绩”是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内(含在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的(略) 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章,否则,其业绩不计。 (1)竣工验收证明材料是指: /(2)“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准,若竣工验收证明材料有多个日期的,则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 (3)若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标,应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料,如:工程竣工图,工程造价的结(略),否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩,必须是通过住房和城乡建设部门户网站的(略)城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息,且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求,否则,其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程(略)以较早时间为准。 | 6 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价报价,低于招标控制价的相应综合单价85%的 | 7 | 6.1.2 | 影响(略)的费用 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用85% | 8 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土(略) | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的(略) |
四、招标文件第4章 合同条款及格(略)专用合同条款专(略)
现改为:
1. 一般约定1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括:双方有关工程的洽商、变更等书面协议或签署的文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人:
名 称:(略)
资质类别和等级:(略)
联系电话:(略)
电子信箱:(略)
通信地址:(略)
1.1.2.5 设计人:
名 称:(略)
资质类别和等级:(略)
联系电话:(略)
电子信箱:(略)
通信地址:(略)
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: 。
1.1.3.9 永久占地包括: (略)
1.1.3.10 临时占地包括: (略)
1.3法律
适用于合(略):现行的《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》等有关工程建设的法律、法规及地方政府颁布的政策性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括:《建筑工程质量管理条(略)
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: (略)
发包人提供国外标准、规范的份数: (略)
发包人提供国外标准、规范的名称: (略)
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:按设计单位提出的技术要求(书面形式),承包(略),工程师认可后执行。
1.5 合同文件的优先顺序:
合同文件组成及优先顺序为:(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)招标文件;(4)中标人的投标书及其附件;(5)本合同专用条款;(6)本合同通用条款;(7)标准及有关技术文件、技术要求;(8)图纸;(9)工程量清单;(10)预算(略)(11)中标人的投标文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件t
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:(略)
发包人向承包人提供图纸的数量:(略)
发包人向承包人提供图纸的内容:(略)
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:施工组织设计、施工技(略)
承包人提供的文件的期限为:(略)
承包人提供的文件的数量为:(略)
承包人提供的文件的形式为:(略)
发包人审批承包人文件的期限:(略)
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:(略)
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:(略)
发包人指定的接收人为:(略)
承包人接收文件的地点:(略)
承包人指定的接收人为:(略)
监理人接收文件的地点:(略)
监理人指定的接收人为:(略)
1.10 交通运输
1.10.1 出入(略)
关于出入现场的权利的约定:发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:(略)
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:(略)
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:(略)
关于发包人提(略):只允许本施工工程使用,与本工程无关的单位和个人不得随意复制、传播、和使用。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: (略)
关于承(略):发包人无需(略)。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:(略)
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格: (略)
允许调整合同价格的工程量偏差范围:(1)发包人提供的分部分项工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项。(2)发包人提供的工程量清单项目数量有误。(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人2.2 发包人代表
发包人代表:
姓 名:(略)
身份证号:(略)
职 务: (略)
联系电话:(略)
电子信箱:(略)
通信地址:(略)
发包人对发包人代表的授权范围如下:1、督促监理工程师按照监理合同办事;2、协调各有关单位工作;3、工程进度(略)
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:(略)
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: 。
2.5 资金来源(略)
发包人提供资金来源证明的期限要求:(略)
发包人是否提供支付担保: 不(略)
发包人提供支付担保的形式:(略)
3. 承包人3.1 承包人的一般义务
(9)承包人提交的竣工资料的内容:1、完整准确的竣工图纸 2、竣工内业资料 。
承包人需要提交的竣工资料套数: 竣工图六套(要求计算机出图),其中原件五套,电子文件一套;竣工内业资料三套。
承包人提交的竣工资料的费用承担: (略)
承包人提交的竣工资料移交时间: (略)
承包人提交的竣工资料形式要求: (略)
(10)承包人应履行的其他义务:1)承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合,保质保量完成施工任务。
2)承包人在施工时,必须全面协调好与周边环境关系,施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系而导致工程停工,发包人将不承担由此引起的工期延误及其他工程费用损失。
3)承包人若未按时交付工程竣工资料, 发包人可不予拨付工程结算款。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人:
姓 名:(略)
身份证号:(略)
建造师执业资格等级:(略)
建造师注册证书号:(略)
建造师执业印章号:(略)
安全生产考核合格证书号:(略)
联系电话:(略)
电子信箱:(略)
通信地址:(略)
承包人对项目负责人的授权范围如下:(略)
3.2.2关于项目负(略):项目经理每月到位率必须不少于22天,每天不少于6小时。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任:(略)
项目(略),擅自离开施工现场的违约责任:在正常施工过程,项目经理如不能达到承诺的到位率,在当月的工程进度款中按****元/天扣罚;如累计到位率不到总到位率的80%(到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核),则承包人将承担中标价1%的违约金。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理或项目负责人的违约责任:在正常施工过程中,乙方擅自更换项目负责人或(略)正当理由更换项目建造师或技术负责人,对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:由此对发包人造成的工期延误和经济损失(略)
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:(略)
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:质量员、安全员、材料员、施工员、试验员等持证上岗人员,如不能达到(略),在当月工程进度款中按****元/人天扣罚。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:(略)
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:在正(略),未经发包人同意擅自更换主要施工管理人员,质量员、安全员、材料员、施工员、试验员、机管员等持证上岗人员,处以每人次叁万元人民币扣罚。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:在正常施工过程,未经发包人同意擅自离开施工现场的质量(略)人次3万元人民币扣罚。
3.3.5未经监理人和(略),若承包人同时变更原在投标书中载明的项目经理(或项目技术负责人)和施工员中的任意两人,或者同时变更原在投标书中载明的质检员、材料员和安全员等主要现场施工管理人员的,视为在招投标阶段承包人以他人名义投标或者违反规定允许他人以自己名义投标,或者视为是工程项目违法转包行为,发包人有权取消承包人的中(略)证金,其全部责任和损失由承包人自行承担。
3.3.6发包人要求本工程必须每周召开一次工地例会,施工管理人员必须每天签到,发包人每周不定期到工地进行检查,承包人如有违(略)。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括:(略)
主体结构、关键性工作的范围:(略)
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括:(略)
其他关于分包的约定: 。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定:(略)
3.6 工程照(略)
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自开工之(略)。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保: (略)
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:承包人在收到中标通知书7日内以电汇或转帐或银行保函的方式提交履约担保。金额为合同金额的 10 %;履约担保有效期至工程竣工验收合格为止。
4. 监理人4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容: 。
关于监理人的监理权限: 。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: 。
4.2 监理人员
总监理工程师:
姓 名:(略)
职 务:(略)
监理工程师执业资格证书号:(略)
联系电话:(略)
电子信箱:(略)
通信地址:(略)
关于监理人的其他约定:(略)
4.4 商定或确定
在发包人和(略),发包人授权监理人对以下事项进行确定:
(1) ;
(2) ;
(3) 。
5. 工程质量5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求: (略)
关于工程奖项的约定: (略)
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:(略)
监理人不能(略),应提前 6 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: (略)
6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: (略)
6.1.4 关于治安保卫的特别约定:(略)
关于编制施工场地治安管理计划的约定: (略)
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求: (略)
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:(略)
7. 工期和进度7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:说明各分部分项工程的施工方法和布置,包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书,主要(略),施工部署,施工方案,施工进度计划,资源(略),施工准备工作计划,技术组织措施计划,项目风险管理,信息管理,实施难点和对策,关键节点工期的控制等。。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: (略)
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:(略)
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工(略)
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:(略)
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限: (略)
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: (略)
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: (略)
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的,承包人有权(略),或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: (略)
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:因发包人原因(略):由于(略)增加的工作量(以发包人的书面文件为准);发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的(以书(略)) 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因本工程施工影响整体工程其他专业工期延误的,工期延误逾期罚款为200(略)包人的履约保证金中支取。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工延误工期的,经发包人和监理人书面确认后可免付违约金 。
因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限: (略)
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定: (略)
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:
(1) 7级及以上地震 ;
(2) 8级及以上大风袭击工程所在地 ;
(3) 一昼夜内降雨量达到80mm以上(上述情况均以顺昌县气象台的资料为准)。
7.9 提前(略)
7.9.2提前竣工的奖励: (略)
8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:(略)
8.5材料进场
本工程项目所使用的主要材料设备必须由发包人同意,承包人采购招标书中有推荐的品牌、规格、型号、等级和厂商的,必须征得发包人同意和确认;发包人同意和确认后并派员一同参加采购,发包人有权对招标书中指定的材料品牌、规格、型号、等级和厂商进行更换;经发包人更换的材料品牌、规格、型号、等级的材料价格,按本合同第15.4款调整执行;如承包人未经发包人同意并自行采购的材料,除应当退回全部材料外,每次还应向发包人支付违约金伍万(略)材料进场应有发包方代表(工程管理人员)及监理工程师同时进行验收;办理材料验收手续(书面)时承包人应出示经厂方加盖红章的产品合格证和有资质部门出具的检验报告以及针对本工程项目厂方出货证明;无法直接获取厂方证明的,也可以由经销商出具有关证明文件,但应一同提供加盖厂方红印的厂方授权经销的授权书复印件;承包人违反本约定的,除应当退回不符合要求的全部材料外,每次向发包人支付违约金壹万元。违约金由发包人直接从工程款中扣收,并承担由此造成的其他责任。
8.6 样品
8.6.1t样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:(略)
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定: (略)
9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所: (略)
施工现场需要配备的试验设备: (略)
施工现场需要具备的其他试验条件: (略)
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定: (略)
10. 变更10.1变更的范围
关于变更的范围的约定:按招标文件的合同通用条款执行,施工中发包人根据实际需要作出的变更决定,承包人必须无条件执行。承包人按照经发包人书面认可的变更设计文件进行变更施工。以无书面认可的变更设计文件进行施工所发生的费用及因此造成发包人的损失(略)
承包人提交变更报价书的期限:工程设计变更(略),如承包人未提(略),则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商解确定。
监理人确定变更价格的期限: 收到变更工程价款报告一方,应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见,自变更工程价款报告送达之日起14天内,对方未确认也未提出协商意见时,视为变更工程价款报告已被确认。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: (略)
(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款;
(2)合同中有适用类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;
(3)合同中没有适(略),由承包人根据(略)技术标准和要求”的“第3节工程预算造价”中编制依据及原则,提出适当的单价,经监理单位审核,报发包人审(略)。上述(3)中的变更价款须结合招标文件中“投标报(略)
(4)按合同专用条款约定不能确定项目单价的,由承包人提出适当的单价,经监(略),报发包人审定后作为结算依据(只计算税金不计其他任何费用)。
10.4.2增减工程量的单价确定
(1)在实物工程量清单之内的项目,按中标人工程(略)。
(2)不在工程量清单之内的项目,按照省市造价主管部门颁布的施工期间的定额、费用标准、价格格信息及中标降幅系数计算,中标价降幅系数=1-(中标价-暂列金)÷(工程招标预算价-暂列金)×100%。若定额缺项的,由中标人提(略),经招标人会同监理工程师进行审核后确认,若承包人对(略),发包人有权委托其他施工单位进行实施,由此产生的相关费用,发包人有权从承包人工程进度款中予以扣除。
10.4.3材料变更时价格确定:
(1)招标人根据需(略),且工程量清单子目不变时,材料变更价格的确定:①变更后的材料招标人预算价材料价格明细表有的,根据材料价格明(略)。②变更后(略),招标人招标时期的信息价有此材料的,根据材料价格明细表所列要求调整前的材料单价与招标时期的信息价中要求调(略)标人招标时期的信息价也没有的,由中标人提出(略),经招标人会同监理(略)料的价差。上述价差(指信息价差或市场价差)只计取税金不计取其它费用。优惠条件不变。
10.4.4任何的工程变更都须经总监理工程师书面确认及发包人代表批准后,方为有效。
10.4.5使用暂列金实施的项目按合同条款10.4.1、10.4.2、10.4.3规定的进行结算。
10.4.6经发包人及(略)(未完成合同工(略)),相应核减合同价款。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限: (略)
发包人审批承包人合理化建议的期限: (略)
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:(略)
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:(略)
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 种方式确定。
第3种方式:(略)
(略)的约定: (略)
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定: (略)
价格调整11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定:本项目采用固定总价方式,物价和人工费的变化等其他一切因素中标后单价概不调整。
11.2调整内容:发包人确认的:①设计变更;②工程签证、材料变更;2按招标文件第7章第9节规定的时间内核对后并经招标人确认可调整的项目内容;3暂列金额;4招标发布的预算编制说明中明确可调整的或未计算的内容,包干(略)。
11.3调整方法:按合同专用条款第10.4条(略)。
(12)本招标项目装修材料在实施过程中可能按需进行调整,如有调整,依据合同10.4条款规定按实结算。
第3种方式:(略)
12. 合同价格(略)12.1 合同(略)
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围:(略)
风险费用的计算方法: (略)
风险范围以外合同价格的调整方法: (略)
2、总价合同。
总价包含的风险范围:因工程量清单有错、漏在工程造价±3%以内(含3%),导致工程预算控制价不准确;②因市场变化、政策性调整导致材料价格变化,钢筋价格市场变化在±5%以内(含5%),水泥价格市场变化在±10%以内(含10%);③建筑垃圾、土方外运运距超过工程预算的运距发生的费用;④措施项目费及施工方法客观变化产生的费用;⑤场地内存在可预见的或不可预见的障碍物造成施工费用的增加;⑥施工图中未明确的安全防护,施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容,现场实际施工中可能发生的费用;⑦施工期间工程所在地的水文、气候对工程产生的风险;⑧工程所(略)(12)材料二次转运费及材料超运距运费。以上风险投标人应综合考虑在投标报价中,招标人不另计算费用。
风险费用的计算方法:(略)
风险范围以外合同价格的调整方法: (略)
3、其他价格方式: (略)
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额: (略)
预付款支付期限: (略)
预付款扣回的方式: (略)
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限: (略)
预付款担保的形式为: (略)
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则: (略)
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定: 承包人应于每月20日前向工程师送交当月完成工程量和进度报表。报表应按发包人批准的格式填写,一式肆份 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定:(略)
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定: 按已标价工程量清单(如有变更或增加部分按专用条款10、11条方法计算) 。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量:(略)
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序:(略)
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
本工程进度款按每月完成工程量的80%支付,当发包人(略),应在14天内审核、签证、支付。经监理审核、发包人审批的工程变更价款,作为(略),于审批后在下一次进度款支付时调整。工程完工并办理竣工验收后,支付至工程款(略),结算审计及(略),剩余3%(略)(保修)金,在办完竣工结算后一次性扣留,质保金一年后无质量问题付清。
12.4.2 进度付款申请单(略)
关于进度付款申请单编制的约定: (略)
12.4.3 进度付款申请单的提交
(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:(略)
(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:1)截止本次付款周期末已实施工程的价款;2)应支付的进度款和扣减的返还款; 3)工程形象进度(略)。
(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: (略)
12.4.4 进度款审核和支付
(1)监理人审查并报送发包人的期限:在所需资料均已完整提交的前提下,原则上审核办理的时限不超过7个工作日 。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:在所需资料均已完整提交的前提下,原则上审核办理的时限不超过十四个工作日;其他的拨付,一般于三日内审核办理完毕,审核办理时限如有延期,双方及时协调确定 。
(2)发包人支付进度款的期限: (略)
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:(略)
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批: (略)
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: (略)
13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过: (略)
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定: (略)
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: (略)
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限:(略)
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: (略)
承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: (略)
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容: (略)
(1)单机无(略) / 承担;
(2)无负荷联动试(略) / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定: (略)
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限: (略)
14. 竣工结算14.1 竣工(略)
除专用合同条款另有约定外,承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料,有关竣工结算(略)
除专用合同条款另有约定外,竣工结算申请(略):
(1)竣工结算合同价格;
(2)发包人已支付承包人的款项;
(3)应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外;
(4)发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
(1)除专用合同(略),监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批,并由监理人向(略)。监理人或发包(略),有权要求承包人进行修正和提供补充资料,承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的,视为发包人认(略),并自发包人收到承包人提交的竣(略)
(2)除专用合同条款另有约定外,发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内,完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金;逾期支付超过56天的,按照中国人民(略)。
(3)承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的,对于(略)证书后7天内提出异议,并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核,或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分,发包人应签发临时竣工付款证书,并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的,视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求(略),合同当事人应(略)。在甩项竣工协议中应明确,合同当事人按照第14.1款〔竣工结算(略).2款〔竣工结算审核〕的约定,对已完合格工程进行结算,并支(略)。
14.4 最终结清
14.4.1 最终(略)
承包人提交最终结清申请单的份数: (略)
承包人提交最终结算申请单的期限: (略)
14.4.2 最终(略)
(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:缺陷责任期满后承包人提出支付申请发包人于28日内审核确认。
(2)发包人完成支付的期限: 保修金待缺陷责任期满并经发包人确认后的一个月内付清,保修金不计利息。
15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限: (略)
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:扣留工程结算(略),保修金不计利息 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式:
(1)质量保证金保函,保证金额为: (略)
(2) 3 %的工程款;
(3)其他方式: (略)
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式:
(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回(略)
(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3)其他扣留方式: (略)
关于质量保证金的补充约定: (略)
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为: 按《建设工程质理管理条例》及国家相关规定 。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: (略)
16. 违约16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形: (略)
16.1.2 发包人违约的责任
发包人(略):
(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: (略)
(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: (略)
(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: (略)
(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: (略)
(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: (略)
(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:(略)
(7)其他: (略)
16.1.3 因发包人违(略)
承包(略).1.1项〔发包人(略) / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包(略)
承包人违约的其他情形: (略)
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法: (略)
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定: (略)
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:(略)
承包人违约补充条款:(略)
(一)在正(略),项目负责人如不能达到承诺的到位率,在当月的工程进度款中按****元/天扣罚;如累计到位率不到总到位率的80%,则乙方将承担中标价1%的违约金。
(二)在正常施工过程,质量员、安全员、材料员、施工员等持证上岗人员,如不能达到承诺的到位率,在当月工程进度款中按****元/人天扣罚。
(三)在正(略),乙方擅自更换项目负责人或技术负责人处以每人次拾万(略)人,对甲方造成的工期延误和经济损失由乙方承担。
(四)在正常施工过程中,乙方擅自更换除项目负责人或技术负责人以外的其他管理人员,处以每人次叁万元人民币罚款。
17. 不可抗力17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:不可抗力为烈(略)(含8级)的台风、按气象、地震部门公布为准,一昼夜内降雨量达到80mm以上(以气(略));因战争、政治性原因导致的停工。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定: 承包人应按照国家强制性规定和自身需要,以承包人或承包人和发包人共同名义投保有关险种,所需费用包含在投标报价中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定:(略)
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: (略)
18.7 通知义务
关于变更(略):承包人必须及时告知发包人并提供相关证明文件。
19. 争议解决20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:(略)
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定: (略)
选定争议评审员的期限: (略)
争议评审小组成员的报酬承担方式: (略)
其他事项的约定: (略)
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定: (略)
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决:
(1)向 / 仲裁委员会申请仲裁;
(2)向 建设项目所在地 人民法院起诉。
20其他补充条款
20.1承包人应按照南政综{****}37号《南平市人民政府关于南平市建筑企业农民工工资支付管理的补充通知》要求建立农民工工资保障全制度。在工程施工期间不得以任何形式拖欠工人工资,否则,发包人有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。
五、本补充通知将同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.c)、(略)(http://www.pggzy.gov.c/sc/)上发布。
六、招标文件与本补充通知不一致的地方以本补充通知为准,招标文件相应条款均做以上更改。投标人应自行查阅,否则后果自负。
招标人:(略)
招标代理机构:(略)
二〇一八年二月十二日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多顺昌县招标采购信息
- 新圩十年一贯制学校周边地块排水沟改
- 02月23日
- 枞阳县雨坛乡2017年度小型水利工
- 02月23日
- 敦化市大石头镇人民政府敦化市大石头
- 02月12日
- 贫困村项目祁县镇大江水厂工程-施工
- 02月23日
- 扬子江北路提升改造工程监理一标段
- 02月23日
- 信宜市东镇街道中心学校大坡山小学教
- 02月12日
- 枞阳县雨坛乡2017年度小型水利工
- 02月23日
- 广西机电设备招标有限公司关于那坡县
- 02月22日
- 清镇职教城西区滨河路交职院段(云站
- 02月22日
- 中天?会展城B区金融商务区东一塔项
- 02月22日
- 贵州省地质科技园2号楼、3号楼、4
- 02月22日
- 息烽县九庄镇示范小城镇建设项目亮化
- 02月22日
-
顺昌县建材网
顺昌县采购信息网
顺昌县政府公开信息
顺昌县公共资源交易网
顺昌县电力交易中心
顺昌县交易中心
顺昌县房产交易中心
顺昌县工程交易中心
顺昌县钢铁交易中心
顺昌县建设交易中心
顺昌县招投标交易中心
顺昌县政府交易中心
顺昌县造价信息网
顺昌县市政工程信息网
顺昌县水利工程信息网
顺昌县通信工程信息网
顺昌县医药招标网
顺昌县建筑招标网
顺昌县工程招标网
顺昌县建设招标网
顺昌县施工招标
顺昌县装饰工程招标
顺昌县建设工程网
顺昌县水利招标信息网
顺昌县电力招标网
顺昌县建委招投标网
顺昌县建筑管理网
顺昌县建设信息港
顺昌县教育招标网
顺昌县装修招标
顺昌县人力和社会保障局
顺昌县建设网
顺昌县总包工程
顺昌县政府工程招标
顺昌县工程施工招标
顺昌县工程公开项目
顺昌县工程采购信息
顺昌县招标投标采购平台
顺昌县省市工程建设网