位置>千里马招标网> 招标中心> 大华建设项目管理有限公司贵港市港南区人民法院审判业务用房附属配套设施项目施工...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
大华建设项目管理有限公司贵港市港南区人民法院审判业务用房附属配套设施项目施工招标公告1、招标条件本招标项目贵港市港南区人民法院审判业务用房附属配套设施项目已由贵港市港南区发展和改革局以关于贵港市港南区人民法院业务用房信息化及附属配套设施建设项目可行性研究报告的批复(港南发改规字【****】46号)批准建设,招标人(项目业主)为贵港市港南区人民法院,建设资金来自申请上级部门资金及港南区财政拨款;项目出资比例为100.00%。 项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 2、项目概况与招标范围项目编号:DHRGG(略)项目名称:贵港市港南区人民法院审判业务用房附属配套设施项目建设地点:贵港市港南区人民法院院内建设规模:室外配套工程,包括道路、公共广场、公共生态停车位、绿化、值班室、安检室、围墙等配套工程建设。 具体详见招标文件、工程量清单和图纸要求。 合同估算价:约380万元要求工期:180日历天,定额工期180日历天【备注:根据《建设工程工程量清单计价规范》GB****-****及广西壮族自治区实施细则9.11.1条规定,原则上房屋建筑工程不应低于国家定额工期的80%;超过的,必须在招标工程量清单中增设提前竣工(赶工)增加费措施项目清单。 】招标范围:室外配套工程,包括道路、公共广场、公共生态停车位、绿化、值班室、安检室、围墙等配套工程建设。 具体详见招标文件、工程量清单和图纸要求。 3、投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》(桂建管﹝****﹞17号)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管﹝****﹞25号)的规定,已办理诚信库入库手续并处于有效状态,具备[市政公用工程总承包叁级(含叁级)以上](含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 其中,投标人拟派项目经理须具备[市政工程二级](含)以上专业注册建造师执业资格,具备有效的广西建筑市场诚信卡和安全生产考核合格证书(B类)。 本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。 3.2业绩要求无要求3.3本次招标不接受联合体投标。 3.4各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标,并允许中标所有标段。 但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目专职安全员,否则同一项目经理或项目专职安全员所投其它标段作否决投标处理(符合桂建管﹝****﹞17号和桂建管﹝****﹞25号文除外)。 3.5投标人信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。 4、投标报名网上报名。 凡有意参加投标者,请于****年4月26日17时30分前,由潜在投标人的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业CA锁登陆贵港公共资源交易平台(http://(略)gov.cn/gxgghy/login.aspx?type=2)进行网上报名。 5、招标文件的领取5.1凡通过网上报名者,请于****年4月17日至****年4月26日,由潜在投标人的专职投标员凭本人的“广西建筑市场诚信卡”卡号及密码或企业CA锁登陆贵港公共资源交易平台(http://(略)gov.cn/gxgghy/login.aspx?type=2)交纳标书费后下载招标文件。 5.2标书费每个投标人收取250.00元。 6、投标文件的递交6.1投标文件应通过贵港市公共资源交易网递交,截止时间(投标截止时间,下同)为****年5月8日9时00分。 未加密的电子投标文件光盘提交地点为贵港市公共资源交易服务中心。 6.2投标人须在投标截止前将加密的投标文件通过贵港市公共资源交易网成功上传,并将相同的未加密投标文件电子文本刻录光盘包装密封后,于投标截止前由专职投标员提交到当地交易中心,并持专职投标员本人、拟投入的项目经理和专职安全员的“广西建筑市场诚信卡”刷卡通过验证,否则招标人不予受理。 7、评标方式综合评估法8、预付款和进度款支付方式预付款支付比例或金额:合同价款扣除建安劳保费、发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的20%。 进度款支付方式:合同内按工程计量周期内完成工程量的80%,合同外按工程计量周期完成工程量的60%。 注:审定的工程价款部分,下浮一定比例结算。 单个项目超出200万元及以上的,下浮8%。 在此基础上,以1至100万元为一个等级,每增加一个等级,下浮率提高1个百分点,下浮率最高不超过16%。 9、发布公告的媒介本次招标公告同时在_(略)com.cn、广西招标投标监督网(略)gov.cn、贵港市公共资源交易服务中心网站(http://(略)gov.cn)(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)发布。 10、交易服务单位贵港市公共资源交易服务中心11、监督部门及电话贵港市港南区建设工程招标投标管理站:(略)、注意事项12.1潜在投标人必须录入广西建筑业企业诚信信息库管理系统,广西建筑业企业诚信信息库管理系统登陆地址:http://(略)gov.cn:****/zjthy/。 12.2投标人须办理企业CA锁后并确保在有效期内才能进行网上报名、下载招标文件、制作投标文件及上传投标文件等业务。 未办理企业CA锁的单位,请到广西数字认证中心服务有限公司办理,客服电话:(略)。 招标人:贵港市港南区人民法院招标代理机构:大华建设项目管理有限公司地址:贵港市港南区地址:贵港市锦泰尊品1幢第11层1单元邮编:邮编:联系人:李主任联系人:陈工电话:(略)电话:(略)传真:传真:(略)电子邮件:电子邮件:网址:网址:相关公告
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多贵港招标采购信息
- 吴忠市利通区郭家桥乡郭家桥村201
- 04月18日
- 砚山县阿舍乡坝心村安置点易地搬迁室
- 04月18日
- 淅川县财政局贫困村公益事业建设项目
- 04月18日
- 陵水县文隆水厂扩建工程(监理)
- 04月18日
- 峨眉城市中心综合体山上住宅工程C区
- 04月18日
- 文山州第一中学智慧校园建设设备采购
- 04月18日
- 南阳师范学院河南省菌类食品工程技术
- 04月18日
- 长交建【2018】GZ041长葛市
- 04月18日
- 同心县第三小学建设工程项目施工及监
- 04月18日
- 建水县市场监督管理局临安市场监督管
- 04月18日
- 三穗县2016年农村基础设施扶贫道
- 04月18日
- 广高新城二期住宅项目楼地面分包招标
- 04月18日
-
贵港建材网
贵港采购信息网
贵港政府公开信息
贵港公共资源交易网
贵港电力交易中心
贵港交易中心
贵港房产交易中心
贵港工程交易中心
贵港钢铁交易中心
贵港建设交易中心
贵港招投标交易中心
贵港政府交易中心
贵港造价信息网
贵港市政工程信息网
贵港水利工程信息网
贵港通信工程信息网
贵港医药招标网
贵港建筑招标网
贵港工程招标网
贵港建设招标网
贵港施工招标
贵港装饰工程招标
贵港建设工程网
贵港水利招标信息网
贵港电力招标网
贵港建委招投标网
贵港建筑管理网
贵港建设信息港
贵港教育招标网
贵港装修招标
贵港人力和社会保障局
贵港建设网
贵港总包工程
贵港政府工程招标
贵港工程施工招标
贵港工程公开项目
贵港工程采购信息
贵港招标投标采购平台
贵港省市工程建设网