位置>千里马招标网> 招标中心> 响水县张集中心社区杨回新型社区项目响水县张集中心社区杨回村新型社区暨少数民族...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
响水县张集中心社区杨回新型社区项目响水县张集中心社区杨回村新型社区暨少数民族特色村寨建设工程二标段 ****/5/31 | |||||||||
响水县张集中心社区杨回村新型社区暨少数民族特(略) 一、招标条件 本招标项目响水县张集中心社区杨回村新型社区项目已由响发改审[****]12号文件批准建设。招标人为响水县小尖镇张集中心社区管理委员会杨回村民委员会,工程所需资金来源自筹。项目已具备招标条件,现对该项目的响水县张集中心社区杨回村新型社区暨少数民族特色村寨建设工程二标段进行公开招标。本次招标对投标报名人的资格审查,采用资格后审方法选择(略)的投标申请人参加投标。 二、项目概况与招标范围 1.本次招标项目的建设地点:(略) 2.承包方式:(略) 3.质量标准:(略) 4.计划工期:150 日历天,计划开工日期****年6月18日。 5.工程规模:(略)万元。 6.本公告共划分成1个标段
三、投标人资格要求 1.资质等级及范围:(略) 2.项目负责人资格类别和等级:(略) 3.本次招标不(略)。 4.其他要求: 4.1 市外房屋建筑类和市政基础设施类施工企业投标时需提供《市外(略) 4.2 财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产被接管、冻结和破产状态。 4.3 业绩要求:无 4.4 信誉要求: 4.4.1 投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市市级有关部门和响水县县级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在暂停期内。 4.4.2企业(略)(以全国征信系统平台信息为准),投标人(含法人代表、项目经理)在投标截止日,已全部履行人民法院生效判决、裁定的。 4.4.3 自(略)来,企业按要求缴纳履约保证金(或银行保函、担保);没有因违法违规行为受过县住建局、市场监管局、招标办等执法部门处理处罚;没有因质量、工期等问题被招标人或县有关部门责令整改的;没有因拖欠农民工工资、材料款等问题引发信访投诉的。 4.4.4 投标人被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的,自废标认定之日起3个月内不得参与本项目投标。 投标人同一天参加多个项目投标的,只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的,本项目即取消其中标资格。 4.5 项目负(略): 4.5.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业: ①、不得同(略) ②、不得将本人执(职)业资格证(略)。 4.5.2 项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 在建工程指处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且验收(略)期间的工程。验收(略)证明指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收(略),并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。 4.6 养老(略): 4.6.1投标申请人必须保证项目负责人为本单位的正式职工,并确保****年11月-****年4月或者****年12月-****年5月连续6个月在本单位缴纳养老保险。不足6个月的以签订的劳动合同或注册建造师在投标人单位注册时间中较早时间为起缴时间。 4.6.2投标申请人必须保证授权委托人(如果有)为本单位的正式职工,并确保****年11月-****年4月或者****年12月-****年5月连续6个月在本单位缴纳养老保险。(项目负责人可以作为授权委托人,养老保险证明按4.6.1规定) 4.7本工程项目部主要组成人员除项目负责人外,其他人员投标时不作要求。 4.8 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。 4.9 工程招标人不(略)。 4.10 投标人取得安全生产许可证。 4.11项目负责人具有安全生产考核(略)证(B类)。 四、招标文件的领取 1、请符合资格条件的投标人登录盐城市招投标会员网上交易系统领取招标文件,领取开始及(略)(投标人必须在招标文件领取截止时间前下载招标文件,逾期未下载造成(略),责任自负)。 2.领取地(略)() (略)元每标段,在线网银支付,售后不退。 五、其他 1、投标保证金金额:人民币捌万元。(同时投一二标段的,可合并交纳壹拾伍万元)。 2、工程付款:(1)全部房屋工程封顶后付合同价的45%。(2)、全部工程竣工验收(略)后付合同价的25%。(3)、至全部工程竣工验收(略)之日一年时付审计确认结算总价的20%。(4)、余款在工程竣工验收(略)两年时全部结清。 3、履约保证金:履约保证金按中标金额8%收取,投标保证金转为履约保证金,不足部分可以用银行存款、银行保函或国有平台公司担保。履约保证金在全部房屋工程封顶验收(略)后退还一半,余款待本工程竣工验收后退还(均无息)。全部用银行资金缴纳的,根据工期和工程进度情况,可以按季度退还。 4、质量保证金:(略) 5、计划开标时间:(略) 六、评标办法 省合理低价法。响水县张集中心社区杨回村新型社区暨少数民族特色村寨建设工程一标段(标段编号(略)-BD-001)、响水县张集中心社区杨回村新型社区暨少数民族特色村寨建设工程二标段(标段编号(略)-BD-002)同时开标,评标定标时按“兼投不兼中”原则执行: (1)同一投标人可以兼投两个标段,但只(略)。 (2)评标定标顺序为:先评响水县张集中心社区杨回村新型社区暨少数民族特色村寨建设工程一标段,再评响水(略)色村寨建设工程二标段。 (3)当投标人已确定为一标段第一中标候选人时,其投标文件仍参与后面标段的评审和计算,但不作为中标(略)。评标结果公示后,排名第一的中标候选人放弃中标或被取消中标资格的,招标人可以确定第二中标候选人为中标人或重新招标,排名第二的中标候选人出现上述同样情况或在二标段作为第一中标候选人的,招标人可确定排名第三的中标候选人为中标人或重新招标,排名第三(略)标候选人的,招标人重新招标。 七、发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市公共资源交易中心、盐城市建设工程网上会员系统、响水县人民政府-招标投标上发布。 八、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效,并应(略),如未能及时(略),其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的,经查实作为失信(不良行为)行为在江苏建设工程招标网上公告一年,在公告期间,本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。 九、本工程严禁挂靠、转包,一经核实挂(略),将被取消投标、中标资格,并按相关(略),直至建议有关部门吊销资质证书。 十、(略) 招标人:响水县小尖镇张集中心社区(略)瑞工程咨询有限公司 地 址: 响水县张集中心社区杨回村 地址:响水县灌河路与北海路交叉口 邮 编: (略) 联 系 人: (略) 电 话:(略) 电 话: (略) 传 真: (略) 电 子 邮 件: 电 子 邮 件: (略)
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多响水县招标采购信息
- 响水县张集中心社区杨回新型社区项目
- 05月31日
- 莱芜高新区汶阳棚户区改造项目室外二
- 06月01日
- 高密市大牟家镇北平路管道工程建设项
- 05月31日
- 平凉市本级2018年度文化街片区老
- 05月31日
- 连云港工贸高等职业技术学校5号楼车
- 05月31日
- 黑山嘴村幼儿园工程
- 05月31日
- 国网成都市新都供电公司2018年度
- 05月31日
- 白米镇行政办公楼二楼洗浴间装修改造
- 05月31日
- 威海南海蓝谷材料分析研究院综合楼二
- 06月01日
- 上海市浦东新区祝桥镇界河、中横港等
- 06月01日
- 长春市朝阳区中医院改造装饰增补工程
- 05月31日
- 白米镇便民服务中心装修改造工程中标
- 05月31日
-
响水县建材网
响水县采购信息网
响水县政府公开信息
响水县公共资源交易网
响水县电力交易中心
响水县交易中心
响水县房产交易中心
响水县工程交易中心
响水县钢铁交易中心
响水县建设交易中心
响水县招投标交易中心
响水县政府交易中心
响水县造价信息网
响水县市政工程信息网
响水县水利工程信息网
响水县通信工程信息网
响水县医药招标网
响水县建筑招标网
响水县工程招标网
响水县建设招标网
响水县施工招标
响水县装饰工程招标
响水县建设工程网
响水县水利招标信息网
响水县电力招标网
响水县建委招投标网
响水县建筑管理网
响水县建设信息港
响水县教育招标网
响水县装修招标
响水县人力和社会保障局
响水县建设网
响水县总包工程
响水县政府工程招标
响水县工程施工招标
响水县工程公开项目
响水县工程采购信息
响水县招标投标采购平台
响水县省市工程建设网