位置>千里马招标网> 招标中心> 龙岩市永定区虎岗镇卫生院数字化医用X射线摄影系统货物类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民**国政府采购法》、《中华人民**国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[****]F[GK]****的(略)数字化医用X射线摄影系统货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合(略)
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 金额 | 基本需求 (品牌、型号技术指标等) | 交货期 | 售后服务要求 | 采购单位 | 联系人 | 报价单位 | 联系方式 | ||||
1 | 1-1 | 医用X线设备 | 医用X线设备 | 1 | (略) | **** | 合同签订后的10天内 | 一年 | (略) | 李小娟/(略) | **辰(略) | (略) | ||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:肆拾伍万柒仟捌佰元整(¥(略))。
4、合同标(略)
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应(略),具体如下:
本次采购项目名称:医用X线设备,设备注册证名称:数字化X射(略) 。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
1、(略):根据本招标文件、中标供 应商的招标文件、承诺及有关国家、行业规定进行验收。 2、中标供 应商根据招标要求进行产品安装、调试、测试、试运行后,由采购人或采购人请第三方技术专家检测作为验收标准依据并组织进行使用性能方面的验收,所需检测费用包含在报价中。 3、货物到货验收时中标供 应商代表必须在场,并提供产品合格证、质量保证文件等相关证明材料。 4、原厂原包装供货,不得自行拆封或加装配件。。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项(略),具体如下:
装机正(略),装机正常运转一年后支付剩余5%。
8、履约保证金
有,具体如下:履约保证金百分比:3%。说明:1、中标供应商领取成交通知书前按成交金额的3%缴交履约保证金; 2、缴交银行及帐户 开户行:**银行****支行 开户名:**市公物采购招标代理有限公司 帐 号:(略) 3、凭采购单位出具的验收合格(或顺利履约)的证明材料原件,送达或快递至采购代理机构无息一次性退还履约保证金。。
9、合同有效期
本合同自合同签订之日起生效,至甲乙双方履行完合同义务为止。。
10、违约责任
10.1未按期交货(略)10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意**完工期还是不予**完工期,甲方同意**(略),延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违(略)。延期交货违约金比率为每迟交1 天,按迟(略)0.1 %。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的1%。 10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期完工期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按迟交货物金额的 0.1 %向甲(略)。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造(略),还应赔偿甲方所受的损失。 10.2若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货,因不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响甲**常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 0.1 %的违约金。违约金不足以补(略),甲方有权要求乙方赔偿损失。 10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期 1天的,乙方应向甲方支付 100元违约金,若因此给(略),乙方还应赔(略)。 10.4甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日 0.1%支付逾期付款违约金。。
11(略)
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保(略)涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙(略)规和规章的规定进行处理,具体如下:乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规和规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失(包括诉讼费、律师费等),则乙方应赔偿该损失。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:(略)
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受(略),并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括(略):自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15(略)
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自(略)。
15.4本合同纸质文件一式肆份。合同电(略)。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | **辰琪医疗器械有限公司 |
住所: | **市**区虎岗镇虎兴东大道31号 | 住所: | **省**市**县李渡镇李渡大道15号东水务站大楼三楼 |
单位负责人: | 单位负责人: | 杨书华 | |
委托代理人: | 委托代理人: | ||
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中国建设银行股份有限公司**李渡分理处 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多永定县招标采购信息
- 山东诸城农村商业银行电子设备耗材集
- 06月29日
- 马山子中心卫生院维生素B1片交易公
- 06月29日
- 林州市东姚卫生院数字化x线摄影系统
- 06月29日
- 马山子中心卫生院甘露醇注射液交易公
- 06月29日
- 河北医科大学第四医院重症监护系统单
- 06月29日
- 云之龙招标集团有限公司检验试剂采购
- 06月29日
- 沈阳市沈河区妇婴医院采购临床检验设
- 06月29日
- 菏泽市牡丹区牡丹办事处社区卫生服务
- 06月29日
- 马庙镇卫生院马来酸桂哌齐特注射液交
- 06月29日
- 莱芜市莱城区牛泉中心卫生院玻璃酸钠
- 06月29日
- 马庙镇卫生院氯化钠注射液交易公告
- 06月29日
- [永修县]永修县妇幼保健计划生育服
- 06月29日
-
永定县建材网
永定县采购信息网
永定县政府公开信息
永定县公共资源交易网
永定县电力交易中心
永定县交易中心
永定县房产交易中心
永定县工程交易中心
永定县钢铁交易中心
永定县建设交易中心
永定县招投标交易中心
永定县政府交易中心
永定县造价信息网
永定县市政工程信息网
永定县水利工程信息网
永定县通信工程信息网
永定县医药招标网
永定县建筑招标网
永定县工程招标网
永定县建设招标网
永定县施工招标
永定县装饰工程招标
永定县建设工程网
永定县水利招标信息网
永定县电力招标网
永定县建委招投标网
永定县建筑管理网
永定县建设信息港
永定县教育招标网
永定县装修招标
永定县人力和社会保障局
永定县建设网
永定县总包工程
永定县政府工程招标
永定县工程施工招标
永定县工程公开项目
永定县工程采购信息
永定县招标投标采购平台
永定县省市工程建设网