位置>千里马招标网> 招标中心> 响水县社会福利院门球、篮球、网球场地改造建设工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
响水县社会福利院门球、篮球、网球场地改造建设工程招标公告
项目编号:(略)
响水县社会福利院门球、篮球、网球场地改造建设工程已批准建设,招标人为(略),工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标,邀请合格的投标人参加投标。
1、(略)
1.1.建设地点:(略)
1.2.招标(略):本次招标范围含响(略)工程的施工,包括门球场、篮球场和网球场地改造项目,详见工程量清单;
1.3.标段划分:本工程共分为一个标段,响水县社会福利院门球、篮球、网球场地改造建设工程,投资额约为:41.58万元;
1.4.计划工期:(略)
1.5.工程质量:(略)
1.6.承包方式:(略)
2、资格条件:
2.1.企业资质要求:投标人必须是在响水县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的房屋建筑工程类名单中。(以往合理价随机抽签项目中标项目未完工的投标人,谢绝参加本项目投标。)
2.2.项目负责人资质要求:项目负责人具有[建筑工程二级](含)以上建造师资质【投标时须提供项目负责人的小型项目管理师证书或建筑工程专业建造师执业资格注册证书和安全生产考核合格证( B 类)】。
2.3.本次招标不接受联合体投标。
2.4.其他要求:
2.4.1 财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产被接管、冻结和破产状态。
2.4.2 业绩要求:(略)
2.4.3 信誉要求:
2.4.3.1、投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入,或者受到限制但已过公示期的。
2.4.3.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人(以全国征信系统平台信息为准)。投标人(含法定代表、项目经理)在投标截止日,已全部履行人民法院生效判决、裁定。
2.4.3.3、(略)来无欠缴履约保证金(银行保函、担保);
2.4.3.4、投标人没有因违法违规、违(略)
投标人有违反上述条件之一的,资格审查不予通过。
2.4.5 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件:
2.4.5.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:
1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;
2、将本人执(职)业资格证书同时(略)
3、项目负责人担任其他公司法定代表人。
2.4.5.2 项目负责人(略),或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工(略),但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
在建工程指处(略)(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
2.4.6 本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人。
2.4.7 工程招标人不接受企业退休人员担任项目负责人。
2.4.8 本项目由中标单位负责通过审查、验收。
3、资格审查:(略)
4、投标保证金、履约保证金:因各投标(略)库时已缴纳保证金,所以本次招标不再缴纳投标保证金;履约保证金按中标价8%收取,可由银行存(略),也可以使用保函。以保(略),必须是企业所在地开户行出具,也可由有资(略)。履约保证金在本工程竣工验收后一次性全部无息退还。
5、工程付款:本工程无预付款。工程竣工验收合格后付中标价的70%,工程审计结束后付至审计价的90%,余款一年后工程无质量问题一次性结清全部工程款。
6、评、定标办法:(略)
7、报名和招标文件获取方式
7.1.凡有意参加投标者,请自行到响水政府网(网址:http://(略)gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件(含工程量清单,图纸),如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。
7.2.本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布,请各潜在投标人自行适时登录响水政府网(网址:http://(略)gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。
7.3.招标文件售价300元,售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标,否则不接受其(略)。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。
8、投标截止(开标)时间、投标(开标)地点
8.1.投标截止时间和开标时间为(略)9时30分。
8.2.投标(略):响水县招标投标服务中心开标厅(响水县城金海路177号,县政务服务中心大楼三楼)。
9、联系事项
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:孙建标 电话:(略)
日期:(略)
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多响水县招标采购信息
- 罗山县群众体育活动中心健身器材采购
- 09月14日
- 延边大学学生食堂地面塑胶改造工程
- 09月14日
- 【花园口】【采购公告】花园口经济区
- 09月14日
- 安阳市殷都区荣军光荣院康复保健器材
- 09月14日
- 兰州资源环境职业技术学院士官体能训
- 09月14日
- 四平市社会福利院场地改造工程
- 09月14日
- 上蔡县2018年度“全面改薄”饮水
- 09月14日
- 上海市海滨第二中学改建工程项目
- 09月14日
- 泽库县全民健身中心建设项目中标公示
- 09月14日
- 罗甸县办公桌椅设备及民警训练器采购
- 09月14日
- 新乐市教育局2018年支持学前维修
- 09月14日
- [洋河镇]胶州市第二十六中学室外工
- 09月14日
-
响水县建材网
响水县采购信息网
响水县政府公开信息
响水县公共资源交易网
响水县电力交易中心
响水县交易中心
响水县房产交易中心
响水县工程交易中心
响水县钢铁交易中心
响水县建设交易中心
响水县招投标交易中心
响水县政府交易中心
响水县造价信息网
响水县市政工程信息网
响水县水利工程信息网
响水县通信工程信息网
响水县医药招标网
响水县建筑招标网
响水县工程招标网
响水县建设招标网
响水县施工招标
响水县装饰工程招标
响水县建设工程网
响水县水利招标信息网
响水县电力招标网
响水县建委招投标网
响水县建筑管理网
响水县建设信息港
响水县教育招标网
响水县装修招标
响水县人力和社会保障局
响水县建设网
响水县总包工程
响水县政府工程招标
响水县工程施工招标
响水县工程公开项目
响水县工程采购信息
响水县招标投标采购平台
响水县省市工程建设网