位置>千里马招标网> 招标中心> 福建省高级人民法院大法庭智能化建设系统集成及科技法庭升级改造项目货物类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《(略)合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:广州赛宝联睿信息科技有限公司 中型企业 无
根据招标编号为[****]FJJF[GK]****的(略)大法庭智能化建设系统集成及科技法庭升级改造项目货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | ||||||
3 | 3-1 | 信息化工程监理服务 | 信息化工程监理服务 | 1 | 项 | 国内 | **** | **** | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 | 信息化工程监理服务 | ||||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:贰万叁仟元整元(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:与本项目合同包1同步进行,直至项目竣工验收为止。;
4.2交付地点:福建省(略)鼓楼区西二环北路58号;
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
重点对(略)大法庭智能化建设系统集成及科技法庭升级改造项目货物类采购项目合同包一的建设项目建设过程中设备/材料的采购、设备安装调试、系统集成、软件开发及应用技术培训(队伍建设)、试运行、测试、验收等全过程进行监督管理,通过切实有效方式、方法、手段达到该项目招标所要求的深度、广度,最终实现信息系统工程监理的目标。实现对质量、进度、经费、变更的控制及合同管理和文档管理。当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时,应及时指出,并提出对策建议,同时督促承建单位尽快采取措施。本次监理项目实行总监理工程师负责制。。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
(1)审核监理方应提交的各类监理文档,和最终监理总结报告,综合评估监理方在系统开发进度、质量把关、(略)大质量事故才予验收。 (2)本监理工作的最终验收由业主单位组织。 。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 30 | 合同签订后 | |
2 | 70 | 监理项目验收合格 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
建设项目建设的监理时间范围为建设项目监理(略)
10、违约责任
10.1 乙方保密措施不到位,导致甲方损失的,应予以赔偿,其他责任以甲方招标文件与乙方投标文件为准。 10.2 未经双方协商同意,乙方违反本合同约定,甲方可扣罚合同款项,追究乙方骗取中标的责任。 10.3 乙方在监(略),除补做检查外,每项还应按(略)。 10.4 乙方未及时提交监理报告的,除补充提交相关报告外,还应按每份壹仟元的标准向甲方支付违约金。 10.5 乙方未按投标文件确定的项目主要人员开展监理工作,主要人(略) 。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知(略)用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙(略)。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:(略)
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若(略),则通过(略):
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:(略)
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及(略)的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方(略)遭受不(略),并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
14.1甲方权利: 甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权,以及对工程设计变更、工期变更、设备变更、材料变更的审批权。 乙方调换总监理工程师须由甲方书面同意。 甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。 当甲方发现乙方人员不按本合同履行监理职责,或与承建方串通给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方无条件更换人员,或者要求中止合同,并有权要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。 14.2乙方权利: 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、数据准确性和适用功能要求,有权向甲方提出合适的建议。 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计方提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得甲方的书面同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,乙方有权及时以书面形式报告甲方并要求设计方更正。 审核工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期和降低成本的原则,向承建方提出建议并向甲方提出书面报告。 主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项有权事先以书面形式向甲方报告。 乙方有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先以书面形式向甲方进行报告,并征得甲方以书面形式的同意。如在紧急情况下未能事先报告时,则应在24小时内向甲方作出以书面形式的报告。 项目中的监理测试结果,仅作为项目质量参考依据。如果有委托第三方测试的,应以具有相关检测资质的第三方测试单位的测试报告为测试结果。 14.3甲方义务: 甲方应当负责工程建设的协调,为监理工作提供外部条件。甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的监理工作所需要的工程项目资料。 甲方应当在专用条款约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。 甲方应当授权一名熟悉本工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定),负责与乙方联系。 甲方应当将授予乙方的监理权力及乙方主要成员的职能、分工、监理权限及时以书面的形式通知承建方,并在与承建方签订的合同中予以明确。 甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料: 与本工程合作的软件开发、硬件设备等公司的名录。 提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。 14.4乙方义务: 乙方按合同约定派出监理工作需要的机构及人员,向甲方报送委派的总监理工程师及主要成员名单、监理规划,完成合同条款中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,乙方主要驻场人员应全程跟进项目,并应根据项目进程定期向甲方报告监理工作。更换人员需提前一个月提出。 乙方在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为甲方提供与其水平相对应的咨询意见,公正维护甲方的合法权益。 根据进度,对建设质量、建设投资、建设进度、建设安全、建设合同和信息管理项目进行综合监理。 乙方使用由甲方所提供的设施和物品属甲方财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。 配合甲方选择工程测试单位,对工程进行必要的测试,并审核测试单位提供的测试报告。 因本项目甲方数据敏感,未征得有关方同意,乙方及其工作人员不得泄露与本工程(含数据和程序等)、本合同业务有关的保密资料。 乙方应当对工程施工进度进行检查、监督,并应当对工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限进行签字确认。 工程最终验收和保修期结束后一周内,整理与监理有关的资料,汇集成册交付甲方,一试两份,并提供对应的电子文档,其费用应包括在合同总价内。 乙方在甲方的要求下,应当对项目的变更提供咨询建议,乙方在提供咨询建议时,必须为咨询建议提供相关的标准等证明材料。 当甲方和承建方发生争议时,监理机构应根据自己的职能,以独立的身份判断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁/人民法院审理时,应当提供有关证明材料。 14.5监理范围 对该项目实行全过程监理、甲方与承建方的合同进行评审,对设备进行进场验收、对验收阶段进行协助,实现监理工作的“控制、管理、协调”的目标。 (1)对项目实施合同签订阶段遇到的问题提供咨询意见,参照相关法律规定协助甲方完成相关招标评审及实施合同签订。 (2)监督项目实施方制定实施方案;对建设过程中的需求变更,协助甲方进行总体把握和评估,以确保满足甲方使用要求;协调甲方和实施方,确保建设工作顺利进行。 (3)对项目建设目标的功能实现情况、质量、投资、进度、安全、合同和信息管理进行综合监理: 通过现场监督、检查审核、技术测试等手段对建设过程进行质量控制; 按照预定计划对建设进度进行有效控制; 按照合同对投资总额进行有效控制; 审核实施方提供的材料的真实性、完整性、规范性和符合性; 对建设目标的功能实现情况进行测试并协助甲方组织项目的验收工作; 编写监理总结报告,向甲方提交监理文档。 14.6付款条约 (1)本项目合同签订后15个工作日内,甲方向乙方支付合同监理费用30%,即人民币陆仟玖佰元整(¥6,900) (2)监理项目验收合格后15个工作日内,甲方向乙方支付合同监理费用70%,即人民币壹万陆仟壹佰元整(¥16,100);
15、其他约定
15.1合同文件(略)。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式陆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | 广州赛宝联睿信息科技有限公司 |
住所: | 福建省(略)鼓楼区西二环北路58号 | 住所: | 广州市天河(略) |
单位负责人: | 单位负责人: | 曾向阳 | |
委托代理人: | 委托代理人: | ||
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 广州市建行天河高新区支行 | |
账号: | 账号: | **** **** **** **** **** |
签订地点:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多福州招标采购信息
- 【密山】密山市人民政府政务服务中心
- 09月21日
- 广东省经济和信息化委员会购保密柜2
- 09月21日
- 福建省高级人民法院大法庭智能化建设
- 09月22日
- 福建省高级人民法院大法庭智能化建设
- 09月21日
- 中华人民共和国昆明海关视频监控平台
- 09月21日
- 广宁县人民法院台式计算机采购计划
- 09月21日
- 与博广通信签订楼宇协议的采购项目单
- 09月21日
- 茶学实训平台建设项目设备
- 09月21日
- 山东省枣庄市市中区司法局税郭社区矫
- 09月21日
- [采购结果公示]龙岩市公安局交通警
- 09月21日
- 虚拟化平台(NetAppFAS80
- 09月21日
- 关于武汉长江新城管理委员会政府购买
- 09月21日
-
福州建材网
福州采购信息网
福州政府公开信息
福州公共资源交易网
福州电力交易中心
福州交易中心
福州房产交易中心
福州工程交易中心
福州钢铁交易中心
福州建设交易中心
福州招投标交易中心
福州政府交易中心
福州造价信息网
福州市政工程信息网
福州水利工程信息网
福州通信工程信息网
福州医药招标网
福州建筑招标网
福州工程招标网
福州建设招标网
福州施工招标
福州装饰工程招标
福州建设工程网
福州水利招标信息网
福州电力招标网
福州建委招投标网
福州建筑管理网
福州建设信息港
福州教育招标网
福州装修招标
福州人力和社会保障局
福州建设网
福州总包工程
福州政府工程招标
福州工程施工招标
福州工程公开项目
福州工程采购信息
福州招标投标采购平台
福州省市工程建设网