位置>千里马招标网> 招标中心> 宁德市蕉城区蕉城中学五人制足球场及零星修缮工程采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同(略)》。
2、签订合同时,采购人与中(略)。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:宁德市(略)蕉城中学
乙方:(略)
根据招标编号为[****]FJSHYZB[CS]****的宁德市(略)蕉城中学五人制足球场及零星修缮工程采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同(略):
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、(略)
包号 | 品目号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | ||||||
1 | 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 五人制足球场及零星修缮工程 | 1 | 项 | 国内 | (略) | (略) | 龙源 | LY-1 | ||||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:柒拾万零伍仟元整元(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:福建省宁德市(略)城南镇古溪村书苑路72号;
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
合同标的按招标文件、乙方投标文件的规定或约定执行。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
质量达到(略)。
6.2本项(略):
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空(略)) |
1 | 20 | 合同签订后(略) | |
2 | 75 | 验收合格(略) | |
3 | 5 | 保修期满后(略)。 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
自验收合格(略)。
10、违约责任
总工期每延误一天罚款****元人民币的违约金,由发包人直接从工程款中扣抵;逾期竣工违约金的限额: 合同价款的 5%;逾期超过30天且未经发包人同意的,发包人有权解除合同,由此产生的责任全部由承包人负责,造成的损失发包人有权向承包人赔偿。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利(略)则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:(略)
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方(略)。
12.2若协商解决不成,则通过下(略):
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:宁德市(略)人民法院。
13(略)
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
按照招标文件第(略),双方均不得变更或调整;招标文件第三章《采购内容及要求》未作规定的,双方可通过友好协商另行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式伍份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:(略) 。
甲方: | 宁德市(略)蕉城中学 | 乙方: | 福建龙源建设工程有限公司 |
住所: | 宁德市(略)城南镇古溪村书苑路72号 | 住所: | 宁德市东侨经济开发区东侨大道3号新世纪花苑8#1号 |
单位负责人: | 单位负责人: | 余根全 | |
委托代理人: | 委托代理人: | ||
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中国银行宁德东湖支行 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:(略)
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多宁德招标采购信息
- 南湖新区麦子港社区停车场改造工程采
- 09月26日
- 博湖县塔温觉肯乡农民体育健身工程采
- 09月26日
- 林州市原康镇中心小学维修工程招标公
- 09月26日
- 湖北省省级政府采购询价公告(第五届
- 09月26日
- 柳江水上公用设备维修中标结果
- 09月26日
- 大数据试验场控制中心工作台项目招标
- 09月26日
- 平顶山学院鲁山花瓷工程研究中心及河
- 09月26日
- 湖南省文化厅艺术幼儿园天心分园室外
- 09月26日
- 腾冲国家登山健身步道系统一期工程施
- 09月26日
- 海宁市许村镇人民政府幼儿户外玩具项
- 09月26日
- [JX2018-1392]象圣中学
- 09月26日
- 国家税务总局潮州市潮安区税务局空调
- 09月26日
-
宁德建材网
宁德采购信息网
宁德政府公开信息
宁德公共资源交易网
宁德电力交易中心
宁德交易中心
宁德房产交易中心
宁德工程交易中心
宁德钢铁交易中心
宁德建设交易中心
宁德招投标交易中心
宁德政府交易中心
宁德造价信息网
宁德市政工程信息网
宁德水利工程信息网
宁德通信工程信息网
宁德医药招标网
宁德建筑招标网
宁德工程招标网
宁德建设招标网
宁德施工招标
宁德装饰工程招标
宁德建设工程网
宁德水利招标信息网
宁德电力招标网
宁德建委招投标网
宁德建筑管理网
宁德建设信息港
宁德教育招标网
宁德装修招标
宁德人力和社会保障局
宁德建设网
宁德总包工程
宁德政府工程招标
宁德工程施工招标
宁德工程公开项目
宁德工程采购信息
宁德招标投标采购平台
宁德省市工程建设网