位置>千里马招标网> 招标中心> 徐闻县人民法院徐闻县人民法院迈陈法庭改造项目竞争性磋商
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略) 受 徐闻县人民法院 的委托,拟对 (略)改造项目 进行竞争性磋商,欢迎符合资格条件的供应商参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品供应商参加谈判。
一、采购项目编号:44(略)-(略)-****
二、采购项目名称:(略)改造项目
三、采购项目预算金额(元):(略)
四、采购数量:(略)
五、项目内容及需求: (采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策)
一、项目名称:(略)
二、项目内容及预算价格:
项目名称 | 单位 | 数量 | 预算总价(元) |
(略) 改造项目工程 | 项 | 1 | (略).72 |
具体工程量见附后的湛江市工程预结算审(略) |
三、项目概况
1、工程概况
(1)工程名称:(略)改造项目工程
(2)建设地址:(略)
(3)工程概况:(略)改造项目工程,具体内容见设计图纸及招标工程量清单文件。
(4)施工工期:(略)
(5)资金来源:(略)
(6)工程质量要求:(略)
2、现场条件
(1)施工场地:(略)
(2)施工用水:(略)
(3)施工用电:(略)
(4)临时设施:(略)
(5)施工过程中损坏了非本项目范围内的其它设施,施工方须无条件修复。
3、施工要求
(1)采购人不提供施工所需的食宿、办公场地,均由成交供应(略),其费用成交供应商自理;
(2)采购人不提供临时及材料加工场,临时设施及材料加工由成交供应商在施工现场以外解决,其费用由成(略)
(3)施工时间安排:上午:7:00——12:00,下午 14:30——22:00,如遇到特殊情况,以采购人书面或口头通知为准;
(4)成交供应商按照指定地点用水、用电,并向采购人缴纳水电费;
(5)成交供应商应确保施工现场的清洁卫生,建筑垃圾须当日清理干净,不得(略)
(6)由于施工地点比较特殊,成交供应商一旦进场施工,须严格遵守采购人的各项规章制度,包括(略):①在规定的地域施工和活动;②项目经理和管理人员须坚守岗位,因事需离开施工现场超过一天的,需提前向采购人请假,经采购人同意方可离开;
(7)须指定和落实安全生产及文明施工措施,施工期间须严格管理施工人员,保护好已完工工程产品,发生一切安全事故均由成交供应商自行负责。严格加强管理,如发生盗窃,斗殴等现象,根据情节轻重,除追(略),并向公安(略),及在履约保证金中给予处罚。
(8)工程完工后及时拆除临时设施,清运垃圾,做好(略),并积极配合采购人组织验收,做好验收记录,做到工完场清。
(9)成交供应商派驻本项目的专业人员至少不低于以下人员配置:项目负责人1名、施工员2名(其中1同时具有名安装施工员证及工程师职称)、质量员1名(具有建筑工程师职称)、安全员1名(其中1名(略)(C证)及工(略))、材料员1名、资料员1名(以上派驻人员必须是本公司在册人员,签订合同时须提供加盖当地社保局或税务(略)权向政府采购监管部门申请取消其成交资格)。
(10)工程招标范围及内容
工程采购范围按照采购文件提供的预算有关资料、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容,范围包括:工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。
(11)审核依据
根据采购人提供工程的施工图、施工图说明、工程量清单、相关资料及说明,执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB(略)《广东省安装工程综合定额》(****)、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(****)、《广东省市政工程综合定额》(****)及配套文件和广东省、湛江市建设主管部门颁发的计价管理办法及有关计价文件。
四、采购项目技术要求
1、工程施工技术要求
(1)严格按照国家和地方现行施工验收规范、标准进行施工。
(2)严格按照徐闻县(略)。
(3)按徐闻县人民法院要求随时停工及开工,可顺延竣工工日。
(4)每天清理施工现(略),损坏沥青路面需及时修复。
(5)减少灰尘及噪音,不得影响周围环境。
2、材料要求和(略)
(1)成交供应商采购材料设备须提供质量认证证书由徐闻县人民法院认可,才能进入施工,凡该未详事项均按国家现行有关施工规范及强制性标准执行。
(2)本工程产品须有国家质量监督检验局检验合格证书,及相应的认证证书。订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证,经采(略),符合(略),方可使用;
(3)供应商在投标报价时须提供主要材料的品牌厂家,填写《主要施工(略)
(4)采购人保(略)进行独立检测的权利。
3、工程质量标准
(1)工程质量不合格、不符合设计标准、达不到设计要求的,或施工程序不按施工规范的,徐闻县人民法院有权要求成交供应商停工和返工,因停工和返工造成的一切损失由成交供应商自行承担,工期不予顺延。工程(略),但达不到投标时承诺的质量等级,成交供应商必须向徐闻县人民法院交纳违约金。
(2)确保达到合格工程。成交供应商在施工中如果存在工(略)或返工时,成交供应商须无(略),并承担由(略),工期(略)。
(3)审批要求:成交供应(略),经审(略),每道工序需符合相应的规范要求并申报,经采购人现场代表签字确认后才进入下道工序。
(4)本工程的保修期按照有关规定执行,保修期1年,保修期自竣工验收之日起计,在保修期内成交供应商需承担因施工质量问题而造成的返修,其费用由成交供应商负责。在工(略),成交供应商在接到徐闻县人民法院提出要求返(略)行返修,若非成交供应商原因造成返修的,返修费用由徐闻县人民法院承担。若在规定时间内(略),不派人按徐闻县人民法院要求进行返修的,徐闻县人民法院可自行派人维修。若成交供应商经过3次返修仍不能解决同一质量问题,徐闻县人民(略)。若因成交供应商施工质量原因造成返修的,徐闻县人民法院自行派人维修,返修费用由工程保修押金中扣出,若返修费用(略),徐闻县人民法院将按有关程序向成交供应商追讨。徐闻县人民法院因成交供应商违约而委托他人对工程进行的维修不解除成交供应商对本工程的保修责任。
( 5)成交供应商(略),并必须严格把好产品质量关,产品进场(略),订货前成交供应商应提供生产厂家的合格证书和建材质检部门的产品合格证,经现场徐(略),符合标书要求,方可施工。
4、工程竣工资料的要求
(1)成交供应商的工程档案资料必须符合有关规范要求,在工程施工过程中应及时收集、汇总、整理工程档案。
(2)成交供应商应在工程竣工验收前按《湛江(略)门有新规定,则按新规定执行)的有关规定提供工程资料,成交供应商应在工程竣工验收通过后协助采购人完成工程备案手续。
(3)若本项目按湛财综[(略)文的要求使用新型材料,成交供应商需按湛财综[(略)文的要求预留足够的时间通知采购人组织有关部门进行验收。成交供应商还需按湛财综[(略)文的要求向采购人提供完整的资料。
(4)项目结算完成终审后 20 天内,成交供应商应向采购人提交一份工程技术档案资料。
(5)成交供应商如不在规定时间内按要求向采购人提供工程档案资料,每延误一(略),并扣留剩余工程款和不予进行工程竣工财务结算,直至提交合格的档案资料为止。
五、商务要求
1、合同签订
(1)工期:完成本采(略),开工日期由采购人发出的开工令中指定的日期算起,以工程竣(略)。
(2)采购人欢迎各磋商供应商根据企业自身实际能力,在施工组织和施工方法合理、可行的前提下,对本采购工(略),提出相应缩短工期的投标文件。
(3)本工程要(略)。因成交供应商原因工期延误(略)价0.3%的违约金。
(4)因徐闻县人民法院原因及不可抗力的原因造成的工期延误,在得到双方认可的,工期相应顺延,双方办理同意顺延工期手续。
注:不可抗力的约定:经有关部门(略),正面吹袭施工地的十级以上台风和龙卷风及本工程施工区域内出现降雨量大于200mm/d特大暴雨,雷击(略),并执行国家有关规定。
2、 缺陷责任期
本招标工程的缺陷责任期按照国家现行有关规定的期限实行,缺陷责任期为1年。缺陷责任期自竣工验收合格之日起计,在缺陷责任期承包人需承担因施工质量问题而造成的返修,其费(略)。在工程缺陷责任期内,承包人在接到发包人提出要求返修的通知48小时内应派人根据发包人要求,按有关规范、标准进行返修,若非承包人原因造成返修的,返修费用由发包人承担。若在规定时间内承包商违约,不派员按发包人要求进行返修的,发包人可自行派人维修,费用由承包人承担。若承包人经过两次返修仍不能解决同一质量问题,发包人可自行派人维修。若因承包(略),发包人自行派人维修,返修费(略)(不限于质量缺陷工程)中扣除,若返修费用超出工程结算费用时,发包人将按有关程序向承包人追讨。发包人因承包人违约而委托他人对工程进行的维修不解除承包人对本工程的保修责任。
3、结算原则及付款方式
3.1结算原则
1.招投标工程量清单项目:采用(略),按中标单价和(略)。措施项目费及其他项目费固定不变,结算(略)。规费、税金按调整后的计算基础重新计算。
2.工程变更结算:工程量按签证计算;a《工程量清单报价表》中有相应工程项目投标综合单价的, 按投标综合单价结算;b《工程量清单报价表》中没有投标综合单价的,按现行广东省综合定额、广东省和湛江市建设行政主管部门的有关规定编制,主要材料价格(略)。
3.以实际施工的工程量清单为结算依据,减少工程量减少工程造价。
4.遇有不可预见的工程量增加,经工(略),增加工程造价,但不能超过合同价的 10%;没有经工程签证确认工程量不计入结算工程造价。
3.2 付款方式
付款方式说明:1、(1)本项目在合同签订后5个工作日内,支付合同总价的30%为工程预付款;(2)施工进度完成一半时,支付合同总价的27%为工程进度款;(3)工程完工经双方初验认可后,支付合(略),10个工作日内向施工方支付合同总价(工程(略))的10%;(4)剩下3%作为质保金,质保期一年满后支付(不计利息)。(5)每笔款项支付,中标人须提供等额正式发票。
5、成交供应商在公告之日起7个工作日内完成合同,若成交(略),采购人可申请采购监管机构取消该成交供应商的成交资格,其谈判保证金将不予退还,并确认排名第二的供应商为成交供应商或重新采购。
六、报价说明
(1)本项目最高限价¥(略).72元 。
(2)磋商供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,磋商(略),未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中,任何与此有关的工程价款,采购人将不予支付。
(3)安全防护、文明施工措施费项目在磋商报价时必须按采购控制价中的金额报价,不得改变金额。
(4)除非合同中另有规定,磋商报价(即投标总价)应包括施工设备、劳务、管理、材料、养护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。
(5)磋商报价为磋商供应商的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
(6)采购文件所提供的工程量清单列明的数量,是采购文件的组成部分,磋商供应商不得自行修改工程量清单的项目和数量,报(略)
(7)磋商报价应以采购人提供的资料和说明、工程量清单、设计文件(略)
(8)报价应(略)。
七、(略)
(1)供应商须响应采购文件,对接受采购文件关于材料采购、报价、工程量、工期、质量、结算等方面做出承诺,并且磋商报价时要列明材料品牌厂家;
(2)由于该工(略),因此成(略),工程围蔽方案须报采购人代表审批同意后方可实施;
(3)施工期间,如有采购人确认的配套工程施工单位进场施工,成交供应商须无条件配合,不得阻拦及要求增加费用;
(4)在工程进行中,成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏,须立即(略),并由损坏单位承担损失和修复费用;
(5)成交供应商一旦成交或签订了施工合同后,由于采购人原因停止建设的,成交供应商应无条件服从,不得以任何理由向采购人提出任何形式索赔。
★八、其他说明:(略)
1、中空玻璃由国家安全玻璃及石英玻璃质量检验中心出具的检验报告书复印件。
2、电缆电线由国家质量认证中心“3C”认证企业出具的聚氯乙烯绝缘软电缆电线证书复印件。
3、配电箱由国家质量认证中心“3C”认证企业或相关检测机构出具的试验报告复印件。
注:本项目技术指标中带★号的要求供应商必须对此作出全面的响应并完全满足这些要求,否则磋商无效。
六、供应商资格:
1、中华人民共和国境(略)。
2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件且在本项目领取磋商文件截止前在“信用中国”网站((略)gov.cn)、中国政府采购网((略)gov.cn)没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、具有有效的机电工程施工总承包叁级(或以上)资质。4、拟派本工程项目的项目负责人须是投标单位在册人员(磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的磋商截止时间前三个月的任意一个月的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章),项目负责(略),且持有项目负责人安全培训考核合格证(B证)。
5、专(略)(C证)及中级工程师职称证,项目负责人和安全员不为同一人且必须是投标单位在册人员(磋商时提供加盖当地社保局或税务局印章的磋商截止时间前三个月的任意一个月的社会劳动保险缴费证明复印件加盖公章)。
6、具有有效的建筑施工企业安全生产许可证;
7、本项目不接受联合体报名。
8、已登记报名(略)。
七、符合资格的供应商应当在 **** 年11 月14 日 至 **** 年 11 月 21 日 期间(上午09:30至11:30,下午15:00至17:30,法定节假日除外,不少于5个工作日)到((略))(详细地址:(略))购买谈判(磋商、询价)文件,谈判(磋商、询价)文件每套售价 0 元(人民币),售后不退。
八、提交谈判(磋商、询价)文件截止时间:(略)09 时30 分
九、提交谈判(磋商、询价)文件地点:(略)
十、谈判(磋商、询价)时间:(略)09 时30 分
十一、谈判(磋商、询价)地点:(略)
十二、本公告期限 (3个工作日)自**** 年 11 月 14 日 至 **** 年 11 月 16 日 止。
十三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):黄小姐 | 联系电话:(略) |
采购项目联系人(采购人):黄生 | 联系电话:(略) |
(二)采购代理机构 :(略) | 地址:(略) |
联系人:邓超伟、李江 | 联系电话:(略) |
传真:(略) | 邮编:(略) |
(三)采购人:徐闻县人民法院 | 地址:广东省湛江市徐闻县徐海大道迈颜路段 |
联系人:黄继涛 | 联系电话:(略) |
传真:(略) | 邮编:(略) |
附件
1、(略):
2、(略):
发布人:(略)
发布时间:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多徐闻县招标采购信息
- 竞争性磋商公告:张杨小区房屋整修工
- 11月14日
- 2018年农业综合开发建瓯市小松灌
- 11月14日
- 金寨县森林公安局天堂寨森林派出所H
- 11月14日
- 关于余姚市姚东自来水有限公司三七市
- 11月14日
- 厦门联发电子商城商场装修改造工程
- 11月14日
- 天津市宝坻区大白街道办事处本级大白
- 11月14日
- 竞争性磋商公告:源竹小区房屋整修工
- 11月14日
- 西城区2018年老旧小区综合整治-
- 11月14日
- 【工程编号:102F0JL2018
- 11月14日
- 天津市宝坻区大钟庄镇人民政府本级大
- 11月14日
- 北京新机场军航西侧路道路及市政工程
- 11月14日
- 发电机绕组加速老化及抗震试验招20
- 11月14日
-
徐闻县建材网
徐闻县采购信息网
徐闻县政府公开信息
徐闻县公共资源交易网
徐闻县电力交易中心
徐闻县交易中心
徐闻县房产交易中心
徐闻县工程交易中心
徐闻县钢铁交易中心
徐闻县建设交易中心
徐闻县招投标交易中心
徐闻县政府交易中心
徐闻县造价信息网
徐闻县市政工程信息网
徐闻县水利工程信息网
徐闻县通信工程信息网
徐闻县医药招标网
徐闻县建筑招标网
徐闻县工程招标网
徐闻县建设招标网
徐闻县施工招标
徐闻县装饰工程招标
徐闻县建设工程网
徐闻县水利招标信息网
徐闻县电力招标网
徐闻县建委招投标网
徐闻县建筑管理网
徐闻县建设信息港
徐闻县教育招标网
徐闻县装修招标
徐闻县人力和社会保障局
徐闻县建设网
徐闻县总包工程
徐闻县政府工程招标
徐闻县工程施工招标
徐闻县工程公开项目
徐闻县工程采购信息
徐闻县招标投标采购平台
徐闻县省市工程建设网