位置>千里马招标网> 招标中心> 山东澳海康城项目海绵城市工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
山东 澳海 康城项目海绵城市工程招标文件
报名方式:
采用邮箱报名的方式:***@qq.com,并附上企业相关资料(含公司简介、项目履历、人员构架等经营性资料)邮件主题为“投标项目工程名称”,以便我们区分报名工程,谢谢配合!我司会对报名的单位进行审核,审核通过后邀请该单位进行投标。
报名截止日期: ***年***月***日
联系人:(略) 联系电话:***
工程名称:山东澳海康城海绵城市工程
招 标 地 点:山东省齐河县齐晏大街***号澳海康城
招 标 人: 山东澳海房地产开发有限公司
招 标 日 期: 二〇一 年 月 日
第一章 投标须知
***、工程名称: 山东澳海康城项目海绵城市工程
***、建设地点: 山东省齐河县齐晏大街***号
***、招标范围及内容:
(***)、范围: 山东 澳海 康城 项目 海绵城市工程(祥见图纸)。
(***)、内容:如合同图纸及工程说明和工程规范、技术要求所示。主要包括澳海康城海绵城市专业分包工程范围内的水箱、水泵、阀门供应及安装;检查井砌筑、地面开挖、地面恢复等工作内容。(***)负责深化施工图、节点图的设计、管道布置图、制作及送顾问及政府有关部门审核通过(包括但不限于海绵城市系统等的送审并获通过)。
海绵城市工程:
①设备供应及安装:根据图纸设计说明要求,塑料模块拼装水箱、水泵、净化器、电动阀、过滤器、消毒器等设备供应及安装,包含材料场外运输、包装、材料进场验收、试验等费用;
②场内已完工程成品保护、道路保护、现场施工场地开挖回填及修复、土方转运费用。
③验收:整个海绵城市工程施工完毕后须根据图纸规范要求进行验收;
④办理海绵城市等与开工相关且必要的批准手续。
⑤满足现场安全文明要求所必须的场内外道路的保护。
⑥场区内外地上地下设施的保护。
⑦施工过程中与周边居民或单位的协调工作。
⑧于业主指定的临时水﹑电源接驳施工所需的临时水电,按政府有关部门要求做相关手续。如业主在开工前未能提供临时水、电供应点,则承包单位必须自行解决临时水、电供应事宜,一切费用由承包单位承担。
(***)供应及安装招标范围内的所有海面城市配关及线缆。
(***)所有供应的设备材料及安装的工艺技术均须符合合同及工程规范说明内的要求及测试、运作、检查及一切有关中国法规、技术性和非技术性的要求。
(***)图纸及技术工程规范中所要求的其它工程。
(***)负责整个工程的竣工验收及提供相关资料并获得有关政府部门的批准。(不论何种情况,泛光照明系统检测费包干使用,不予调整。检测项包括但不限于:***、海绵城市系统检测。***、负责海绵城市系统验收通过。***、报价中不包含向工程施工总承包交纳的总包管理服务费,总包服务费已由招标人直接支付给施工总承包单位。***、设备、材料的保管费、成品保护费、检验、试验费投标人报价时综合考虑,不再另行支付。)
(***)提供贰年免费保养及维修(交付小业主之日起计)。
(***)向业主提供有关之操作及维修手册、竣工图纸﹑备用配件及对业主或业主委托的物业管理公司之员工提供培训。
***、工程承包方式:包工、包料、包机械、包质量、包税费、包工期、包安全文明施工、包验收、包合格等综合包干形式。
***、工程质量要求及验收标准:
工程须根据当地政府批准认可及业主方批准并依据设计施工图及工程规范进行施工方案设计、供应、施工与安装、测试及保养维修。分包单位有责任提供全面有效的管理,包括与总承包单位或其它分包单位协调配合,以确保工程遵守工程规范及政府部门的要求,并采用符合标准的操作工艺令业主/业主方与政府部门感到满意。
(***)为确保按质按量完成工程承包合同及施工图纸所规定的全部任务,必须根据国家、 山东省 省、 德州 市的施工规范、规程、规定以及工程项目施工图特有的要求,进行全过程的施工质量控制,并认真做好现场施工记录及有关技术资料(包括竣工图)。
(***)竣工验收应以施工图纸、技术交底、图纸会审纪要、设计变更通知、国家和山东省、德州 市颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据,通过静载和动载试验确定是否符合规范和设计要求,并以招标人指定人员的书面认可签字确认作为验收合格的依据。
***、工期要求:暂定开工日期:*** 年 *** 月 *** 日 ,具体开工日期以招标人发出的开工令为准,竣工日期为 ***年 *** 月 *** 日,工期包括节假日、季节性雨雪天、冬季歇工期。
***、投标单位资格要求:
(***)投标人须是经正规注册,并符合投标项目经营范围,能独立承担民事责任的施工单位(须提供有效的营业执照复印件,查验原件)。
(***)投标人必须具有独立法人资格并具备建设行政主管部门颁发的桩基工程专业承包资质;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 德州 市外企业须同时具备有效的分支机构入 德州 登记备案证(须提供有效的资质证书复印件及分支机构入 德州 登记备案证复印件)。(在有效期的查验入 德州 登记备案证原件,未在有效期的查验加盖投标人公章的入 德州 备案信息)。
(***)具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证(须提供有效的安全生产许可证,查验原件)。
***、投标保证金及形式:投标人在投标时应缴纳 *** 元(大写:人民币 壹万 元整)投标保证金,未缴纳视为弃标。中标人在接到招标人签订施工合同通知 *** 日内未签订施工合同的,不论任何理由均视为弃标,投标保证金不予退还。合同签订后,投标保证金转为履约保证金,按施工合同中履约保证金相关条款执行。未中标单位投标保证金在收到收到保证金下个月中旬一次性退还;
投标保证金缴纳账号:
单位名称:山东澳海房地产开发有限公司
开户银行:中国银行齐河支行营业部
开户账号:*** *** ***
***、现场踏勘 :本次招标不统一组织现场踏勘,投标人可与招标人联系自行踏勘了解本项目现场建筑物情况、现场通道、周围环境、当地气候情况、作施工用途的工作区域,并检查工地上或邻近的建筑及其他物品等,仔细考察现场情况对施工的影响或可能影响报价和签订合同的一切资料。中标后,投标人不得以不清楚或未考虑现场实况为由而提出增加费用或延长工期的要求。未进行现场踏勘的投标人须自己承担由此产生的后果和责任。经招标人准许,投标人及其代表可进人现场和有关场地,现场踏勘所发生的费用由投标人自己承担。投标人应对现场踏勘而造成的人身伤亡、财产损失及其他损失承担全部责任,招标人不负任何责任。现场踏勘过程中由招标人提供的资料和数据,只是为了使投标人能更有效地利用招标人提供的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。勘察现场联系人: 张松 电话: *** 。
***、投标地点及截止时间:投标文件采用邮寄的方式投递,截止时间为邮寄时间。
投标文件邮寄地址:上海市嘉定区金沙江西路***弄***#
收件人: (略)
联系电话: ***
截止时间: *** 年 *** 月 *** 日,逾期恕不接收(投标文件邮寄时间)。
***、开标地点及开标时间:地点: 澳海地产上海总部成控中心
开标时间: 年 月 日
***、招标文件的答疑 :
(***)本次招标不组织答疑会,投标人对招标文件有任何疑问应以书面形式最迟在距投标截止时间***天前向招标单位提出。招标单位如需对招标文件进行解释、修改或补充,将另行书面通知(含电子邮件形式),该解释、修改或补充文件将构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改(补充)函件内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、澄清(答疑)纪要、修改(补充)函件内容相互矛盾时,以最后发出的为准。
现场答疑联系人: 张松 电话: ***
工程量清单答疑人: 毕恒 电话: ***
(***)投标人在审阅招标文件和现场踏勘后,未向招标人提出需要澄清问题或质疑,以致判断失误或疏漏,应自行负责。
***、招标文件的修改:
(***)招标人对发放的招标文件保留修改权利。
(***)招标人如若对招标文件进行澄清或修改,须以书面形式通知所有获得招标文件的投标人,该澄清或修改内容为招标文件的组成部分,对投标人起约束作用。
第二章 招标细则
***、招标技术要求:本工程技术要求见施工图设计文件及设计说明书、设计变更通知单、现行规范(标准)的规定及合同条款相关要求。
***、计价方式:
本项目属于清单招标,工程量以招标人提供的清单为准,投标单位根据招标文件、施工图及施工现场条件自行申报造价。
(***)投标人应按投标须知和附件“工程量清单”的要求填写所有相应的清单表格。投标人的投标报价应是本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价(投标人应根据招标人提供的招标文件、设计施工图、工程量清单、工程环境因素、工程特点及风险及本招标文件投标报价说明中的清单编制的依据,结合企业自身经济实力自主报价。报价时不得按照已经被政府建设行政管理部门明文规定禁止采用的落后技术报价,否则投标人自行承担全部后果。投标报价应包括完成招标工程的材料费、人工费、机械费、桩机进出场费、安拆费、水电费、施工费、静载配合费、管理费、措施费、利润、规费、税金、不可预见风险费、赶工费等工程所需全部费用。即:报价为完成全部工程相关的一切费用)。投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
(***)、投标人应认真填写工程量清单中所列的各工程子目的单价和总价。投标人在编制投标报价时不得改变工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征及工程内容、计量单位及工程量。否则,按废标处理。
(***)、本工程不计取总包配合费。
(***)、措施费项目已包含在投标报价内。
***、付款方式:
(***)本工程材料进场付合同价款的***%,全部施工完成并经招标人、监理单位验收合格后合同价的***%进行付款,全部工程竣工验收合格,结算完成且招标人收到投标人提交的完整竣工备案资料后***日内付至总结算价款的***%,余款***%作为保修金。
(***)保修金待项目整体验收合格后,无海绵城市工程引起的质量问题,扣除违约赔偿等费用后无息支付。工程竣工验收备案完成前,投标人须提供本合同约定的合同总价款金额及所有双方书面确认的已发生签证金额的发票给招标人,结算完成后,投标人须在***日内按照全部结算金额补齐剩余发票给招标人。
***、发票要求:开具符合相关法律法规要求的、税率为 ***%的增值税专用发票。(具体要求详见施工合同)
第三章 投标细则
***、投标文件编制要求:
(***)投标人应按照招标文件要求编制投标文件,并对招标文件提出的要求做出实质性的响应,并在投标函中书面确认是否响应合同版本。
(***)投标文件由三部分组成,一是资质文件;二是商务文件;三是技术文件。
(***)投标文件幅面 A***,应用不褪色的黑色墨水手写或打印机打印。内容完整,字迹清楚,数字准确,不得对招标清单加行或增删。投标文件如有修改错漏处,需由同一签署人签字并盖章。 投标截止日前密封报送招标人。
***、投标文件组成:
(***)资质文件:
a) 营业执照(复印件加盖法人公章)
b) 法定代表人证书(复印件)
c) 资质证书
d) 近两年完成同类工程业绩表,并提供已完工程合同、竣工验收资料原件(如中间验收、验收单或报告等文件)和复印件
e)项目经理及现场负责人相关信息(需提供社保证明)
f)其他资料(投标人认为有必要提交的资料)
(***)商务文件:
a) 投标函:
投 标 函
山东澳海房地产开发有限 公司:
***、我方仔细研究了 工程施工招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写): (小写:XXXXXX元 )的投标总报价,工期 日历天,按合同约定实施并完成承包工程,工程质量达到一次性验收合格。
***、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
***、我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
***、我方响应招标人附件中提供的合同版本。
***、如我方中标:
(***)一定按照招标文件的要求和投标文件的承诺,确保工程质量,按期完成工程任务。
(***)我方承诺在收到中标通知后,在规定的期限内,根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求,按“合同条款及格式”与招标人订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。如因我方原因未能履行上述义务,贵方有权没收投标保证金;
***、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。
投标人: (单位盖章)
法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)
地址:
电话:
日期: 年 月 日
b) 报价清单:
(***)技术文件:(由各项目工程填写需要提交哪些资料)
***、投标文件的份数为正本一份、副本二份,须各自装订成册。
***、投标单位应自行将投标文件密封完好,并加盖单位公章和法定代表人或其委托代理人印签后生效。
***、各投标单位应在其投标文件中保证其投标文件的内容是独立完成的,各投标单位相互之间不得串通,否则将被取消投标资格。
***、投标单位是否中标,其投标文件恕不退还。
***、投标人无论中标与否须自行承担投标文件编制递交、现场踏勘等所有涉及招标事宜的一切费用。
第四章 开标、评标、定标
***、开标:本次开标以(非)公开方式进行。
***、评标、定标:综合考虑投标单位报价、付款方式、企业资质及业绩、技术实力等因素,择优选择中标单位,不以最低报价为限。
***、定标后,中标单位与建设单位签订施工合同。合同文本条款以招标文件及附件中提供的“ 山东澳海康城海绵城市工程施工合同”为依据。
第五章 附件
附件一: 海绵城市工程招标工程量清单
附件二:施工图纸
附件三: 海绵城市工程施工合同
山东澳海康城海绵城市工程施工合同
发包方(全称): 山东澳海房地产开发有限公司 (以下简称甲方)
承包方(全称): (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就 山东澳海康城海绵城市工程施工签订本合同,甲乙双方按约定严格遵守。
一、工程概况:
***、工程名称:山东澳海康城海绵城市工程
***、工程地点: 齐河县齐晏大街***号澳海康城小区
***、工程内容:如合同图纸及工程说明和工程规范、技术要求所示。主要包括澳海康城海绵城市专业分包工程范围内的水箱、水泵、阀门供应及安装;检查井砌筑、地面开挖、地面恢复等工作内容。(***)负责深化施工图、节点图的设计、管道布置图、制作及送顾问及政府有关部门审核通过(包括但不限于海绵城市系统等的送审并获通过)。
海绵城市工程:
①设备供应及安装:根据图纸设计说明要求,塑料模块拼装水箱、水泵、净化器、电动阀、过滤器、消毒器等设备供应及安装,包含材料场外运输、包装、材料进场验收、试验等费用;
②场内已完工程成品保护、道路保护、现场施工场地开挖回填及修复、土方转运费用。
③验收:整个海绵城市工程施工完毕后须根据图纸规范要求进行验收;
④办理海绵城市等与开工相关且必要的批准手续。
⑤满足现场安全文明要求所必须的场内外道路的保护。
⑥场区内外地上地下设施的保护。
⑦施工过程中与周边居民或单位的协调工作。
⑧于业主指定的临时水﹑电源接驳施工所需的临时水电,按政府有关部门要求做相关手续。如业主在开工前未能提供临时水、电供应点,则承包单位必须自行解决临时水、电供应事宜,一切费用由承包单位承担。
(***)供应及安装招标范围内的所有海面城市配关及线缆。
(***)所有供应的设备材料及安装的工艺技术均须符合合同及工程规范说明内的要求及测试、运作、检查及一切有关中国法规、技术性和非技术性的要求。
(***)图纸及技术工程规范中所要求的其它工程。
(***)负责整个工程的竣工验收及提供相关资料并获得有关政府部门的批准。(不论何种情况,泛光照明系统检测费包干使用,不予调整。检测项包括但不限于:***、海绵城市系统检测。***、负责海绵城市系统验收通过。***、报价中不包含向工程施工总承包交纳的总包管理服务费,总包服务费已由招标人直接支付给施工总承包单位。***、设备、材料的保管费、成品保护费、检验、试验费投标人报价时综合考虑,不再另行支付。)
(***)提供贰年免费保养及维修(交付小业主之日起计)。
(***)向业主提供有关之操作及维修手册、竣工图纸﹑备用配件及对业主或业主委托的物业管理公司之员工提供培训。
***、质量要求:合格。
***、承包方式:包工、包料、包机械、包质量、包税费、包工期、包安全文明施工、包验收、包合格等综合包干形式。
二、工程期限
***、工程开工日期 年 月 日,总施工工期为 日历天(包含节假日及雨雪天气),具体开工日期以甲方发开工令上约定的日期为准,实际完工日期以甲方指定人员 张松 现场确认为准。如因甲方原因不能施工(如设计变更),经甲方指定人员、监理指定人员签字签认后,其工期顺延但不补贴其他任何费用。若非完全由甲方因素引起的工期延误,则工期不作顺延。
***、工期奖罚:
(***)因非甲方原因(若局部地区需要设计变更但不影响其他地区施工的,亦属于非甲方原因)引起的工期延误,则乙方需向甲方承担***万元/天的违约金,甲方有权在工程款中直接扣除相应部分(不可抗力除外)。
(***)乙方在施工过程中,应严格控制质量,若存在质量问题或不符合有关国家、行业和甲方要求的施工规范、设计要求的操作,乙方必须立刻按监理、甲方及设计单位要求,按相关设计要求、施工规范整改,若因此延误工期,则乙方需向甲方承担***万元/天的违约金,甲方有权在工程款中直接扣除相应部分。
(***)甲方有权随时对工程进行检测,若检测后发现未能满足设计要求及规范要求,需进行返工的,若因此延误工期,则乙方需向甲方承担***万元/天的违约金。且因返工所产生的所有费用由乙方承担。
(***)海绵城市施工过程中,乙方因安全生产或其他方面的原因,违反有关规定,被行政执法部门责令停工整顿,导致延误工期的,乙方需向甲方承担***万元/天的违约金。若因此导致甲方需支付额外费用的,则甲方有权在工程结算时扣除相应甲方已经带其缴纳的费用和甲方损失。
(***)如因雨天、放线、场地等现场不具备施工条件等原因造成的停工,乙方需在上述情况发生之日起***日内出具工期签证单,由甲方指定人员、监理签字签认后,工期顺延,但甲方不补贴其他任何费用。若乙方逾期未出具工期签证单或签证单未经甲方、监理方一致签认导致工期延误的,则乙方需向甲方承担***万元/天的违约金,甲方有权在工程款中直接扣除相应部分。
(***)甲方原因引起停工,乙方需要在上述情况发生之日起***日内出具工期签证单由甲方指定人员、监理签字签认后,其工期顺延,但因停工所产生的费用不计。
三、单价、结算方式
***、双方约定确定本合同价款的方式为 固定单价合同。
(***)本合同单价包括但不限于本工程所需的所有人工费、机械费、材料费、检测费、运输费、进出场费、安拆费、施工用水电费、管理费、措施费、利润、规费、扬尘治理费(含施工区域覆盖网格布等)、***%税金、不可预见费等一切费用)。包干单价结算时不作调整,工程量据实结算)。
(***)本合同单价中包含但不限于原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用,乙方不得因工程所需的材料、供应品及设备价格的涨价,或因与本合同施工有关的成本费用的增加为理由而要求调整,且不得以未充分了解成本因素而要求调整工程总价或请求额外补偿,本合同另有约定的除外。
(***)乙方承认已详细审阅、了解本合同及其附件,并经现场踏勘,已充分了解工程位置现状及地质等,对工程场地周围的环境、场地现状、可能发生的困难与风险已充分考虑,并已反映到合同价款中。
(***)合同文件对乙方施工质量的要求高于国家标准或一般质量标准而引起乙方施工时多投入的费用、乙方提高建设标准高于甲方要求标准时引起乙方多投入的费用以及为避免施工期间噪声扰民,乙方对诸如夜间施工等所采取的防护措施而多投入的费用等均已包含在合同单价中,不再另行增补。
***、合同价款调整及结算:
除经双方确定的变更、洽商外,本合同单价一次包死。结算数量以实际发生并经甲方指定人员 项目工程部张松、成本经理毕恒共同 签字确认的数量为准,结算造价按结算数量乘以相应固定单价计算。
四、付款方式:
***、本工程材料进场付合同价款的***%,全部施工完成并经招标人、监理单位验收合格后合同价的***%进行付款,全部工程竣工验收合格,结算完成且招标人收到投标人提交的完整竣工备案资料后***日内付至总结算价款的***%,余款***%作为保修金。
***、保修金待整体验收合格后,无海绵城市引起的质量问题,扣除违约赔偿等费用后无息支付。
***、进度付款发票开具要求
(***)每次付款前,乙方必须按照甲方的要求出具发票。
(***)非经甲方书面同意提供其他类型发票,乙方应提供增值税专用发票给甲方,发票开具金额及税率/征收率与本合同价款中约定的金额及税率/征收率保持一致。如开具的发票不符合合同约定的,甲方将拒收发票并拒绝付款且不承担违约责任,由此造成的一切损失由乙方自行承担。
(***)乙方向甲方提供增值税普通发票的,须经甲方核对无误后予以付款;乙方向甲方提供增值税专用发票的,须经甲方进行发票认证无误后予以付款。甲方增值税专用发票认证过程中认证不通过、发票信息有误或者不满足税务文件规定的,乙方应无条件配合进行发票作废/发票冲红并重新开具。乙方应按约定及时向甲方提供合法真实可抵扣的增值税专用发票,乙方提供增值税专用发票出现虚假、错误、延迟等情形影响甲方抵扣时,甲方有权延迟支付应付款项且不承担迟延付款的违约责任,并要求乙方重新提供符合要求的专用发票。
(***)发票交接:乙方经办人员应将发票直接交予甲方指定的人员 张小飞 ,并在甲方的《发票登记簿》上面进行登记并签字;未进行登记的,视同乙方未提供发票;未经甲方书面同意,乙方不得通过邮寄方式提供发票;非因甲方原因造成的发票遗失,甲方不承担任何责任;甲方有权拒收超过开票日期***天的增值税专用发票。
(***)工程竣工验收备案完成前,乙方须提供本合同约定的合同总价款金额及所有双方书面确认的已发生签证金额的发票给甲方,结算完成后,乙方须在***日内按照全部结算金额补齐剩余发票给甲方。
五、甲方责任
***、甲方对乙方施工全过程进行跟踪监督和管理。
***、甲方提供测量控制点及水准点,同时甲方在乙方进场后出具甲方、监理单位指定人员签字确认的开工报告后,于当日协调总包单位提供施工场地并放线。
***、甲方积极参与由监理单位组织的与设计单位、施工单位及有关人员的图纸会审工作,并及时向乙方提供图纸会审纪要。
***、甲方应做好三通一平,场地坡度在***度以下,表面压实,保证不陷机械。
***、甲方负责联系相关工程检测单位进行检测,乙方予以配合并保证通过检测及相关验收。
六、乙方责任
***、乙方负责编制施工方案,并上报监理、甲方审核批准后方可开工,并作好桩基工程施工的各项准备工作。
***、自行解决施工现场内的用水、用电问题及临时设施的施工。水电费用由乙方自行承担。如费用由甲方代付,则甲方有权在工程款中直接扣除。
***、负责按合同要求组织机械设备进场施工,做好书面安全技术交底及安全技术资料,落实具体安全措施、提供安全保障,抓好安全文明施工。若在工程竣工验收合格并交付甲方前发生安全事故,则由乙方承担因安全事故引起的所有的经济、法律责任,如费用由甲方代付或造成甲方损失的,则甲方有权在支付工程款时直接扣除相应部分。
***、严格按设计施工图要求对甲方的定位放线的验线工作,并书面提交甲方验线报告。若乙方发现甲方有定位放线错误,必须及时通知甲方、监理。同时严格按设计图纸、设计变更、相关施工规范、行业有关标准施工,工程质量必须符合国家现行技术规范验收标准及合同要求。若由乙方原因造成的质量隐患及质量事故,则乙方必须承担因质量隐患、质量事故引起的所有经济、法律责任。
***、海绵城市工程施工完毕,乙方自检合格后向甲方提出书面验收申请并提供有关技术资料,甲方验收后向监理、设计单位申请正式验收,经过书面认可后,移交甲方保存。
***、海绵城市必须符合国家相应现行有关的标准、规范的要求。若质量不能一次性达到合格标准或采取补救措施,乙方承担所有由此给甲方、建设方造成的直接或间接损失,如果造成工期延误,仍需承担逾期竣工的违约责任,并按本合同约定支付违约金。
***、乙方不得将工程转包、分包、挂靠,否则甲方有权解除合同,且不支付任何工程款,同时向乙方收取本合同总造价***%的违约金。
***、遵守城市管理及甲方内部的有关规定制度,如有违反,责任由乙方承担。
***、其他合同条件规定的权利义务。
七、施工基本要求
***、乙方选派 为该项目经理和驻现场代表,对施工现场管理负全责。项目经理出勤率必须达***%。甲方有权在施工过程中随机检查,每发现一次不到位,乙方需要甲方支付 ***元/次的违约金,甲方有权在工程款中直接扣除相应价款。
***、乙方必须加强现场管理,施工人员应按规范及有关规定和质量检验评定标准,精心组织施工,及时做好各项业内资料,满足桩基验收要求。
***、合同签订后,乙方拿到工程施工图纸、地质勘探资料及现场平面图三日内,乙方必须结合现场实际根据有关规定、操作规程、工艺标准,编制施工组织设计方案,送甲方、监理单位审批,经指定人员书面批准后的方案,乙方不得擅自改变。如需调整必须报甲方、监理单位审批,经指定人员书面批准后方可更改。
***、乙方施工中出现质量问题,应提出技术处理施工方案,报甲方,经甲方书面审批同意后,进行返工、整改、补救、补强等,同时乙方应承担因此引起的所有直接、间接费用,并赔偿因此对甲方造成的损失,工期不予顺延。乙方对技术处理方案的可行性、正确性承担责任。
***、甲方提供一份地质勘查报告及一套施工图给乙方,乙方若有异议必须在三天内提出,否则视为无异议,因乙方未提出异议或超过时间提出异议而引起的工程质量、工期延误,乙方必须承担所有引发的直接、间接费用。
***、乙方必须建立健全各项安全生产、质量管理制度、在市、区建设主管部门综合考评中,保证达到合格标准。
***、若乙方施工的工程发生质量或工期延误等情况,经屡次纠正仍不按甲方要求整改的,甲方可采取一切措施手段加以解决,因此所产生的一切经济损失均由乙方承担,甲方有权在工程款中直接扣除相应部分。
***、乙方必须严格遵守安全生产的各项规章制度,做好各项安全生产工作,保证所有施工现场人员的安全(为其购买工伤保险和人身意外保险),尽量避免一切工伤事故。若发生安全事故,因此所造成的一切经济、法律责任及所有费用均由乙方承担;发生重大安全事故,乙方除需按上述约定承担责任外,应按有关规定立即上报相关主管部门并书面报告发包人,按照事故处理要求处理好相关事宜,使工程不受影响。
***、乙方在施工中,应对市区环保有关规定负责,要做到完工清场。如果乙方在退场前没有完成清场工作,乙方应向甲方支付违约金 *** 元,同时甲方有权在工程款中直接扣除。
***、若因乙方原因造成施工场地纠纷(包括在施工工地内打架等情况)阻挠施工,由乙方自行解决并承担相应费用。如费用由甲方代付或造成甲方损失的,则甲方有权在支付工程款时直接扣除相应部分。
八、工程验收
***、工程竣工验收:乙方应在全部工程施工完成后,会同甲方、设计单位、监理单位共同验收,竣工验收应以施工图纸、技术交底、图纸会审纪要、设计变更通知、国家和 山东 省、 德州 市颁发的施工验收规范和质量检验评定标准为依据,通过试验确定是否符合规范和设计要求,并以甲方指定人员的书面认可签字确认作为验收合格的依据
***、工程验收合格后,按建设部和省有关质量保修规定,在竣工验收前由乙方填写保修证书交给甲方。
***、乙方应工程竣工后,验收前向甲方交付的完整竣工资料包括如下内容:
(***) *** 套竣工图;
(***)工程全过程原始记录及验收单;
(***)材料质保书、检验签证单、材料试验报告;
(***)有关设计变更的技术资料;
(***)工程的检测数据、质量检测评定报告;
(***)工程竣工决算的全部资料;
(***)成套的存档技术资料及其他按规定应提交的资料。
九、违约责任
***、合同生效后,双方恪守诚信,除发生法定事由或本合同约定的情况,任何一方不得擅自终止合同,否则由违约方承担所有因违约引起的责任。
***、施工过程中经甲方或安全监督部门检查文明、安全施工不合格,乙方应在甲方限定时间内完成整改并承担相应费用;如经安全监督部门检查每发现一次不合格,则乙方应向甲方支付违约金***元/次,如在施工过程中发生重大伤亡事故,则乙方除需支付违约金外,还应承担因此造成造成的甲方或其他第三方的全部直接、间接经济损失。
***、乙方违反本合同约定,擅自将本工程转包、分包、挂靠的,甲方有权解除本合同,且不支付任何工程款,同时向乙方收取本合同总价款***%的违约金。
***、若乙方未按本合同约定的期限提交包括施工方案在内的应该由乙方提交的完整竣工资料等一系列文件,乙方应承担违约金 *** 元/天,如果造成甲方损失的,仍需赔偿,甲方有权在工程款中直接扣除相应部分。
十、廉洁约定
甲方责任:
***、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。
***、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。
***、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方带有娱乐性质的宴请,不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
***、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给乙方单位领导。
***、甲方人员如违反廉洁合作管理规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
***、对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时调查,根据调查情况进行严肃处理。
乙方责任:
***、乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理规定,并遵照执行。
***、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席,不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
***、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报给甲方。
***、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。
***、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部门举报;如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺在以后合作过程中,在合同单价的基础上再让利***%,并对本方知情不报人员进行相应处罚,否则甲方有权扣除应付乙方所有货款,并终止本协议。
***、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止本协议的履行,并扣除所有应付乙方货款,同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。
举报途径:邮箱,如乙方举报甲方工作人员有索贿、受贿现象的,甲方将给予举报人员现金奖励。
十一、履约保证金
***、本合同履约保证金为合同总价的***%,退还方式为工程全部完工得到甲方认可后返还***%,检测验收合格返还***%;履约保证金保函工程质量履约保证金,、合同工期履约保证金、安全文明施工履约保证金、人员、机械设备到位履约保证金、按期、完整移交验收合格工程和资料的履约保证金等;
***、如乙方未按时履行上述义务,甲方有权扣除相应履约保证金;如乙方未履行上述义务甲方代为履行的,甲方有权在履约保证金中双倍扣除由此产生费用。履约保证金的返还并不视为承包人不存在违约行为,发包人有权就承包人的违约行为追究违约责任
十二、其他
***、本合同履行过程中发生争议的,双方应通过友好协商,妥善解决。如协商不成,提起诉讼的,由合同履行地的人民法院依法处理。
***、合同一式捌份,甲方执 份,乙方执 份,具有同等法律效力。本合同自签订后,自缴纳履约保证金之日起生效。其他未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方: (公章) 乙方: (公章)
法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:
(签字) (签字)
纳税人识别号: 纳税人识别号:
地 址: 地 址:
邮政编码: 邮政编码:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
电 话: 电 话:
传 真: 传 真:
电子信箱: 电子信箱:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账 号:
日 期: 日 期:
附件***:
施工安全管理承诺书
山东澳海房地产开发有限公司:
按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,我方现就 山东澳海康城海绵城市工程施工现场的安全生产、文明施工作如下承诺:
***、杜绝死亡事故和重伤事故,一般事故、轻伤不超过***起。
***、建立安全生产责任制度,层层签订安全生产责任书,责任到人。
***、建立安全管理机构、配备安全管理人员,安全管理人员持证上岗;安全管理人员是队伍中最先进场和最后退场的人员。
***、按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品,对高处作业人员配好安全带,给每个施工人员配备合格的安全帽。我方承诺为现场施工人员购买包括但不限于工伤保险、意外保险等,购买保险的凭证复印件交贵方备案,发生事故我方自行赔付。
***、对贵方安全技术交底,我方承诺签字确认。
***、建立安全检查制度,每天进行安全巡查,发现重大安全隐患,将立即向贵方报告;参加紧急情况下的安全检查,负责对贵方整改通知单上提出的问题进行整改,直至隐患清除或得到有效控制,并按贵方要求的时间向贵方反馈整改情况。
***、建立安全教育制度,负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括:强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例,正确使用安全防护用具、机械设备等。按时进行季节变换的安全教育,及时进行变换工作岗位人员的安全教育。细致进行节假日安全教育。
***、按照施工现场的具体情况搞好安全防护。我方的人员,对施工现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警示牌,不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和贵方指派的安全管理人员书面同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。我方人员擅自拆除,所造成的后果,均由我方负责。
***、参加贵方组织的安全例会,接受贵方的指挥和监督。
***、我方将对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工具、用具等认真检查,发现隐患,立即停止施工,整改后方准施工。一经施工,就表示确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。我方对施工过程中由于上述不良因素而导致的事故,后果自负。
***、发生生产安全事故,我方承诺保护事故现场,及时抢救伤员,防止事故扩大。
我方承诺负责现场安全保护,若发生安全事故的,责任均由我方自行承担,若导致贵方赔付的,贵方可在工程款支付时予以扣回,不足部分我方将另行补足。并且贵方可扣留工程进度计量款的千分之一作为安全奖罚基金,若发生事故则不予退还,若不发生则在工程完成并最终结算完成后无息支付我方。
特此承诺!
承诺人:
年 月 日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多山东招标采购信息
- 云之龙招标集团有限公司美丽南方南宁
- 01月11日
- 国网成都供电公司变电检修工区试验设
- 01月11日
- 鸭溪电厂1号增压风机变频器升级改造
- 01月11日
- 兰太公司硫酸采购
- 01月11日
- 伊川县滨河新区移动终端供配电工程(
- 01月11日
- 辽河石化公司水处理清洗剂框架项目招
- 01月11日
- 兰太公司聚丙烯酰胺采购
- 01月11日
- 兰太公司二水氯化钡采购
- 01月11日
- 【泰山石膏】武穴分厂2019011
- 01月11日
- 循环水处理季铵盐杀菌剂(非氧化性)
- 01月11日
- 发电厂循环冷却水碳钢管路系统缓蚀剂
- 01月11日
- 井冈山电厂#1炉受热面换管检修询价
- 01月11日
-
山东建材网
山东采购信息网
山东政府公开信息
山东公共资源交易网
山东电力交易中心
山东交易中心
山东房产交易中心
山东工程交易中心
山东钢铁交易中心
山东建设交易中心
山东招投标交易中心
山东政府交易中心
山东造价信息网
山东市政工程信息网
山东水利工程信息网
山东通信工程信息网
山东医药招标网
山东建筑招标网
山东工程招标网
山东建设招标网
山东施工招标
山东装饰工程招标
山东建设工程网
山东水利招标信息网
山东电力招标网
山东建委招投标网
山东建筑管理网
山东建设信息港
山东教育招标网
山东装修招标
山东人力和社会保障局
山东建设网
山东总包工程
山东政府工程招标
山东工程施工招标
山东工程公开项目
山东工程采购信息
山东招标投标采购平台
山东省市工程建设网