位置>千里马招标网> 招标中心> 港城淮海大街北侧及淮海小区二期等地段绿化工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
港城淮海大街北侧及淮海小区二期等地段绿化工程招标公告
1、招标条件
本招标项目港城淮海大街北侧及淮海小区二期等地段绿化工程已由政府批准建设,招标人为(略),建设资金来自单位自筹资金,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现诚邀你单位参加本项目投标。
2、项目概况与招标范围
2.1、建设地点:(略)
2.2、工程内容和规模:主要包括栽植红叶石楠、独杆石楠、银杏、樱花等,投资额约176万元。投标超过招标控制价95%的投标无效。
2.3、计划工期:30日历天竣工,计划开工日期:(略)竣工日期:(略)
2.4、(略):合格标准。要求包栽包活包管理养护2.5年,苗木(略),补植的苗木规格不小于当期已成活的苗木。
2.5、招标范围:港城淮海大街北侧及淮海小区二期等地段绿化工程施工。
2.6、其他说明:绿化土方源必须经甲方现场鉴定确认后方可拖运;所有绿化苗木采购必须经甲方全程跟踪并确认后方可采购。
3、投标人资格要求
3.1、资质等级及范围:投标人具(略),经营范围含园林绿化。
3.2、项目负责人资格类别和等级:[园林类工程师中级](含)以上或者园林类专业大专以上学历。[园林类专业:指与园林(略),包括园林(含园林(略))、园艺、(略)(含植保、森保等)、风景旅游、环境艺术等专业,(略)为准。
3.3、投标人必须保证授权委托人(如果有)、项目负责(略),并确保****年 9 月-****年 2 月或****年 10 月-****年 3 月连续6个(略)。(项目负责人(略))
3.4、本工程不(略)。
3.5、其他要求:
3.5.1 财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产被接管、冻结和破产状态。
3.5.2 业绩要求:(略)
3.5.3 信誉要求:
3.5.3.1 投标人没有被国家、**省省级有关部门及**市市级有关部门和**县县级(略)
3.5.3.2 企业、法定代表人及项目经理未被法院列为失信被执行人,投标截止日前,已全部履行法院生效判决、裁定情形。
3.5.3.3 ****年6月1日以来无欠缴履约保证金行为(银行保函、担保)。
3.5.3.4 投标人没有因违法(略)
投标人有违反上述条件之一的,资格(略)。
3.5.4 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件:
3.5.4.1 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:
①、不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;
②、不得将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位;
3.5.4.2 项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工(略)工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况(略)
在建工程指处于中标结果公告(直接发包(略))到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量(略)。
4、招标文件的获取
4.1、凡有意参加投标者,请自行到**人民政府网(网址:http://(略)gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件,如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。
4.2、本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布,请各潜在投标人自行适时登录**政府网(网址:http://(略)gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。
4.3、招标文件售价600元/份,售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标,否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。
5、投标截止时间
5.1、投标截止时间为:(略)
5.2、逾(略),招标人不予受理。
6、资格审查:(略)
7、保证金
7.1、投标保证金:(略)
7.2、履约保证金:履约保证金按中标金额5%收取,投标保证金转为履约保证金,不足部分可以用银行存款补足。履约保证金在本工程竣工验收后一次性退还(无息)。
8、评标办法:(略)
9、工程付款:全部工程结束,自发包人发出竣工认定书后一个月内付至合同价的60%;至发出竣工认定书一年时,经发包人组织验收,付至已成活部分审定价的70%;至发出竣工认定书二年时,经发包人组织验收,付至已成活部分审定价的85%;养护期满两年半时,经发(略),按实际成活的数量经审计后结清全部工程款。
10、联系事项
招标人:(略)
办公地址:(略)
联 系 人:张宜斌 联系电话:(略)
招标代理机构:(略)
办公地址:(略)
联 系 人:王宇 联系电话:(略)
日期:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多响水县招标采购信息
- 荆门市东宝区残疾人联合会阳光家园托
- 03月19日
- 咸宁市巨宁大道绿化景观工程竞争性谈
- 03月19日
- 华阳东路(卢公大街-腾飞大街)绿化
- 03月19日
- [江苏]海安市大公镇2019年农村
- 03月19日
- [江苏]海安市高新区2019年度农
- 03月19日
- 贵池区梅街镇陶坡村环境整治增补工程
- 03月19日
- 靖州县新厂红军战斗旧址指挥部复原陈
- 03月19日
- PTYY-YLSB-ZBGG-20
- 03月19日
- 醴陵市城区垃圾压缩中转站维修、保养
- 03月19日
- 四川省凉山彝族自治州木里藏族自治县
- 03月19日
- 庆云县城区老旧小区雨污分流改造工程
- 03月19日
- 招标公告:G206蕲县北至怀远界段
- 03月19日
-
响水县建材网
响水县采购信息网
响水县政府公开信息
响水县公共资源交易网
响水县电力交易中心
响水县交易中心
响水县房产交易中心
响水县工程交易中心
响水县钢铁交易中心
响水县建设交易中心
响水县招投标交易中心
响水县政府交易中心
响水县造价信息网
响水县市政工程信息网
响水县水利工程信息网
响水县通信工程信息网
响水县医药招标网
响水县建筑招标网
响水县工程招标网
响水县建设招标网
响水县施工招标
响水县装饰工程招标
响水县建设工程网
响水县水利招标信息网
响水县电力招标网
响水县建委招投标网
响水县建筑管理网
响水县建设信息港
响水县教育招标网
响水县装修招标
响水县人力和社会保障局
响水县建设网
响水县总包工程
响水县政府工程招标
响水县工程施工招标
响水县工程公开项目
响水县工程采购信息
响水县招标投标采购平台
响水县省市工程建设网