位置>千里马招标网> 招标中心> 华容工业集中区三封园区绿化改造工程采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)绿化改造工程采购项目合同公告
公告日期:(略)
采购人:华容工业集中区管理委员会 (以下简称甲方)
供应商:(略)绿化改造工程采购项目 (以下简称乙方)
根据政府采购需要,****年01月15日,湖南华广工程咨询有限公司组织“(略)绿化改造工程采购项目 (采购计划编号:华财采计【****】397号;政府采购编号:YYZC(HNHG)-**** )”的竞争性谈判采购,经谈判小组评审后确定乙方为本项目成交单位。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则,经友好协商一致,特签订本合同。
一、(略)
本合同与下列文件一起构成合同文件,如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义,应按以下顺序解释:
(1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
(2)成交通知书
(3)响应文件
(4)政府采购(略)
(5)专用合同条款
(6)通用合同条款
(7)标准、规范及有关技术文件,图纸,已标价工程量清单或预算书(如果有)
(8)其他合同文件。
二、项目信息
1、采购项目名称:(略)绿化改造工程采购项目
2、政府采购编号:采购项目编号:YYZC(HNHG)-(略)
3、承包范围: (略)
三、(略)(详细(略),见后附乙方报价文件)
序号 | 单项内容 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | |
1 | (略)绿化改造工程 | 项 | 1 | (略) | (略) | |
合计 | (小写): (略) (大写): (略) | |||||
四、工期、建设地点
1、工期:(略)
2、建设地点: (略)
五、付款方式
1、付款方式:发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。工程验收合格后一个月内支付工程结算价格的60%,工程验收合格后一年内支付工程结算价格的20%,余额在工程验收合格后的二年内支付,以上工程价款均无息支付。
六、质量保证
1、质量技术要求:达到国家现行(略),并达(略)。
2、(略):按照国家建设部80号令执行。从验收合格并签字确认之日起算起,供应商可根据自(略),在不低于本要求的前提下承诺更优质的质保期。供应商应保证树木成活,由此产生的更换、维护费用由供应商负责。
七、工程监督验收
1、合同签订后项目乙方应无条件接受甲方或甲方代表(略)
2、验收由甲方组织相关职能、专业部门按照谈判文件、响应文件及合同签订所确定的相关要求进行验收,验收监测费第一次由甲方承担,如不达标,其后监测费全部由乙方承担。
3、验收时,乙方必须向甲方提供操作规程﹑规范等必须具备的相关资料和必备的附件。
八、解决合同纠纷方式:如发生合同纠纷,甲、乙双方协商解决;协商不成时,可提请政府采(略),双方约定由岳阳仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
九、(略)
1、乙方不能按时完工,因乙方原因的每延误一天应向甲方偿付2‰的违约金。
2、由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关权威部门的证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、其他约定事项:
1、 发包人委托华容县海源建设投资有限公司对本项目进行施工(略)
2、 。
十一、合同补充和修改:对合同条款作(略),增加(略),均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。
十二、违约终止合同
1、在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内,乙方仍未纠正(略),甲方可向乙方发出终止合同通知,终止部分或全部合同,由此带来的一切损失由乙方承担:
2、因乙方违约,甲方终止部分合同后,甲方可以按适当的条件和方(略)
十三、未尽事宜:合同如有未尽事宜,须经甲、乙方双方共同协商,作出补充约定;补充约定与本合同具有同等效力。
十四、合同(略):本合同一式伍份,甲方、乙方各一份,政府采购管理部门二份,采购代理机构一份,均具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方、政府采购管理部门及采购代理机构盖章后生效。
十五、合同附件(后附(略)):
合同订立时间: (略)
合同订立地点: (略)
甲方(采购人):(公章) 乙方(供应商):(公章(略))
华容工业集中区管理委员会 华容县兴绿园(略)
项目负责人: (略)
联系电话: (略)
授权代表(签字)
联系人手机:
公司电话:
开户银行:
账号:
代理机构:(略)
华容县财政局政府采购监督股 湖南华广工(略)
(略)
办公电话: (略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多华容县招标采购信息
- 新津县普兴镇养正社区养正社区街道及
- 03月20日
- 湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂
- 03月20日
- 唐山市二环路(沙雾庄村段)绿化工程
- 03月20日
- 王店镇临时垃圾填埋点工程
- 03月20日
- 燕罗街道广田路景观提升工程(监理)
- 03月20日
- 延庆区小城镇污水处理市场化建设污水
- 03月20日
- 延庆区小城镇污水处理市场化建设污水
- 03月20日
- 金刚石生长配套气路与尾气处理系统
- 03月20日
- 安徽水安集团第五工程分公司2018
- 03月20日
- 商南县城市管理局修复县城绿地工程竞
- 03月20日
- 济南市长清区文昌街道办事处第五社区
- 03月20日
-
华容县建材网
华容县采购信息网
华容县政府公开信息
华容县公共资源交易网
华容县电力交易中心
华容县交易中心
华容县房产交易中心
华容县工程交易中心
华容县钢铁交易中心
华容县建设交易中心
华容县招投标交易中心
华容县政府交易中心
华容县造价信息网
华容县市政工程信息网
华容县水利工程信息网
华容县通信工程信息网
华容县医药招标网
华容县建筑招标网
华容县工程招标网
华容县建设招标网
华容县施工招标
华容县装饰工程招标
华容县建设工程网
华容县水利招标信息网
华容县电力招标网
华容县建委招投标网
华容县建筑管理网
华容县建设信息港
华容县教育招标网
华容县装修招标
华容县人力和社会保障局
华容县建设网
华容县总包工程
华容县政府工程招标
华容县工程施工招标
华容县工程公开项目
华容县工程采购信息
华容县招标投标采购平台
华容县省市工程建设网