位置>千里马招标网> 招标中心> 响水县老舍中心社区康居工程(北侧)招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**县老舍中心社区康居工程(北侧)招标公告
项目编号:(略)
**县老舍中心社区康居工程(北侧)已批准建设,招标人为(略),工程所需资金来源已落实。项目已具备招标条件,现对该项目施工进行公开招标,邀请合格的投标人参加投标。
1、项目概况
1.1.建设地点:(略)
1.2.招标范围及工程规模:本次招标范围含**县老舍中心社区康居工程(北侧)的施工,详见工程量清单。工程规模:投资额约246.48万元。
1.3.计划工期:(略)
1.4.工程质量:(略)
1.5.承包方式:(略)
2、资格条件:
2.1.企业资质要求:投标人必须是在**县限额以下小型建设工程项目预选承包商入库公示的建筑工程类名单中。
2.2.项目负责人资质要求:项目负责人具有建筑工程二级(含)以上建造师资质证书,投标时须提供项目负责人的建筑工程二级建造师执业资格注册证书和安全生产考核合格证( B 类)。
2.3.本次招标不接受联合体投标。
2.4.其他要求:
2.4.1 财务要求:投标人应具有独立订立合同的能力,未处于财产被接管、冻结和破产状态。
2.4.2 业绩要求:(略)
2.4.3 信誉要求:
2.4.3.1、投标人没有被国家、**省省级有关部门及**市级有关部门和**县县级有关部门限制招投标或市场准入,或者受到限制但已过公示期的。
2.4.3.2、企业、法人代表或项目经理未被法院列为失信被执行人(以全国征信系统平台信息为准)。投标人(含法定代表、项目经理)在投标截止日,已全部履行人民法院生效判决、裁定。
2.4.3.3、****年6月1日以来无欠缴履约保证金(银行保函、担保);
2.4.3.4、投标人没有因违法、违规、违约、失信等原因被**县有关部门单位限制投标的。
2.4.5 项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件:
2.4.5.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业:
1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险;
2、将本人执(职)业资格证书同时(略)
3、项目负责人担任其他公司法定代表人。
2.4.5.2 项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项(略)
在建工程指处于中标结果公告(直接发包的项目以网上合同备案为准)到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。验收合格证明指(略)(或监理)组织工程建设各方验收合格,并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。
2.4.6 本工程招标人不接受投标人的企业法(略)
2.4.7 工程招标人不(略)。
2.4.8 本项目由中标单位负责通过审查、验收。
投标人有违反上述条件之一的,资格审查不予通过。
3、资格审查:在开标会现场由招标人和代理机构共同审查。
4、投标(略):因各投标人在入选**县限额以下小型建(略),由银行存款方式缴纳。工程竣工验收合格后一次性退还(无息)。
5、工程付款:本项(略)。工程竣工验收合(略)(扣除暂列金);至工程竣工验收合格后一年时且经政府审计后付至政府审计价的80%,至工程竣工验收合格后满两年时付至政府审计价的97%,余款在工程竣工验收合格满三年时付清。
6、评、定标办法:(略)
7、报名和招标文件获取方式
7.1.凡有意参加投标者,请自行到**政府网(网址:http://(略)gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件(含工程量清单等),如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。
7.2.本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布,请各潜在投标人自行适时登录**政府网(网址:http://(略)gov.cn/)“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。
7.3.招标文件售价3(略),售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标,否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。
8、(略)(开标)时间、投标(开标)地点
8.1.投标截止时间和开标时间为(略)9时00分。
8.2.投标和开标地点:**县招标投标服务中心开标厅(**县城金海路177号,县行政审批局三楼)。
9、联系事项
招标人:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
代理机构:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
日期:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多响水县招标采购信息
- 关于深圳市天海通物业管理有限公司梅
- 04月23日
- 湛江市赤坎区湾北、海田生活区“三供
- 04月23日
- 关于为【小金口街道办事处大院7号楼
- 04月23日
- 陕西西咸新区城建投资集团有限公司工
- 04月23日
- 农贸市场(原长岗粮站改造)等工程项
- 04月23日
- 联通(上海)产业互联网有限公司上海
- 04月23日
- 关于为【黄圃镇大岑村接容桂华口村桥
- 04月23日
- 庄浪县自然资源局庄浪县卧龙镇磨石峡
- 04月23日
- 3分钟专题片拍摄制作
- 04月23日
- 滦平县哈叭沁川哈叭沁村至入河口段治
- 04月23日
- [JG2019-1731]广州政协
- 04月23日
- 广东交通职业技术学院广东交通职业技
- 04月23日
-
响水县建材网
响水县采购信息网
响水县政府公开信息
响水县公共资源交易网
响水县电力交易中心
响水县交易中心
响水县房产交易中心
响水县工程交易中心
响水县钢铁交易中心
响水县建设交易中心
响水县招投标交易中心
响水县政府交易中心
响水县造价信息网
响水县市政工程信息网
响水县水利工程信息网
响水县通信工程信息网
响水县医药招标网
响水县建筑招标网
响水县工程招标网
响水县建设招标网
响水县施工招标
响水县装饰工程招标
响水县建设工程网
响水县水利招标信息网
响水县电力招标网
响水县建委招投标网
响水县建筑管理网
响水县建设信息港
响水县教育招标网
响水县装修招标
响水县人力和社会保障局
响水县建设网
响水县总包工程
响水县政府工程招标
响水县工程施工招标
响水县工程公开项目
响水县工程采购信息
响水县招标投标采购平台
响水县省市工程建设网