位置>千里马招标网> 招标中心> 醴陵市第一中学新建教学楼护坡工程及其他配套项目设计施工总承包
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
本招标项目(略)新建教学楼护坡工程及其他配套项目已由醴陵市发展和改革局以醴发改【****】251号、醴发改【****】24号文件批准建设,建设资金为政府拨款。招标人为(略),招标代理机构为(略),项目已具备招标条件,并已经招标投标监管部门备案,现对该项目以设计施工总承包模式进行公开招标。
2.项目概况与招标范围2.1项目名称:(略)新建教学楼护 坡工程及其他配套项目设计施工总承包
2.2建设地点:湖南省(略)校内。
2.3建设规模:本项目为(略)新建教学楼附属工程,主要建设内容为护壁桩及土钉墙、低压线路改造升级、园林绿化、地下层电梯及现代教学设备、多媒体教室等。建安造价约850万元。
2.4质量要求:(略)纸及有关规范要求,达到国(略),一次性验收合格。
2.5计划工期:180日历天,其中设计工期为20日历天,施工工期为160日历天。
2.6招标范围:①本次招标的设计部分为初步设计优化、施工图设计及现场服务;②施工招标的范围为完成设计施工图范围内的全部工程。
2.7保修要求:按照国务(略)程保修。
3.投标人资格要求3.1投标人应具有独立企业法人资格,依法取得有效的营业执照或事业单位法人证书;施工企业须具备安全生产许可证且处于有效期;在人员、设备、资金等方面具备相应的设计施工能力。湖南省外企业须按照湘建建【(略)件要求办理省外入湘企业基本情况登记(以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准)或具有相关入湘企业登记证(处于有效期内)。
3.2投(略):
投标人须同时具备以下资质:
1)施工资质:建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质;
2)设计资质:建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或者建筑行业(建筑工程)丙级及以上资质。
3.3投标人的项目组成人员要求如下:
1)拟任总承包项目经理1名(可由施工项目负责人兼任),应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书(B证);2)拟任施工项(略),应具有(略),具备有效的项目负责人安全生产考核合格证书(B证);3)拟任项目(略),应具有建筑工程专业工程师及以上技术职称;4)施工项目部其他关键岗位人员按湘建建〔****〕57号文件规定的最低标准配备为:施工员1名、质量员1名、专职安全员1名。5)拟任设计项目负责人1名,具有国家二级及以上注册建筑师执业资格。施工项目部关键岗位人员均无在建项目且年龄不得超过60岁。
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则其投标无效。
3.5本招标工(略),组成联合体的单位个数不超过2家,并由具备施工资质的投标人为联合体牵头人。(联合体组成应符合法律法规规定,具体要求详见招标文件)。
4.评标办法本项目评标办法采用“综合评估法”,资格审查方式为资格后审。
5.投标保证金本次投标保证金的金额:人民币捌万元整(¥****元),由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。投标保证金到账截止时间为投标截止时间,投标保证金提交具体要求详见本项目文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。
6.招标文件的获取、澄清答疑发布6.1请从****年6月4日至****年7月4日9时00分(北京时间,下同)在株洲市公共资源交易中心网站(http://(略)cn,下同)“建设工程—招标公告—附件”进行网上下载/获取招标文件、图纸及工程量清单。通过网络下载的招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。
6.2 招标文件售(略),投标人在递交投标文件时缴纳。
6.3 澄清答疑采用网上下载方式。招标人对招标文件、工程量清单的澄清答疑均采用在株洲市公共资源交易中心网站“建设工程—招标答疑/澄清公告”栏目上发布,投标人自行下载。 在投标截止时间前,投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)招标人概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
7.投标文件的递交7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)、开标时间为(略)午9:00(北京时间),地点为株洲市公共资源交易中心六楼开标室(详见大厅电子显示屏)。
7.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件,招标人不予受理。
7.3 投标人须派(略)(联合体为牵头人法定代表人、授权委托人必须是拟任本项目的总承包项目经理)亲自到场参加投标,授权委(略)(联合体由牵头人授权)原件和本人身份证原件,若为联合(略),招标人不予受理。
8.方案设计补偿招标人不给予投标单位任何设计补偿,对未中标投标人不作解释说明。
9.发布公告的媒介本次招标公告同时在《_》、《湖南省招标投标监管网》、《株洲市公共资源交易中心》(网址:http://(略)cn)上发布。
10.行政监督本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为醴陵市住房和城乡建设局。联系电话:(略)
11.联系方式招 标 人:(略)
联 系 人:(略)
招标代理机构:(略)
联 系 人:李先生 电 话:(略)
附件: 附件: 附件:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多醴陵市招标采购信息
- 北京市朝阳区双桥医院改扩建工程深基
- 06月04日
- 青海省国有林区道路建设规划编制项目
- 06月04日
- 茂名市公安局我局报废国资进行评估费
- 06月04日
- “鸡场鸡饲料”、“鸡场鸡苗”、“猪
- 06月04日
- 省道210线突泉至地宫化段公路工程
- 06月04日
- 生态保护红线环境质量底线资源利用上
- 06月04日
- [新]浙江景成工程管理有限公司关于
- 06月04日
- “鸡场鸡饲料”、“鸡场鸡苗”、“猪
- 06月04日
- 昌吉市人民法院关于昌吉市44区4丘
- 06月04日
- 江阴市徐霞客镇金凤村周家村58号2
- 06月04日
- 新华区人民法院劳务派遣采购项目中标
- 06月04日
- 大连市沙河口区人民法院关于大连市西
- 06月04日
-
醴陵市建材网
醴陵市采购信息网
醴陵市政府公开信息
醴陵市公共资源交易网
醴陵市电力交易中心
醴陵市交易中心
醴陵市房产交易中心
醴陵市工程交易中心
醴陵市钢铁交易中心
醴陵市建设交易中心
醴陵市招投标交易中心
醴陵市政府交易中心
醴陵市造价信息网
醴陵市市政工程信息网
醴陵市水利工程信息网
醴陵市通信工程信息网
醴陵市医药招标网
醴陵市建筑招标网
醴陵市工程招标网
醴陵市建设招标网
醴陵市施工招标
醴陵市装饰工程招标
醴陵市建设工程网
醴陵市水利招标信息网
醴陵市电力招标网
醴陵市建委招投标网
醴陵市建筑管理网
醴陵市建设信息港
醴陵市教育招标网
醴陵市装修招标
醴陵市人力和社会保障局
醴陵市建设网
醴陵市总包工程
醴陵市政府工程招标
醴陵市工程施工招标
醴陵市工程公开项目
醴陵市工程采购信息
醴陵市招标投标采购平台
醴陵市省市工程建设网