位置>千里马招标网> 招标中心> 聂荣县完小学生宿舍、食堂改扩建建设项目无标段招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1.招标条件
本招标项目聂**完小学生宿舍、食堂改扩建建设项目 (项目名称)已由**聂**发展和改革委员会(项目审批、核准或备案机关名称)以聂发改基建(****)30号文件(批文名称及编号)批准建设,招标人(项目业主)为聂**人民政府,建设资金来自国家投资(资金来源).项目出资比例为100%。项目(略),现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1、建设地点:(略)
(略)㎡、附属设施及设备购置;
2.3、计划工期:(略)
2.4、招标范围:(略)
2.5、标段划分:(略)
3.投标人资格要求
3.1本次招标(略)(含叁级)以上资质,房屋建筑 (类似项目描述)业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级(含贰级)以上注册建(略),具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3各投标人均可就本招标项目上述标段中的/(具体数量)个标段投标,但最多允许中标/(具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。
4.投标报名
凡有意参加本项目的投标人,请于****年06月06日09时30分至****年06月13日18时30分,(**时间,下同),在http://(略)gov.cn/报名。
5.招标文件的获取
5.1凡通过上述报名者,请于(略)9时30分至(略)8时30,(**时间,下同),在购买招标文件。
6.投标(略)
6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年06月26日09时30分,地点为**(略)。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在《**自治区住房和城乡建设网》、《**商报》 (发布公告的媒介名称)上发布。
8.其他
1、投标企业在投标时需要上传电子投标文件至系统中、并在招投标现场开标用企业CA锁制作电子标书的锁,解密上传的电子标书,否则投标单(略)。投标企业在参加开标时应携带纸质版投标文件备用。备注:请投标人将投标文件中需要签字的页面打印出来签字,并制作成电子文件上传至电子招投标系统中,否则(略)。
2、本项目执行《关于调整(略)定。 3、 中标单位在施工期间必须严格按照《**地区建设工程施工现场环境保护基本标准》执行,并与建设单位签订施工现场环境保护协议报住建、环保部门备案。
4、 本项目执行《关于转变我区房屋建筑与市政基础设施工程项目投标保证金缴纳方式的通知》(藏建招〔(略)文件,投标保证金采取银行保函或保单保函方式提交。招投标系统只接受**本地中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、**银行出具的银行保函;只认可**本地中国**、中国太平洋、中国人寿、中国人保四家保险公司开具的保单保函。
5、按照中共**市委员会办公室、**市人民政府办公室印发《**市关于从源头治理工程建设领域拖欠农民工工资问题的实施方案》的通知(那委办〔****〕9号)文件“招标投标前所有参与招投标企业须持有(略)薪”证明、项目资金到位等情况进行审核把关后方可参与招投标”的要求,各投标企业须在项目开标前持企业法人委托授权书、法人身份证复印件、资质证书复印件、营业执照复印件、办事人员身份证复印件并加盖企业鲜章到**市人社局开具“无欠薪”证明(证明中会注明有效期,在有效期内均可参与投标)并将该证明一并做到投标文件中且在开标截止时间当天需送(略)的企业,住建部门及招标单位一律不予接收投标文件。中标单位要严格执行《关于在全区工程建设领域试行建筑工人实名制管理的通知》(藏建市(略))文件(略),规范建筑劳务用工管理,切实做好农民工工资支付工作,保障农民工合法权益。
9.联系方式
招标人:聂**人民政府 招标代理机构:**润滇工程技术咨询有限公司
地址:聂**神华路11号 地址:**市柳梧新区**华府A6-2-101
邮编:(略)
联系人:(略)
电话:(略) 电话:(略)
日期:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多荣县招标采购信息
- 国家税务总局伊金霍洛旗税务局综合业
- 06月05日
- [WXXQ201810756-W0
- 06月05日
- 蓬莱市住房和城乡建设管理局蓬莱市南
- 06月05日
- 安宁市人民法院关于武定县狮山镇罗婺
- 06月05日
- 攀钢钒公司炼铁厂原料场封闭改造工程
- 06月05日
- 临清市住房和城乡建设局临清市住房和
- 06月05日
- 大丰H3海上风电项目基础防冲刷保护
- 06月05日
- 中山市公安局古镇分局交警大队古镇交
- 06月05日
- 白溪镇旧县村渠道维修中标公示
- 06月05日
- 漳县农村信用合作联社石川信用社附属
- 06月05日
- 吉林市中级人民法院关于永吉县北大湖
- 06月05日
- 容县人民法院关于广西梧州市西环路中
- 06月05日
-
荣县建材网
荣县采购信息网
荣县政府公开信息
荣县公共资源交易网
荣县电力交易中心
荣县交易中心
荣县房产交易中心
荣县工程交易中心
荣县钢铁交易中心
荣县建设交易中心
荣县招投标交易中心
荣县政府交易中心
荣县造价信息网
荣县市政工程信息网
荣县水利工程信息网
荣县通信工程信息网
荣县医药招标网
荣县建筑招标网
荣县工程招标网
荣县建设招标网
荣县施工招标
荣县装饰工程招标
荣县建设工程网
荣县水利招标信息网
荣县电力招标网
荣县建委招投标网
荣县建筑管理网
荣县建设信息港
荣县教育招标网
荣县装修招标
荣县人力和社会保障局
荣县建设网
荣县总包工程
荣县政府工程招标
荣县工程施工招标
荣县工程公开项目
荣县工程采购信息
荣县招标投标采购平台
荣县省市工程建设网