位置>千里马招标网> 招标中心> 医疗设备采购计划货物类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
福州市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[(略)]FR[GK](略)的医疗设备采购计划货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下(略):
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、(略)
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | |||||
1 | 1-1 | A(略) | 手术急救设备及器具 | 高频电刀 | 1 | 台 | 进口 | (略) | (略) | 爱尔曼 | 90IEC | |||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:叁拾伍万元整(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后(60)天内交货、安装、调试完毕,经验收合格后(略)。;
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
严格按投标文件要求执行,乙方交付(略)的原包装设备。型号、规格等应符合规定要求,否则甲方有权拒绝接受。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
设备(略)调试各项指标符合技术参数。除招标文件另有规定外,若出(略)招标文件未列明的情行,则乙方应按照有关法律、法规和规章有强制性执行。乙方应向甲方提供其产品符合国家强制规定的证明材料。否则甲方有权视为验收不合格。
6.2本项(略):
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期(略) (用于采购贷申贷,为空(略)) |
1 | 90 | 验收合格后三个月内支付90% | |
2 | 10 | 验收合格后满一年,无质量问题(略) |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
按招标文件。
10、违约责任
10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间足额交货的(不可抗力除外),在乙方(略),甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期。甲方同意延(略),延期交货的(略)。延期交货违(略)。延期交货违约金比率为每迟交1天,按全部货物金额的1%扣除。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过全部货物金额的10%.货物到现场后应听从甲方统一安排并及时安装,如收到通知三日内没有进场安装的,将视为违约。每延误一天,处罚违约金壹仟元,甲方有(略)。10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或甲方确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力外),每逾期1天,乙方应按全部产品金额的1%向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按(略),若因此给甲(略),甲方有权要(略)。10.2若乙方不能足额交货的或交货不合格从而影响甲方正常使用的,乙方应向甲(略),若因此给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。10.3在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后5天内仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权向乙方发出书面违约通知,甲方终止本合同:(1)、如果乙方未能在合同规定的期限内或双方确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。(2)乙方未能履(略)。10.4如果乙方未能按照合同约定时间提供培训、维修、保养等服务的,每逾期1天,乙方应向甲方支付一百元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。甲方有权聘请第三方提供服务,乙方应承担甲方聘请第三方提供服务所支出的全部费用。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方(略),并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照(略),甲方可以拒绝验收,由此带来的一切损失将由乙方负责。
12、(略)
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径(略):
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:(略)
向人民法院提起诉讼,具体如下:(略)
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的(略)的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、(略)
14(略)
招标文件第五章已有规定的,双方均(略),双方可通过友好协商进行约定。 14.1安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件要求。乙方免费(略),并列好计划对设备的使用操作、(略)的人员能独立操作为止;对相应的受训人员将免费提供相应讲义教材等资料。提供现场培训,可根据甲方需求举办不定期培训,帮助甲方提高日常基本维护技能和系统的操作、管理,满足工作的需要。 14.2售后(略):设备验收合格后整机质量保证期为12个月(质量保证期从甲方签收之日启,所有保修(略))。在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接受甲方故障通知后立即响应,并在12(略)。质保期结束后,乙方仍负责对设备提供免费维修服务,若有(略),只收最优价格配件费。乙方应对(略)。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式伍份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸(略),以备案电子文本为准,具有(略)。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | 福州市长乐区吴航街道西洋中路189号 | 住所: | 江西省南昌市进贤县白圩乡进李公路以南1栋202室 |
单位负责人: | 单位负责人: | 谢芳琴 | |
委托代理人: | 委托代理人: | ||
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中国银行进贤县岚湖路支行 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:(略)
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多长乐市招标采购信息
- 合肥市科技馆HF201906171
- 06月17日
- 武汉大学人民医院高频电刀项目中标公
- 06月17日
- 北京诚佳信工程管理有限公司关于病理
- 06月17日
- 合肥野生动物园HF20190617
- 06月17日
- 合肥野生动物园HF20190615
- 06月17日
- 福建省龙岩市中心血站龙岩市中心血站
- 06月17日
- 儋州市那大镇卫生院-鼻内窥镜等设备
- 06月17日
- 广西国泰招标咨询有限公司医疗设备采
- 06月17日
- 中山大学中山医学院胸腹部检查智能仿
- 06月17日
- 连江县医院数字胃肠机采购项目结果公
- 06月17日
- 禹谟镇卫生院等12家乡镇卫生院医疗
- 06月17日
- 中山大学中山医学院胸腹部检查智能仿
- 06月17日
-
长乐市建材网
长乐市采购信息网
长乐市政府公开信息
长乐市公共资源交易网
长乐市电力交易中心
长乐市交易中心
长乐市房产交易中心
长乐市工程交易中心
长乐市钢铁交易中心
长乐市建设交易中心
长乐市招投标交易中心
长乐市政府交易中心
长乐市造价信息网
长乐市市政工程信息网
长乐市水利工程信息网
长乐市通信工程信息网
长乐市医药招标网
长乐市建筑招标网
长乐市工程招标网
长乐市建设招标网
长乐市施工招标
长乐市装饰工程招标
长乐市建设工程网
长乐市水利招标信息网
长乐市电力招标网
长乐市建委招投标网
长乐市建筑管理网
长乐市建设信息港
长乐市教育招标网
长乐市装修招标
长乐市人力和社会保障局
长乐市建设网
长乐市总包工程
长乐市政府工程招标
长乐市工程施工招标
长乐市工程公开项目
长乐市工程采购信息
长乐市招标投标采购平台
长乐市省市工程建设网