位置>千里马招标网> 招标中心> 凤山县棚户区改造及配套基础设施建设项目(二期)EPC总承包项目工程总承包招标
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****-06-28 09:(略) | |
凤山县棚户区改造及配套基础设施建设项目(二期)EPC总(略) 招标公告 1. 招标条件本招标项目 凤山县棚户区改造及配套基础设施建设项目(二期)EPC总承包项目 (项目编号: HCZC(略)-JC )工程已由 凤山县发展和改革局 以 凤发改【(略)准建设,招标人为 凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 ,建设资金来自 上级补助资金、银行贷款及业主自筹 (资金来源),项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件,现对该项目的 ?勘察、?设计、□采购、?施工、 ?竣工验收(或试运行)进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围2.1项目概况 建设地点:(略) 建设规模:1、城区环境道路综合整治提升工程,涉及道路共56条,总里程约20公里,其中主干道4条,次干道9条,支路及宅间路43条。规划用地面积(略)平方米,主要建设内容为车行道及人行道修复工程、车行道及人行道路面改造工程、绿化带改车行道工程、拆除工程、排水管网工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通工程及水系统防洪工程等附属工程。主要建设规模为路面(略)平方米,车行道路面改造面积(略)平方米,人行道路面改造面积(略)平方米,绿化带改车行道工程****平方米,拆除围墙****米,新建路缘石****米,雨水管网****米,电力管道****米,通信管道****米,交通工程****米,照明工程****米,防洪工程及其他附属工程等。 2、公安局小区危旧房改造工程位于凤山县文笔路100号公安局小区区域内,总新建建筑面积****.51平方米,其中地上建筑面积****.06平方米,地下建筑面积****.45平方米。现状建筑包括老法院、老武装部、凤山县国防动员委员及公安局家属大院内的老旧住宅楼、法院办公楼。 (略) 万元 计划工期:本项目总工期(指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期(包括地(略))为 730 天(日历天)。其中,施工(略),宜组织专家论证,且在工程量清单中增设提前竣工(赶工补偿)费项目清单。项目建设工期预计从****年 8 月至**** 年 8 月。 2.2招标范围: 凤山县棚户区改造及配套基础设施建设项目(二期)EPC总承包项目工程建设规模、建设标准、投资限额及工程质量、进度要求确定的条件下,依据项目需求进行项目的地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标(包括地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、工程施工等直至竣工验收(试运行)合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作)。 2.3本项目 □要求 ?不要求采用装配式技术。 2.4 本项目 □要求 ?不要(略)(BIM)技术。 3. 投标人资格要求3.1本次招标要求投标人同时具备【市政行业(道路工程)专业甲级资质及建筑行业(建筑工程)乙级以上(含乙级)资质(或具备工(略))】和【市政公用工程施工总承包壹级以上(含壹级资质】,具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)须符合《》(桂建管﹝(略)和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》(桂建管﹝(略)的规定,已办理诚信库入库手续并处于有效状态。 3.2主要负责人员要求: 3.2.1项目总负责人(联合体投标时应是牵头人单位职工):(略) 3.2.2项(略):具有一级注册建筑师或一级注册结构师注册执(略) 3.2.3项目经理:具有市政公用工程专业壹级注册建造师证书和中级及以上职称,具备有效(略)(B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理(符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外)。 3.2.4项目施(略):具备有效的广西建筑市场诚信卡和专职安全员安全生产考核合格证书(C类)。 3.3 本次招标(略)。联合(略),应满足下列要求: 3.3.1本项目接(略)。联合体成员(略),联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件,其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。 3.3.2联合体各方应当签订联合体协议书,其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中,仍负有连带的和各自的法律责任。 3.3.3组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参(略) 3.3.4联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。 3.3.5联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的,应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。 3.4 业绩要求:□无要求?有要求,要求从 ****年 1 月 1 日至投标截止日期止,承接或完成过质量合格的 1 项类似工程的设计或施工业绩,类似工程指:单项合同金额达人民币1亿元或以上的市政公用工程总承包(EPC)项目(附中标通知书或合同协议书或工程竣工验收意见书复印件;已完工的以竣工验收证书的日期为准,正在施工的以中标通知书或合同协议书为准)。 3.5投标人(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。 4. 投标报名?网上报名。凡有意参加投标者,请于 **** 年 6 月 28 日 10时 30 分至 **** 年 7 月 05 日 17 时 30分(法定公休日、法定节假日除外),由潜在投标人在河池市公共资源交易中心电子交易平台注册建设工程投标单位身份进行网上报名(如为联合体投标的,联合(略),并按河池市公共资源交易中心电子交易报名系统填写联合体各方信息,否则后期不予以认可)。 5. 招标文件的获取5.1 ?凡通过网上报名者,请于**** 年 6 月 28 日10 时 30 分至 **** 年 7 月 05 日 17 时 30 分(不少(略)),由潜在投标人在河池市公共资源交易中心电子交易平台下载招标文件,逾期下载无效。 5.2 本项目不收取电子招标文件费。 6. 投标文件的递交6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 **** 年 7 月 26 日 9 时 30 分,地点为 河池市公(略)(河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼)。 6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6.3 投标文件必须由投标人(如为联合体投标的要求其联合体中施工单位)专职投标员本人递交,并持专职投标员本人、拟投入的项目经理(略)标人不予受理。 7. 评标方式综合评估法 8. 预付款和进度款支付方式预付款支付比例或金额: 无 进度款支付方式:合同内按工程计量周期内完成工程量的 85% ,合同外按工程计量周期内完成工程量的 75%。 9、(略)本次招标公告同时在中国采购与招标网(略)com.cn、中国招标投标公共服务平台(略)com、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(略)gov.cn、河池市公共资源交易中心网http://(略)cn(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)发布。 10. 交易服务单位河池市公共资源交易中心 联系电话:(略) 11. 监督部门及电话凤山县建设工程施工招标投标管理办公室 联系电话:(略) 12. 联系方式招 标 人:凤山县城乡建设投资发展有限责任公司 招标代理机构:广西靖昌工程咨询有限公司 地 址:凤山县朝阳大道19号 地 址: 河池市金城西路2号(广西现代职业技术学院第一实训楼二楼) 邮 编: (略) 联 系 人: (略) 电 话:(略) 电 话: (略) **** 年 6 月 28 日 | |
| |
| |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多凤山县招标采购信息
- 青岛市城阳区河套街道办事处教育委员
- 06月28日
- 襄阳机务段机车车辆车钩中心高度测量
- 06月28日
- 安徽省岳西县人民法院关于安徽岳西湖
- 06月28日
- 三一快而居KBK零部件采购询价采购
- 06月28日
- 中国环境科学研究院移动工作站采购项
- 06月28日
- 青岛市建筑节能与墙体材料革新办公室
- 06月28日
- 罗峰村良坑至湾墩樟树群生产道路工程
- 06月28日
- 佛山市质量计量监督检测中心佛山市质
- 06月28日
- 青岛市黄岛区医疗保障局采购车辆租赁
- 06月28日
- 中国致公党广东省委员会中国致公党广
- 06月28日
- 石家庄市国土资源局矿区分局井陉矿区
- 06月28日
- 浙江建友工程咨询有限公司关于天目山
- 06月28日
-
凤山县建材网
凤山县采购信息网
凤山县政府公开信息
凤山县公共资源交易网
凤山县电力交易中心
凤山县交易中心
凤山县房产交易中心
凤山县工程交易中心
凤山县钢铁交易中心
凤山县建设交易中心
凤山县招投标交易中心
凤山县政府交易中心
凤山县造价信息网
凤山县市政工程信息网
凤山县水利工程信息网
凤山县通信工程信息网
凤山县医药招标网
凤山县建筑招标网
凤山县工程招标网
凤山县建设招标网
凤山县施工招标
凤山县装饰工程招标
凤山县建设工程网
凤山县水利招标信息网
凤山县电力招标网
凤山县建委招投标网
凤山县建筑管理网
凤山县建设信息港
凤山县教育招标网
凤山县装修招标
凤山县人力和社会保障局
凤山县建设网
凤山县总包工程
凤山县政府工程招标
凤山县工程施工招标
凤山县工程公开项目
凤山县工程采购信息
凤山县招标投标采购平台
凤山县省市工程建设网