位置>千里马招标网> 招标中心> 厦门海洋管理公务码头水电改造
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**(略)
编制说明
1、签订合同应遵守《(略)。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不(略),双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[(略)]JLZB[GK](略)的**海洋管理公务码头水电改造项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | A(略) | 其他电气设备 | **海洋管理公务码头水电改造 | 1 | 项 | 国内 | (略) | (略) | 协成、衡变、吉情等 | 详见投标文件 | 无 | ||||
合计: | (略) |
3、(略)
3.1合同总金额为人民币大写:捌拾玖万柒仟元整(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:合同签订后 (100) 天内交货并完**装、调试;
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
符合招、投标文件要求。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
符合国家及**省有关规范、规程、招标文件、工程量清单的要求。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
1 | 30 | 合同签订后,支付合同金额的30% |
2 | 67 | 工程竣工完毕,货到并完**装、调试及按合同要求验收合格 |
3 | 3 | 合同价款的3(略),待质保期满后15个工作日内无息退还质保金 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
双方签字盖章后合同生效。
10、违约责任
1、开(略),项目负责人(略),每天必须不少于8小时在现场组织施工 ;项目负责人未经批准,擅自离开施工现场的:中标人应按人民币0.3万元/人次的标准向采购人支付违约金 ;中标人擅自更换项目负责人的:按每次5万元的标准向采购人支付违约金,两次以上(包含两次)则采购人有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失及后果由中标人承担。 2、因中(略),逾期竣工违约金的计算方法为:总工期每延误壹天罚款****元,由采购人(略)。如确因采购人或不可抗力的原因造成停工影响工期的,由采购人和监理单位确认后可免予罚款。 因中标(略),逾期竣工违约金的上限:误期赔偿费限额为合同价款的10%。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产(略)果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:按国家《建设工程质量管理条例》规定强制性执行。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协(略)。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:(略)
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
13.1因不(略),遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可(略)。
13.(略)能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他(略)
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件(略),双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式肆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | **市厦港蜂巢山路37号 | 住所: | |
单位负责人: | 单位负责人: | 谢传安 | |
委托代理人: | | 委托代理人: | |
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | **市农村信用**联社 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多厦门市招标采购信息
- 屏南县第一中学新校区生态馆、地理园
- 07月10日
- 【中标公告】白芒河流域水环境综合治
- 07月10日
- [JG2019-3462]黄埔电厂
- 07月10日
- 福建江夏学院IEET工程及科技教育
- 07月10日
- 【站外信息】东莞市交通投资集团有限
- 07月09日
- 乌鲁木齐市新市区人民法院关于新AY
- 07月10日
- 深圳市地铁商业管理有限公司皇冠假日
- 07月09日
- 清水县2019年丰望乡柏树村、车河
- 07月09日
- 中国共产主义青年团福州市鼓楼区委员
- 07月09日
- 福建经济学校梅亭校区6号楼学生宿舍
- 07月09日
- 徐州轨道交通1号线列车吊环采购项目
- 07月10日
- 乌鲁木齐市新市区人民法院关于新At
- 07月10日
-
厦门市建材网
厦门市采购信息网
厦门市政府公开信息
厦门市公共资源交易网
厦门市电力交易中心
厦门市交易中心
厦门市房产交易中心
厦门市工程交易中心
厦门市钢铁交易中心
厦门市建设交易中心
厦门市招投标交易中心
厦门市政府交易中心
厦门市造价信息网
厦门市市政工程信息网
厦门市水利工程信息网
厦门市通信工程信息网
厦门市医药招标网
厦门市建筑招标网
厦门市工程招标网
厦门市建设招标网
厦门市施工招标
厦门市装饰工程招标
厦门市建设工程网
厦门市水利招标信息网
厦门市电力招标网
厦门市建委招投标网
厦门市建筑管理网
厦门市建设信息港
厦门市教育招标网
厦门市装修招标
厦门市人力和社会保障局
厦门市建设网
厦门市总包工程
厦门市政府工程招标
厦门市工程施工招标
厦门市工程公开项目
厦门市工程采购信息
厦门市招标投标采购平台
厦门市省市工程建设网