位置>千里马招标网> 招标中心> 2019年文圣区危房改造中标结果
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****年文圣区危房改造合同
(GF—(略)建设工程施工合同
(示范文本)
制定 |
说 明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行 为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房(略) 、国家工商行政管理总局 对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)进行 了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部 分组成。(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设(略)法律法规对(略),也考虑了建设工(略)。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化(略)约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行 修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可(略),满足具体建设工程的特殊要求,避免直(略).在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行 细化、完(略) 约定;如无细化、完善、补充、修改或另行 约定,则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
合同协议书发包人(全称): ? 辽阳市文圣区住房和城乡建设局 ? ? 承包人(全称): 辽阳胜利建筑工程(集团)有限公司 ???根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 **** 年文圣区危房改造 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况1.工程名称: ??**** 年文圣区危房改造工程 ? 。2.工程地点: ?? 辽阳市文圣区 ????????? 。3.工程立项批准文号: ????????? ?? 。4.资金来源: ?????????????? ? 。5.工程内容: ?????????????? ? 。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围: ?????????????????????? ? ?????????????????????? ??。 二、合同工期计划开工日期: ??****?年 ?7?月 ?1?日。计划竣工日期: ??****??年 ?9?月 ?30?日。工期总日历天数: ??92??天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合 ??????? 合格 ????????标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:人民币(大写) 捌拾捌万捌仟捌佰叁拾叁元整 (¥ (略) 元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥ 元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) (¥ 元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) (¥ 元);(4)暂列金额:人民币(大写) (¥ 元)。2.合同价格形式: ??? ? ?。3.工程款支付及质担期、质量保证金(1)工程进行 总工程量的80%时,再支付工(略)。(2)其余款项待工程全部 竣工、验收合格、审计后,付到审计金额的95%。(3)工程质量保修期按建筑法相关规定,质量保证金为工程审计后金额的5%。 五、项目经理承包人项目经理: ??? 候杰 ? 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行 过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部 分。上述各项合同文件包括合同当事(略)内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行 项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照(略),确保工程质量和安全,不进行转包及(略),并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和(略),双方理解并承(略) 签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部 分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于 **** 年 6 月 28 日签订。 十、签订地(略) 文圣区政府采购中心 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行 签订补充协议,补充协议是合同的组成部 分。 十二、合同生效本合同 **** 年 6 月 28 日 生效。 十三、合同份数本合同一式 四 份,均具有同等法律效力,发包人执 二 份,承包人执 二 份。 发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:(签字) (签字) 组织机构代码: ? ?? 组织机构代码: ? ? 地 址: ??????? 地 址: ???? ?? ? 邮政编码: ????? ? 邮政编码: ???????? 法定代表人: ? ? 法定代表人: ? ? 委托代理人: ?? 委托代理人: ?? 电 话: ???????? 电 话: ???????? 传 真: ???????? 传 真: ??????? ? 电子信箱: 电子信箱: ???????? 开户银行: ??????? 开户银行: ???????? 账 号: ????? ? 账 号: ????????
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多辽阳市招标采购信息
- 关于【乐平镇乐平大道-乐华路平交路
- 07月11日
- 来宾市迁江华侨农场棚户区改造项目—
- 07月11日
- 防城港恒大悦珑湾一期1#、3#、4
- 07月11日
- 阜南县李集闸和黄郜路闸除险加固工程
- 07月11日
- 定海区城东街道老旧住宅小区改造工程
- 07月11日
- 大田县人民法院关于拍卖永安市巴溪大
- 07月11日
- 天津市南开区人民政府华苑街道办事处
- 07月11日
- 义乌市廿三里街道上社社区附属用房工
- 07月11日
- 湘潭市雨湖区金庭学校智慧黑板采购公
- 07月11日
- 浙江翔实建设项目管理有限公司关于萧
- 07月11日
- 湖北省环境材料与膜技术工程技术研究
- 07月11日
- 桑梓镇硐沙村康家湾组山塘公路堡坎工
- 07月11日
-
辽阳市建材网
辽阳市采购信息网
辽阳市政府公开信息
辽阳市公共资源交易网
辽阳市电力交易中心
辽阳市交易中心
辽阳市房产交易中心
辽阳市工程交易中心
辽阳市钢铁交易中心
辽阳市建设交易中心
辽阳市招投标交易中心
辽阳市政府交易中心
辽阳市造价信息网
辽阳市市政工程信息网
辽阳市水利工程信息网
辽阳市通信工程信息网
辽阳市医药招标网
辽阳市建筑招标网
辽阳市工程招标网
辽阳市建设招标网
辽阳市施工招标
辽阳市装饰工程招标
辽阳市建设工程网
辽阳市水利招标信息网
辽阳市电力招标网
辽阳市建委招投标网
辽阳市建筑管理网
辽阳市建设信息港
辽阳市教育招标网
辽阳市装修招标
辽阳市人力和社会保障局
辽阳市建设网
辽阳市总包工程
辽阳市政府工程招标
辽阳市工程施工招标
辽阳市工程公开项目
辽阳市工程采购信息
辽阳市招标投标采购平台
辽阳市省市工程建设网