位置>千里马招标网> 招标中心> 祁阳县高铁新城片区道路工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)道路工程招标公告
1.招标条件
本招标项目 (略)道路工程已由祁阳县发展和改革局以祁发改基字[****]75号 文批准建设,建设资金来自自筹,招标人为(略),招标代理机构为(略)。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目名称:(略)道路工程
2.2 建设地点:(略)
(略)米,宽20米,道路土石方开挖11万立方米,车行道及排水工程。总投资额 (略).97 元。具体详见招标人提供的施工设计图纸和工程量清单
2.4 工期要求:(略)
二标段工期 90 天(日历日);
三标段工期 120 天(日历日)
2.5 质量要求:(略)
2.6 保修要求:按《建设工程(略)(国务院令第279号)执行;
2.7 招标范围:(略)道路工程(具体详见招标人提供的施工设计图纸和工程量清单);
2.8 缺陷责任期: (略)
2.9 标段划分:
本项目分为三个标段:
一标段:(略)支四路道路工程,总投资****.85元;
二标段:祁阳县高铁新城长虹七组安置区土石方工程,总投资(略).18元;
三标段:祁阳县火车站片区振兴路道路工程,总投资(略).94元。
备注:本项目分标段报名投标,每个投标申请人只能针对本项目其中一个标段报名,重复报名投标无效。
3.投标人资格要求
3.1 具有独立法(略),(略)办理省外入湘企业基本情况登记(以 湖南省住房和城乡建设网 查询为准)或具有(略)(处于有效期内)。
3.2 一标段和三标段投标人应具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程总承包叁(略),具备(略)力;
3.3 项目负责人(项目经理)资格要求:一标段和三标段项目负责人为市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格,二标段项目负责人为市政公用工程或建筑工程二级及以上注册建造师执业资格,并具备有效的(略)
3.4 技术负责人资格要求:必须具有工程类相关专业中级及以上职称证书,且没有在建项目;
(略)月),同时必须提供相应的查询办法(包括查询网址、查询户名及查询密码)如果是湖南省社保,必须在湖南省人力资源和社会保障厅网站((略)com)进行过注册认证,未能提供查询方式或查询不了的,视为不合格投标人。施工项目部关键岗位人员不得有在建项目,省内企业以开标当日在省建设工程项目监管信息平台查验为准;省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书,其证书应能通过互联网查询真伪,或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明,省外企业由企业所在地地(市)级及以上建设行政主管部门提供施工项目部关键岗位人员无在建工程证明;
3.6投标人必须有良好的信誉,没有(略),投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录及重大设计质量事故等情况;
3.7具有投资参(略),或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对本招标项目投标,否则按废标处理。
3.8本次招标不接受联合体投标。
4.评标办法
本项目评标办法采用湘建监督[(略)件中 综合评估法(Ⅰ) ,本项目资格审查方式为开标后资格审查。
5.投标保证金
投标保证金的金额为:一标段:人民币壹拾万元整(¥(略).00元),二标段:人民币壹拾柒万元整(¥(略).00元),三标段:人民币贰拾贰万元整(¥(略).00元) ,由投标人基本账户转入投标保证金的托管账户。投标保证金到账截止时间为:****年 8 月 15 日 9 时 30 分止。投标保证金具体要求详见本项目招标文件第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。
6.招标文件的获取及澄清答疑发布
6.1 凡有意参加投标者,请于投标截止前从永州市公共资源交易网((略)gov.cn)上下载获取招标文件、图纸及工程量清单。网络下载的招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力。
6.2 招标文件每(略),递交投标文件时缴纳;
6.3 投标人若对招标(略),应在投标截止时间前10天前将疑问以电子邮件形式发送至招标代理公司工作人员邮箱(),过期不予受理;招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,于投标截止时间15日前在永州市公共资源交易网发布;修改内容不影响投标文件编制的,于提交投标文件截止时间3日前在永州市公共资源交易网网上发布,恕不另行通知,如有遗漏招标人概不负责。
7.投标文件的递交
7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)及开标时间均为:****年 8 月 15 日9 时 30分(北京时间);地点为永州市公共资源交易中心三楼开标2室;
7.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件,招标(略)
7.3 招标人邀请所有(略)(授权委托人必须是项目负责人)准时参加本项目的开标,并出示第二代身份证原件、授权委托书和注册证书原件,以证明其出席,法定代表人不能担任项目负责人。否则,招标人不予受理,视为不合格投标人。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在《湖南省招标投标监管网》(http://(略) cn/)和《永州市公共资源交易网》(http://(略)gov.cn/yzweb//)网上发布。
9.行政监督
本次招标项目招投投标监督机构为祁阳县住房和城乡建设局,电话:(略)
10.联系方式
招标人:(略)
地 址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
招标代理机构:(略)
地 址:永州市冷水滩区育才路帝王广场世纪联华超市旁
联系人: (略)
联系电话: (略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多祁阳县招标采购信息
- 关于【里水镇环镇北路工程(佛山一环
- 07月19日
- 佛山市三水区人民法院关于佛山市三水
- 07月19日
- 中国移动江苏公司宿迁分公司2019
- 07月19日
- 浙江省苍南县人民法院关于苍南县龙港
- 07月19日
- 中国移动江苏公司宿迁分公司报废资产
- 07月19日
- 海东市中级人民法院关于青海省化隆县
- 07月19日
- 安济线深州市高铁新区段管道改线工程
- 07月19日
- 盐城国投中科新能源科技有限公司消防
- 07月19日
- 环境服务招选-华新水泥(昭通)有限
- 07月19日
- 东莞市石碣镇人民政府审计办公室东莞
- 07月19日
- 在线服务公司内蒙古分公司2019年
- 07月19日
- 羁留医院会议室音响系统院内招标采购
- 07月19日
-
祁阳县建材网
祁阳县采购信息网
祁阳县政府公开信息
祁阳县公共资源交易网
祁阳县电力交易中心
祁阳县交易中心
祁阳县房产交易中心
祁阳县工程交易中心
祁阳县钢铁交易中心
祁阳县建设交易中心
祁阳县招投标交易中心
祁阳县政府交易中心
祁阳县造价信息网
祁阳县市政工程信息网
祁阳县水利工程信息网
祁阳县通信工程信息网
祁阳县医药招标网
祁阳县建筑招标网
祁阳县工程招标网
祁阳县建设招标网
祁阳县施工招标
祁阳县装饰工程招标
祁阳县建设工程网
祁阳县水利招标信息网
祁阳县电力招标网
祁阳县建委招投标网
祁阳县建筑管理网
祁阳县建设信息港
祁阳县教育招标网
祁阳县装修招标
祁阳县人力和社会保障局
祁阳县建设网
祁阳县总包工程
祁阳县政府工程招标
祁阳县工程施工招标
祁阳县工程公开项目
祁阳县工程采购信息
祁阳县招标投标采购平台
祁阳县省市工程建设网