位置>千里马招标网> 招标中心> [正在报名](小型)郎溪县经济开发区锦富箱包地下室封堵及南侧部分商铺门前硬化...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1.交易条件
郎溪县经济开发区锦富箱包地下室封堵及南侧部分商铺门前硬化工程(项目编号:皖建施招-LX-****)已批准建设,建设资金来自自筹资金,建设单位为(略)。项目已具备交易条件,现公开选择施工单位。
2.项目概况与交易范围
2.1建设规模:南侧部分商铺门前硬化面积约为****m2,包括50mm厚碎石垫层约(略)厚C25混凝土面层约****m2;检查井提升;锦富箱包地下室出入口填土封堵,包括拆除混凝土墙约52m3、砌筑挡土墙约45m3、借土回填约594m3、150mm厚石渣垫层约(略)厚碎石垫层约314m2、200mm厚C25面层约314m2;室内通往地下室楼梯间砌墙封堵,包括开间通向地下室砖墙封洞口约62m3、轻钢龙骨隔墙约292m2、墙面抹灰约446m2、地下室排水等。
2.2建设地点:(略)
2.3项目交易范围:详见《郎溪县经济开发区锦富箱包地下室封堵及南侧部分商铺门前硬化工程》工程量清单及建设单位要求;
(略)元);
2.5工期:(略)
2.6质量标准为:(略)
2.7付款方式:
(1)(略)审定价的90%,余款竣工验收合格一年后付清(含质保金,不计利息);
(2)承包方应在国家相关规定的质保期内无偿履行工程质量保修义务。
3.响应人资格要求
3.1响应人应具备:独立法人资格,持有有效的营业执照和安全生产许可证,建筑工程施工总承包资质三级及以上或市政公用工程施工总承包三级资质及以上;并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;
3.2 拟派驻本项目的负责人具备:建筑工程(专业)二级(含以上级)注册建造师资格或市政工程(专业)二级(含以上级)注册(略),具备安全生产(略)
3.3本次交易不接受联合体交易。
4.(略)
4.1 交易保证金:(略)
5.资格审查
响应人应按交易文件规定提交简易响应文件,由交易代理机构在建设单位的全程监督下对响应人的资格和响应文件进行符合性审查。
简易响应文件(一式四份,正本一份副本三份,应分别胶装成册,装入档案袋中并在封口处加盖成交单位公章),包括:
(1)交易函;
(2)法定代表人证明;
(3)授权委托书;
(4)企业法人营业执照副本;
(5)企业资质证书副本;
(6)施工企业安全生(略)
(7)拟任本项(略),安全生产考核证书,劳动合同证明及半年内连续三个月的社保证明;
(8)税务登记证(三证合一的响应人可不提供);
(9)银行开户许可证。
响应人提交的响应文件应真实有效,所有资料加盖单位公章,若不符合要求,取消该响应人的成交候选资格。
6.交易办法
随机抽取法。对通过资格审查的响应人进行编号,通过随机摇号依次产生三名成交候选人。响应人仅2家时,经建设单位同意,可以继续进行摇号;响应人仅有1家时,经建设单位同意,可以直接确定其为成交候选人。成交结果将在宣城市公共资源交易服务网((略)gov.cn)限额以下项目郎溪版块公示3天;
抽签顺序依次为:第三交易候选人,第二交易候选人,第一交易候选人。
7.相关资料的获取(非会员制):
7.1 报名时间:请于公告发布之日起至交易截止时间在公告下方下载交易文件。
7.2交易文件售价: 100 元/份,响应人在交易现场缴纳,否则不具备参与交易资格。
8.交易
8.1响应人应在 **** 年 8 月 23 日 15 时 00 分前签到报名并提交响应文件,地点郎溪县(略)1 号开标厅(郎溪县中港东路(略)),否则不具备参(略)。
8.2 逾期签到或中(略),取消其参与交易的资格。
8.3在交易前一天,请关注宣城市公共资源交易服务网((略)gov.cn)限额以下项目郞溪版块答疑及澄清板块有无答疑及澄清公告,如有,以发布的答疑内容为准,否则因信息不对称造成的任何后果由参与响应人自负。
8.4响应人参加开标会时的要求:委托代理人须为本单位在职人员,参加交易会应携带法定代表人授权委托书原件(法定代(略))和本人有效身份证原件、社保部门出具的其在本单位近半年内连续三个月份的养老保险证明原件;委托代理人未参加本次交易会的,将被取消交易资格。
8.5响应人应对提交的所有材料真实性负责,如发现弄虚作假将取消本次交易资格,并按相关规定进行处罚。
8.6 响应人在交易过程中有责任和义务对建设单位提供的工程量清单及控制价内容进行分析和核对,若有异议,请在交易截止2天前以书面形式告知建设单位及交易代理机构。
8.7 响应人在交易前请自行踏勘现场。
9.成交通(略)
9.1 成交人领取成交通知书时须交纳清单控制价编制费及交易代理服务费共计: (略)
9.2成交通知书发出3日内,成交人应与建设单位签订合同且合同主要内容必须与交易文件约定、响应文件承诺内容一致,否则建设单位有权取消其成交资格,推荐第二交易候选人为成交人,以此类推。
成交人在签订合同前必须向建设单位缴纳合同总价10%的履约保证金,履约保证金在工程竣工验收合格后3日内一次性无息退还。
9.3成交人向建设单位缴纳履约保证金(成交价的10%),无故拒绝缴纳履约保证金或放弃交易的,将参照《宣城市工程建设项目投标人不良行为管理办法》(宣公管委办﹝****﹞1号)记企业信用分,且一年内不(略)。
9.4建设单位与成交人按照建设部、国家工商局制定的GF-****-****版示范合同文本签订合同。
本工程采用交易控制价固定单价合同,风险范围以内的综合单价不再调整,风险范围以外的综合单价及合同价款调整方法:①、发包人确认的设计变更增减工程量;②、发包人及有关部门签证引起的工程量增减;③、因不可抗力原因造成的损失执行通用条款;④、上述因素调整时将首先执行相应或相似项目综合单价,若无相应或相似的综合单价,则由承包人,发包人及有关部门共同确定(略)规和国家有关政策变化以及地方人民(略)确规定调整的除外。其中材料价格不作调整。
10.联系方式
建设单位人:(略)
联 系 人: (略)
电 话:(略)
交易代理机构:(略)
联 系 人: (略)
电 话: (略)、(略)
****年8月 1日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多郎溪县招标采购信息
- 尉氏县人民法院关于河南省尉氏县大营
- 08月16日
- [通州]北京市通州区中仓街道办事处
- 08月16日
- 广西民族师范学院附属第二小学8#教
- 08月16日
- 海门市2019年度高标准农田建设项
- 08月16日
- 广铁法院审判业务大楼项目施工总承包
- 08月16日
- 中共邯郸市邯山区委党校学员餐厅、行
- 08月16日
- 三都县普安镇重阳村农田灌溉维修养护
- 08月16日
- 前湾一路智慧路灯建设项目施工
- 08月16日
- 常州市救助管理站迁建工程的中标公告
- 08月16日
- 巨龙大道(庆云路-华云路)道路排水
- 08月16日
- 广安市前锋区人民法院关于渠县李渡乡
- 08月16日
- 城市道路其它设施维修维护工程-环城
- 08月16日
-
郎溪县建材网
郎溪县采购信息网
郎溪县政府公开信息
郎溪县公共资源交易网
郎溪县电力交易中心
郎溪县交易中心
郎溪县房产交易中心
郎溪县工程交易中心
郎溪县钢铁交易中心
郎溪县建设交易中心
郎溪县招投标交易中心
郎溪县政府交易中心
郎溪县造价信息网
郎溪县市政工程信息网
郎溪县水利工程信息网
郎溪县通信工程信息网
郎溪县医药招标网
郎溪县建筑招标网
郎溪县工程招标网
郎溪县建设招标网
郎溪县施工招标
郎溪县装饰工程招标
郎溪县建设工程网
郎溪县水利招标信息网
郎溪县电力招标网
郎溪县建委招投标网
郎溪县建筑管理网
郎溪县建设信息港
郎溪县教育招标网
郎溪县装修招标
郎溪县人力和社会保障局
郎溪县建设网
郎溪县总包工程
郎溪县政府工程招标
郎溪县工程施工招标
郎溪县工程公开项目
郎溪县工程采购信息
郎溪县招标投标采购平台
郎溪县省市工程建设网