位置>千里马招标网> 招标中心> 咸丰县国投大厦(皇城广场原广电大楼主楼)改建装修工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
咸丰县国投大厦(皇城广场原(略))改建装修工程
招标公告
1.招标条件
本招标项目咸丰县国投大厦(皇城广场原广电大楼主楼)改建装修工程已经《湖北省固定资产投资项目备案证》备案登记(登记备案项目代码:****-****-70-03-****),建设资金来源为企业自筹,招标人为(略),招标代理机构为利川市诚信招标咨询有限责任公司咸丰分公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标。欢迎符合资格条件的潜在投标人参与本项目投标。
2.项目概况与招标范围
2.1 本招标项目的建设地点:(略)
2.2 本招标项目的建设规模:本项目建筑层数地下一层,地上十二屋,高度为42m,改建建筑装修面积约****㎡。主要建设内容包括:楼地面工程、墙柱面工程、顶棚工程等室内改建、装修(具体内容详见工程量清单及施工图纸)。
2.3 本招标项目的合同估算价:(略)
2.4 本招标项目的计划工期:2个月(60日历天),计划开工日期:****年9月17日。
2.5 本招标项目的招标范围:施工设计图纸及工程量清单所示全部工程内容。
2.6 其他:/
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑工程装饰装修专业承包贰级及以上资质,投标人近五年须具有至少1个类似项目业绩(指单项合同金额在500万元及以上装修工程业绩,竣工验收之日在(略)今),须提供合同原件和工程竣工验收报告原件(加盖核发单位公章的复印件亦可)。其中,投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业二级(含)及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书(B证),并是本单位注册人员,且未担任其他在建项目的项目经理,具有至少1个类似项目业绩(指单项合同金额在500万元及以上装修工程业绩,竣工验收之日在(略)今),提供合同原件和工程竣工验收报告原件(加盖核发单位公章的复印件亦可),否则无论何时一经招标人查实,招标人将保留包括取消中标人中标资格、向中标人追究相应法律责任及索赔经济损失等在内的一切权利。
3.2根据恩施州人社发【****】23号 、恩施州人社函【****】35号文件的相关规定,投标人(略),未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决(略))。
3.3投标人应未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单,否则其投标将被拒绝。系统信用信息公示查询网址:“信用中国”((略)gov.cn)以及“中国政府采购网”((略)gov.cn)。投标人应提供网站查询截图并加盖公章,否则投标人的投标申请将被拒绝。
3.4本次招标不接受联合体投标。
4.资格审查方式
本次招标采用资格后审。
5. 招标文件的获取
5.1 凡有意参加投标者,应当在恩施州共资源电子交易平台(以下简称“州电子交易平台”)进行网员注册,并领取CA数字证书。具体操作参见《恩施州公共资源交易信息网—办事指南—会员网上注册指南及CA办理指南》(网址:http://(略)gov.cn/ )。
5.2完成网员注册后,请于**** 年 8 月 21日至 **** 年 8 月 27 日23时59分止(北京时间,下同),通过互联网使用CA认证身份锁登录“州电子交易平台-咸丰分中心”(网址:http://(略)192.225:****/xfweb/),下同),报名并下载招标文件。未按规定从“州电子交易平台”下载招标文件的,其投标将作为无效投标。
6.投标文件的递交
6.1递交投标文件的截止时间为(略)午9:00分,地点:咸丰县公共资源交易中心开标室一 (咸丰县楚蜀大道186号农业局三楼)。
6.2逾期送(略),招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖北省公共资源交易信息网、咸丰县公共资源交易信息网站上发布。
8.联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
邮编:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
招标(略):利川市(略)
地址:(略)
邮编:(略)
联系人: (略)
电话:(略)
备注:投标人拟派的项目经理(建造师)(下同)不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理(项目负责人)。存在下列情形之一的,视为未担任其(略):(1)同一工(略)(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建(略)。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多咸丰县招标采购信息
- 贵州贵酒有限责任公司3600吨陶坛
- 08月18日
- [招标公告]确山县任店镇人民政府采
- 08月18日
- [招标公告]确山县任店镇人民政府采
- 08月18日
- [招标公告]确山县任店镇人民政府采
- 08月18日
- [招标公告]确山县任店镇人民政府采
- 08月18日
- [招标公告]确山县任店镇人民政府采
- 08月18日
- 浙江翔实建设项目管理有限公司关于萧
- 08月18日
- 浙江翔实建设项目管理有限公司关于萧
- 08月18日
- 侍岭镇吴圩信昌叶庄后坟地
- 08月18日
- 侍岭镇吴圩信昌叶庄后坟地
- 08月18日
- 马边彝族自治县人民法院关于武侯区聚
- 08月18日
- 中铁四局集团有限公司西安分公司眉山
- 08月18日
-
咸丰县建材网
咸丰县采购信息网
咸丰县政府公开信息
咸丰县公共资源交易网
咸丰县电力交易中心
咸丰县交易中心
咸丰县房产交易中心
咸丰县工程交易中心
咸丰县钢铁交易中心
咸丰县建设交易中心
咸丰县招投标交易中心
咸丰县政府交易中心
咸丰县造价信息网
咸丰县市政工程信息网
咸丰县水利工程信息网
咸丰县通信工程信息网
咸丰县医药招标网
咸丰县建筑招标网
咸丰县工程招标网
咸丰县建设招标网
咸丰县施工招标
咸丰县装饰工程招标
咸丰县建设工程网
咸丰县水利招标信息网
咸丰县电力招标网
咸丰县建委招投标网
咸丰县建筑管理网
咸丰县建设信息港
咸丰县教育招标网
咸丰县装修招标
咸丰县人力和社会保障局
咸丰县建设网
咸丰县总包工程
咸丰县政府工程招标
咸丰县工程施工招标
咸丰县工程公开项目
咸丰县工程采购信息
咸丰县招标投标采购平台
咸丰县省市工程建设网