位置>千里马招标网> 招标中心> 浦城县教育局特教学校特殊教育资源中心职业教育基地项目货物类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民**(略)
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友(略)。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[****]H1-ZX-[TP]****的(略)特教学校特殊教育**中心职业教育基地项目货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同(略):
1.1合(略)
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | A**** | 其他家具用具 | 中心家具、烘培用具、办公用具、装修等 | 1 | 批 | 国内 | (略) | (略) | 详见投标文件 | 详见(略) | 无 | ||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:伍拾柒万零捌佰元整(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
详见招标文件及乙方的投标文件。。
6、验收
6.1验收应按(略),具体如下:
安装调试完全结束后甲方组织验收。验收时乙方代表必须在场,甲方将根据招标文件要求、乙方所供服务(货物)项目的技术指标、标准及我国相关行业技术规范和技术标准进行验收。。
6.2本项目是(略):
不邀请。
7、合同款项(略),具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 90 | 所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕,经最终验收合格后支付90%合同总价 | |
2 | 10 | 最终验收合格后货物正常使用12个月后支付合同总价的10% |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
自成立时生效;合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章合同成立。 合同终止时间;合同终止时间通常为合同约定的合同义务履行完毕。 因不可抗力使合同无法履行的,可终止合同。。
10、违约责任
乙方应根据谈判文件要求及谈判响应文件所作承诺履行职责,如有违约,甲方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行,并相应追究违约方的违约责任;因发包人原因导致工期延误的其他情形:由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量(以发包人的书面文件为准);发包人和承包人双方共同认为必须**工期的(以书面文件为准) 。。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方(略),并承担可能发生的(略)则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:乙方应根(略),如有违约,甲方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购货物的顺利进行,并相应追究违约方的违约责任;因发包人原因导致工期延误的其他情形:由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量(以发包人的书面文件为准);发包人和承包人双方共同认为必须**工期的(以书面文件为准) 。。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:(略)
向人民法院提起诉讼,具体如下:(略)
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方(略)由,并在随后取得有关主管机关证明后的15(略)受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、(略):自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
本合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后12个月,在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通(略)服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若24小时内无法排除故障,则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。 在保修期后,保证用户在设备正常使用寿命期内,以合理价(略)。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式肆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | **县劳英路145号 | 住所: | **县千里马路160号 |
单位负责人: | 单位负责人: | 王芬荣 | |
委托代理人: | 委托代理人: | | |
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中国建设(略) | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:(略)办公室
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多浦城县招标采购信息
- 浦城县教育局浦城三中城东校区教学设
- 08月22日
- 新疆体育职业技术学院国家通用语言教
- 08月22日
- 河南工业贸易职业学院虚拟现实情境化
- 08月22日
- 实验室设备采购国际招标公告(1)
- 08月22日
- 陵川县文化和旅游局(陵川县文物局)
- 08月22日
- 杭州龙发建设工程招标代理有限公司关
- 08月22日
- 项目开标记录公示(2019级公共基
- 08月22日
- 秦皇岛职业技术学院《秦皇岛市导游平
- 08月22日
- 佛山市公安局南海分局佛山市公安局南
- 08月22日
- 四会市广播电视台电脑、打印办公设备
- 08月22日
- 武汉市江岸区建筑管理站打印机耗材2
- 08月22日
- 武汉市江岸区第十三中学办公耗材
- 08月22日
-
浦城县建材网
浦城县采购信息网
浦城县政府公开信息
浦城县公共资源交易网
浦城县电力交易中心
浦城县交易中心
浦城县房产交易中心
浦城县工程交易中心
浦城县钢铁交易中心
浦城县建设交易中心
浦城县招投标交易中心
浦城县政府交易中心
浦城县造价信息网
浦城县市政工程信息网
浦城县水利工程信息网
浦城县通信工程信息网
浦城县医药招标网
浦城县建筑招标网
浦城县工程招标网
浦城县建设招标网
浦城县施工招标
浦城县装饰工程招标
浦城县建设工程网
浦城县水利招标信息网
浦城县电力招标网
浦城县建委招投标网
浦城县建筑管理网
浦城县建设信息港
浦城县教育招标网
浦城县装修招标
浦城县人力和社会保障局
浦城县建设网
浦城县总包工程
浦城县政府工程招标
浦城县工程施工招标
浦城县工程公开项目
浦城县工程采购信息
浦城县招标投标采购平台
浦城县省市工程建设网