位置>千里马招标网>
招标中心>
禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚B(E35)公用配电站迁改工程
禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚B(E35)公用配电站迁改工程
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
×
禅西大道北延线(略)(罗村段)电力(略)(E35)公用配电站迁改工程
****-08-29 12:(略)
(略) 注:1、“绿色施工安全防护措施费”报价要求不得低于上述表 格内数值,否则其投标无效。 3.3.1 投标有效期 投标文件截止之日起 90 天。 3.4.1 投标保证金 投标保证金的缴纳形式及要求: (1)、投标人须从本单位的基本账户通过银行汇款或转账的形式提交投 标保证金。 (2)、投标保证金到账截止时间为 **** 年 9 月 17 日(开标前一个工作日) 16 时 00 分内。投标人须将投标保证金按规定金额从基本账户一次性转 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 17 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 入或汇入到指定银行账户,否则投标无效。 (3)、投标人须将银行转账或汇款凭证的原件于开标时随身携带,以便 核实保证金到账情况。 投标保证金的金额(人民币):9.97 万元。 (4)、若投标人采用系统内通存方式、网上银行汇款方式、EFT 系统汇 款、同城票据交换方式入账等其他方式汇款而导致投标人到账信息不完 整的,招标人将拒收或退回其投标文件或作废标处理。投标保证金禁止 采用现金存入。 (5)、详见本招标文件第二章中的“附件 1:保证金存入须知”。 (6)、根据《佛山市南海区人民政府关于印发佛山市南海区建设工程招 标投标实施办法的通知》(南府〔(略))第三十七条第(二)款 的规定,投标人已递交投标保证金的,应当参加投标;1 年内 2 次递交 保证金后不参加投标的,将按照区建设工程招投标领域不良行为通报有 关规定予以通报。 3.5.2 近年财务状况的年 份要求 √无 近三年(指 、 、 年)。 3.5.3 近年完成的类似项 目的时间要求 无 √ 近三年,自本工程招标公告发布之日起往前顺推。 3.5.4 近年发生的诉讼 及仲裁情况的 年份要求 √无 近三年,自本工程招标公告发布之日起往前顺推。 3.6 是否允许递交备选 投标方案 √ 不允许 允许,备选投标方案的编制要求: 3.7.3 签字或盖章要求 招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字、盖章的地方均 须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字(不得使用 个人印章、签名章或其他电子制版签名代替)、加盖投标人公 章(不得使用其他代章)。投标文件装订成册后须加盖骑缝章 (技术标暗标副本除外)。 3.7.4 投标文件副本份数 √ 一般性工程 资格审查资料:正本 1 份,副本 2 份,共 3 份; 经济标:正本 1 份,副本 3 份,共 4 份; 投标文件电子版:1 份。 注:副本可以是正本签字盖章后的复印件,但必须清晰可辨;当副本 与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的 内容。 特殊性工程 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 18 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 资信标(含资格审查资料):正本一份,副本 份,共 份; 经济标:正本一份,副本 份,共 份; 技术标明标:正本一份,副本 份,共 份; 技术标暗标:正本一份,副本 份,共 份; 投标文件电子版: 份。 注:技术标明标、资信标及经济标的副本可以是正本签字盖章后的复 印件,但必须清晰可辨。所有技术标暗标副本均不得出现任何与判断 投标人相关的标识或暗示,否则该投标将予以否决处理(采用暗标 时)。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。 3.7.5 装订要求 按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容,投标文件应按 以下要求装订: 1、分册装订,共分 2 册,分别为: √ 资格审查资料:1 册;资格审查资料无需密封。 √ 经济标:1 册;其中正本必须提供工程量清单《综合单价分 析表》,副本无需提供工程量清单《综合单价分析表》,如经济标太 厚难以装订时允许投标人分册装订,并保证装订牢固)。 资信标(含资格审查资料):1 册; 技术标明标:1 册; 技术标暗标:1 册。 2、采用 书式胶装 方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页,不得 采用活页装订。 4.1.1 投标文件的密封 投标人投标时递交的投标文件,其标记和密封要求如下: √资格审查资料的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样, 不必密封。 √经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样,使用一 个密封封套进行包装,并在封套上注明“经济标”字样;在封套 的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章或密封章。 资信标(含资格审查资料)的正本与副本封面应注明“正本”、 “副本”字样,使用一个密封封套进行包装,并在封套上注 明“资 信标(含资格审查资料)”字样;在封套的封口处加贴封条并骑 缝加盖投标人(联合体牵头人)单位公章。 技术标明标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样, 使用一个密封封套进行包装,并在封套上注明“技术标明标”字 样;在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人(联合体牵头人) 单位公章。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 19 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 技术标暗标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样(注 意副本不得有投标人的任何标识),先使用一个独立的密封封套 将技术标暗标正本进行密封包装(此为内封套),并明确标示“技 术标暗标”、“正本”字样及投标人名称,在封套的封口处加贴 封条并骑缝加盖投标人(联合体牵头人)单位公章;然后再将封 好内封套的技术标暗标正本与所有的技术标暗标副本(无内封套) 一起密封包装在一个外封套内;该外封套上必须明确标示“技术 标暗标”字样及投标人名称,在封套的封口处加贴封条并骑缝加 盖投标人(联合体牵头人)单位公章。 √ 投标文件电子版(以光盘为载体)使用一个密封封套进行包装, 并在封套上注明“投标文件电子版”字样;在封套的封口处加贴 封条并骑缝加盖投标人单位公章或密封章。 投标文件未按上述规定进行密封及标记的,招标人不予受理。对 因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝,并退 还给投标人,招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前 开封的责任。 4.1.2 封套上应载明 的信息 招标人地址:佛山市南海区狮山镇 招标人名称:佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站 (工程名称) 施工招标经济标(或投标文件电子版) 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称: 投标人地址: 4.2.1 递交投标文件 截止时间 投标人递交投标文件的截止时间:**** 年 9 月 18 日 9 时 30 分(北 京时间)。 4.2.2 递交投标文件地点 佛山市南海区狮山镇公共资源交易所(狮山镇政府副楼) 。 4.3.3 构成投标文件的其 他材料 在投标截止时间前提交的书面修改文件 5.1.1 开标时间和地点 开标时间:同投标截止时间 开标地点:佛山市南海区狮山镇公共资源交易所(狮山镇政府副楼)。 5.1.3 投标人出席开标会 人员的身份证明文 件要求 投标人应派投标人代表(法定代表人或其授权委托人)准时递交投标 资料和出席开标会。递交投标资料和出席开标会时,如为法定代表人, 则须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书核查;如为授权委托 人,则须携带第二代身份证原件、法定代表人证明书和授权委托书核 查。开标前不能通过身份验证的,招标人将退回其投标文件。 5.2.1 开标程序 (1)投标人出席开标会人员的身份检查由招标人代表实施并当 众宣布检查结果;投标文件密封情况检查由招标人和按递交投 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 20 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 标文件顺序排前的两名投标人授权代理人实施并当场宣布检查 结果。不符合招标文件要求的,其投标将被拒绝。 (2)开标顺序: 随机。 6.1.1 评标委员会的组建 (1)评标委员会构成:共 5 人,其中评标专家 5 人,招标人代表 / 人 (限招标人在职人员,应当具备国家和省规定的评标专家条件和要 求,且不能担任评标委员会负责人,不得领取评标报酬)。 (2)评标专家确定方式:由招标人于开标时间前在佛山市建设工程 评标专家库中随机抽取产生(同一单位不得有两名或以上专家同时参 加同一项目的评标),若所要求类别的专家人数选取不足,则从相近 专业类别中抽取。 7.1 是否授权评标委员 会确定中标人 是 √ 否,推荐 1 名中标候选人。 7.2 中标候选人公示媒 介 1、产生中标候选人后,招标人将中标候选人的相关资料(包括中标 候选人投标文件中的人员、业绩、奖项及其它需要公示的资料)在南 海区公共资源交易网上公示,公示期为 5 个工作日; 2、产生中标候选人后,招标人应将评标专家代码及对应的个人评标 过程的具体意见(含对否决投标人相关意见等)加盖印章后在南海区 公共资源交易网上公示,公示期为 3 个工作日; 3、评标委员会成员确认并签署中标候选人后,招标人应当自收到评 标报告之日起 3 日内将评标结果加盖印章后在南海区公共资源交易 网上公示,公示期为 3 个工作日。 7.5.1 履约担保 履约担保形式:银行保函。 履约担保金额:合同价的 8%,在签订合同后 10 日内提交。 银行保函级别:国有商业银行或股份制商业银行。 担保期限:至本工程竣工验收合格并结清工人工资后无息退还。 10 需要补充的其他内容 10.1 词语定义 10.1.1 类似工程 类似工程是指: / 。 10.1.2 相关专业 本招标文件中措辞的“机电工程相关专业”是指: 电气、暖通、机 械设备、焊接、自动化控制 等相关专业。 10.2 “暗标”评审 技 术 标 是 否 采 用 “暗标”评审方式 √ 不采用 采用,投标人应严格按照投标须知正文第 3.7 款及本须知附表 “投标文件的密封”要求编制、装订和密封。 10.3 投标文件电子版 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 21 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 是否要求投标人同 时递交投标文件电 子版 不要求 √ 要求,投标文件电子版内容:投标文件及资格审查文件正本签字 盖章后的 PDF 格式电子文件。PDF 格式电子文件必须包括投标文件及 资格审查文件所有的内容。 投标文件电子版份数: 1 份。 投标文件电子版形式:以光盘为载体。 投标文件电子版密封方式:单独放入一个密封袋中,加贴封条, 并在封套封口处加盖投标人单位章,在封套上标记“投标文件电子版” 字样。 投标人未按规定提供电子版投标文件的,如电子版文件与纸质版 文件不一致的,以纸质版为准。 10.4 计算机辅助评标 是否实行计算机辅 助评标 √ 否 是,投标人需递交纸质投标文件一份,同时按本须知要求编制及 报送电子投标文件。 10.5 知识产权 构成本招标文件各个组成部分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和用于 非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果 或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人。 10.6 重新招标的其他情形 除投标人须知正文第 8 条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内同意 延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。 10.7 同义词语 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和 “工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”,在招标投标阶段应当分别 按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解;“项目经理”与“项目负责人”应按 相同定义进行理解。 10.8 监督 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督 部门依法实施的监督。 10.9 解释权 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 22 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同 文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序 解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告、投标人 须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约 定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时 间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。 10.10 中标交易服务费 / 10.11 工程预付款及进度款拨付方式 1.招标人、中标人双方签订施工合同并且施工人员和机械正式进场,工程监理签发开工令 及中标人递交履约担保等后,招标人按合同价的 10%预付款; 2.预付款在月进度款中分两期扣回,每一期支付进度款时抵扣 50%的预付款,如进度款达 到合同价的 60%时则预付款全部抵扣完毕。 3.工程进度款按月计量与支付,招标人按照实际每月完成工程量的 70%支付给中标人;中 标人向招标人递交相关交(竣)工资料,且工程交(竣)工验收合格后付至实际完成工程 总造价的 70%;工程结算经财政局审核后,付至经财政局审核后的结算造价的 97%;余下 的 3%工程款作为工程保修金,待工程竣工验收合格之日起至质保期(一年)满且无质量遗留 问题后,由中标人递交支付申请后内结清余款(不计利息)。 4.收取工程款时,中标人需向招标人提供有效的发票及工程所在地税款缴纳凭证;工程款 应专款专用,一旦招标人发现工程款被挪作它用,招标人有权采取适当的措施来保证其专 款专用,并处以 50 万元罚款。 5.中标人如为非佛山市企业的,中标人应严格按税收政策规定,向工程所在地税务机关申 报预缴增值税等各项税款,在收取工程款时,中标人需向招标人提供工程所在地税款缴纳 凭证及发票,否则招标人有权拒绝支付工程款。 10.12 工程结算及调整方式 1.本工程价款的结算和支付均以人民币为单位;本工程合同价款由发包人、承包人依据中 标通知书中的中标价格在协议书内约定。 2.本工程的投标报价采用综合单价的方式进行报价,承包人应充分考虑施工期间各类可调 材的市场价格变化和可能的国家政策性调整,确定风险系数,对工程图纸及工程量清单包 含的所有内容的施工进行综合单价报价。结算时按经发包人、承包人、监理单位三方确认 的实际发生的工程量或竣工图纸进行结算。 3.在进行工程竣工结算时,以下情况均作为结算的依据: (1)后继法律法规变化事件; (2)项目特征描述不符事件; (3)分部分项工程量清单缺项漏项事件; 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 23 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 (4)工程变更事件; (5)工程量偏差事件; (6)费用索赔事件; (7)现场签证事件; (8)合同双方当事人约定的其他调整事件。 因发生上述情况引起的工程量清单项目或其工程数量发生变化时,必须以发包人、承包人、 监理单位三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为依据进行结算,且签证资料(包括变更 审批表及以下一项或多项内容:洽商单(或签证)、设计变更联系单、图片等)齐全完备, 符合南海区相关工程变更管理的要求,最终变更的数量及金额以有资质的中介审核为准。 4.发生上述第 3 条所述情况时,应按以下规定调整清单子目综合单价: 4.1 承包人投标文件的分部分项工程中有相关清单项目的工程量的计算办法: (1)对比备案预算工程量增减在±10%内(含 10%)的,按承包人投标时的综合单价结 算; (2)对比备案预算工程量增减在±10%以外的部分,按招标备案预算中相关的工程量清 单项目综合单价乘以结算系数进行结算。 4.2 承包人投标文件的分部分项工程中没有的清单项目或施工材料的规格发生更改: 以实际完成的工程量执行 GB(略)设工程工程量清单计价规范》、相对应专业 的 **** 年广东省定额及配套文件进行结算;材料价按施工期间的《佛山工程造价信息》 发布价平均值计算,没有发布价的按市场价计算,特殊材料按经发包人、承包人、监理三 方签证,最终以发包人委托有资质的中介单位审核为准;取费费率参照招标备案预算价确 定,规费、增值税销项税额等的计费程序按行政主管部门有关文件规定,按以上原则计算 出该项目的工程造价后,并乘以结算系数作为结算价款。 注:结算系数=中标总价/招标备案预算总价 5. 本工程的投标报价已包含完成招标文件所提供的工程量清单项目范围内所需的全部措 施费用。结算时,除“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中提供的相关清单项 目外,其余的措施项目不予调整。 6.其它项目费中的“材料检验试验费”和“预算包干费”的计算:对于投标文件中有的项 目,计算费率按承包人的合同价中的相应费率计算;如承包人在投标时未对上述费用作出 报价的,则结算时不作计算。但如承包人的投标文件中的相应费用项目的费率比备案预算 的费率高的,按备案预算文件中的费率计算。投标文件中无的项目参照备案预算相应费率 计算后乘结算系数下浮。 7.中标人应对场地进行考察,应考虑日后场地的施工安排,将材料堆放场地的费用及材料 搬运费用也是包含在投标报价中,不得向发包人提出工程造价的增加。 8.任何因赶工而造成的费用增加已包含在本工程合同价中,结算时不另外增加费用。 9.本工程合同价已包含施工期间高温津贴费,结算时不另外增加费用。 10.工程结算时,规费、增值税销项税额等相关费用若因行政主管部门有关文件规定的计费 费率有变化的,按相关规定进行调整。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 24 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 11.施工期间,因发包人和设计单位原因造成的增加、变更工程,承包人必须无条件施工, 并按合同及本结算方法结算。承包人不得拒绝,否则视为违约。 12.本工程竣工验收合格后,结算由狮山镇财政局审核后,方可作为结算的依据。 10.13 投标人在递交投标文件资料的同时还须提交以下资料的原件: (1)营业执照副本 (2)承装类《承装(试)电力设施许可证》 (3)安全生产许可证 (4)拟安排人员的相关证书(网页打印件除外) (5)基本账户开户许可证(无开户许可证的,可提供由银行开具的《基本存款账户信息》 或其他相关证明资料,以上文件均需加盖银行公章) (6)业绩证明材料 (7)招标文件规定的其它原件 逾期送达、未提供上述所有“资格审查资料原件”进行核对或不符合规定的,其资格审查 将不予通过。 10.14 在评标结束后、中标通知书发出前,中标候选人放弃中标资格的,其投标保证金不予退还, 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,还应当对超过部分予以赔偿。 10.15 1. 本工程施工过程中必须注意施工安全,做好安全文明施工工作,并为施工人员购买人 身保险,保证施工期间在场所有人员的人身安全,不造成工伤死亡事故,如因措施不当造 成人身安全或工伤死亡事故,一切责任由承包人负责。安全防护、文明施工费的费用管理 规定及管理办法按 GB(略)设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设厅建筑 工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》(粤建管字[(略))的规定。 2. 本工程的中标单位如实行劳务分包,劳务分包按佛山市建设局《关于建立我市建筑劳 务分包制度的通知》(佛建工((略))执行,中标单位必须在市建设局通过各建设 工程交易中心的网站进行公布的劳务公司中选择,选定分包队伍或选择队伍投标分包。 3. 中标人在施工过程中,如遇到需与外部相关的单位协调的问题时应自行解决,招 标人只负责协助。 4. 本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求,并能通过相关管理部门验收合格。在 工程施工过程中,中标人应按照投标承诺及设计和有关标准要求供应材料,并提供产品合 格证明,对材料设备质量负责。中标人采购的材料设备在使用前,中标人应按相关规范及 监理工程师的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费用由中标人承担。 所有材料必须经招标人、监理单位确认后方可进场施工使用。 5. 监理工程师发现中标人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,要求由中标 人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。如投标人 提供了虚假的证明材料,一经查实,除没收履约保证金外,招标人以及监督管理部门还将 依法追究相应的责任。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 25 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 6. 关于投标报价应注意问题: (1) 施工期间的水费、电费由承包方承担。施工用水的给水点由招标单位根据现场情 况安排接入点,并由承包方办理水源的报装,报装费用由承包方承担,发包人不 会就任何有关上述项目产生的费用另行签证增加本工程费用。 (2) 用于本工程的一切施工机械必须类型齐全,配套完整并与施工质量和进度相适应。 承包人应按照要求办理其施工机械设备安全事故保险,费用由承包人负担,已摊 入各工程细目的单价之内,不再单独支付。 (3) 施工期间必须保证不影响周边居民正常生活。 7. 承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规,符合《佛山市扬尘污染防治管理办法》、 《佛山市城市建筑垃圾管理办法》等规定的标准及要求,并符合当地政府管理部门环境监 察审核工作要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、建筑垃圾、废 水等污染防治措施及生态保护、水源保护等措施。如承包人因上述原因造成停工或行政处 罚的一切责任均由承包人负责。 8. 施工期间,中标人在施工期间尽量控制噪音和保持现场周围环境清洁,及时清理拆除 并运走废料、垃圾和不再使用的临时设施,合理设置施工机械、设备和工程材料,防止油 料及废料污染环境,及污染水源,损坏农田水利等基本设施;否则由此引起的一切损失由 中标人负责赔偿。工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌,除非另有协议,永久性 工程完工后,中标人应及时移去、拆毁、消除和处理全部临时工程,把所有修筑临时工程 时占用的区域清理好,安全文明标准执行佛山市相关管理办法,所发生的费用由施工单位 负责。本工程全部临时工程费用应认为已包含在各有关永久工程的工程细目中。 9. 中标人在施工过程必要严格按照施工图要求及相关工程施工规范进行施工工作,招标 人或监理单位如发现中标人存在偷工减料等不符合要求的行为,存在质量、安全事故隐患 的,可要求中标人整改;情况严重的,还可要求中标人暂停施工、返工处理,并予以经济 罚款 **** 元/次。中标人拒不整改或不停止施工、返工处理的,业主可向建设行政主管 部门或相关的安全监督机构报告。 10. 若中标人在合同履行过程中未能及时、足额的发放劳动者工资及相关费用,一经查实, 招标人有权在中标人的工程进度款项或工人工资保证金或保修金中扣留相应的费用,用于 支付劳动者工资及相关费用,中标人不得有异议。若中标人拖欠、克扣劳动者工资而引发 影响公共秩序的事件,如工人上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件,中标人的 法定代表人或者主要经营者应在事发后 1 小时内到现场协助处理事件;未到现场的,依据 《广东省工资支付条例》第五十一条,由劳动保障行政部门处以一万元以上五万元以下罚 款。若事件给招标人造成了信誉伤害,中标人应承担赔偿责任。 11. 在工程实施期间,招标人有权根据进度情况要求中标人增加人力、机械、材料等资源, 中标人须无条件接受。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 26 条款号 条 款 名 称 编 列 内 容 12. 中标人在施工过程中,应根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患。 在施工现场出入口或者沿线各交叉口、施工起重机械、拌和场、临时用电设施等危险部位, 设置明显的安全警示标志或者必要的安全防护设施,晚上还须加警示灯。 13. 工程竣工验收合格前,工程的安全责任由中标人负责。如因中标人未能及时达到现场 或承包人未按国家、省、市、区现行相关规范要求采取有效安全警示措施造成安全事故的, 一切法律责任及经济责任由中标人负责,与招标人无关。 14.中标人须负责办理停送电、调试、验收及通电投入使用工作的一切手续,如因 中标人原因不能办理相关手续的,招标人有权取消中标人的中标资格,已签订合 同的与其解除合同,给招标人造成损失的应当予以赔偿。中标人须确保竣工时能 通过当地供电部门和有关部门的验收,如因中标人原因不能通过有关部门的验收 及通电投入使用,则招标人不予结算工程款,并视为中标人违约及没收其履约担 保金。工程竣工验收合格及通电投入使用后,中标人负责清理施工现场。在本工 程已竣工但未交付之前,中标人必须负责保护、保养工作,保护期间发生损坏的, 中标人应负责修复并承担相关费用。 10.16 特别说明: 1、本项目的违约条款按本招标文件《第四章 合同条款及格式》中的相关条款执行。 2、投标人被佛山市南海区公共资源交易监管部门通报存在不良行为,在不良行为通报期间, 投标人不得参与本项目投标。 注:本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解,如有不一致且不能互 相解释的内容时,以本表内容为准。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 27 投标人须知正文 1. 总则 1.1 工程概况 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本工程 已具备招标条件,现对本工程施工进行招标。 1.1.2 本招标项目招标人:见投标人须知前附表。 1.1.3 本标段招标代理机构:见投标人须知前附表。 1.1.4 本招标项目名称:见投标人须知前附表。 1.1.5 本招标项目建设地点:见投标人须知前附表。 1.2 资金来源和落实情况 1.2.1 本招标项目的资金来源:见投标人须知前附表。 1.2.2 本招标项目的出资比例:见投标人须知前附表。 1.2.3 本招标项目的资金落实情况:见投标人须知前附表。 1.3 招标范围、计划工期、承包方式、质量要求和安全要求 1.3.1 本次招标范围:见投标人须知前附表。 1.3.2 计划工期:见投标人须知前附表。 1.3.3 承包方式:见投标人须知前附表。 1.3.4 质量要求:见投标人须知前附表。 1.3.5 安全、文明施工要求:见投标人须知前附表。 1.4 投标人资格要求 1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉详见本工程招标公告。 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的,应符合本章第 1.4.1 项和投标人须 知前附表的要求。 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一: (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位); (2)为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外; 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 28 (3)为本招标项目的监理人; (4)为本招标项目的代建人; (5)为本招标项目提供招标代理服务的; (6)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的; (7)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的; (8)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。 1.5 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 1.6 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者 应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。 1.8 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 1.9 踏勘现场 1.9.1 不统一组织踏勘现场,投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制 投标文件时参考,招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 1.10 投标预备会 不召开。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 29 1.11 分包 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应符合投标 人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 1.12 偏离 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规 定的偏离范围和幅度。 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 本招标文件包括: (1)投标文件否决性条款摘要; (2)招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理; (3)不予退还投标保证金的情形; (4)招标公告(或投标邀请书); (5)投标人须知; (6)评标办法; (7)合同条款及格式; (8)工程量清单; (9)图纸; (10)技术标准和要求; (11)投标文件格式; (12)投标人须知前附表规定的其他材料。 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清(答疑)、修改、补充,构成招 标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清(答疑)、修改、补充等在同一内 容的表述上不一致时,以最后发出的文件为准。 2.2 招标文件的澄清(答疑) 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及 时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标截止 10 天以前通过电子邮件(发邮件 至 (略) ) 及 书 面 传 真 的 方 式 传 真 至 招 标 代 理 单 位 ( 传 真 电 话 (略))。投标人传递的电子邮件或书面投标疑问应列明招标项目名称,但不得 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 30 署名,否则其投标疑问招标人将不予答复。 2.2.2 招标人对已发出的招标文件资料进行必要的澄清或修改补充均通过南海区公 共资源交易网(http://(略)gov.cn/jyh/ggzy/index.html)发布。招标人将在提 交投标文件截止时间至少 15 日前发布澄清或修改补充文件。如澄清或修改补充发出至投 标文件截止时间不足 15 日且影响投标文件编制的,招标人会顺延提交投标文件的截止时 间。 2.3 招标文件的修改、补充 2.3.1 招标文件发出后,招标人可以以书面形式对招标文件进行必要的修改或补充, 并通过南海区公共资源交易网(http://(略)gov.cn/jyh/ggzy/index.html)在投 标截止 15 天前发布。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,招标 人会顺延提交投标文件的截止时间。招标澄清(答疑或修改补充)文件一经发布,视作已 发放给所有投标人。 2.4 招标文件的效力 2.4.1 招标文件(含澄清、补充、修改等)须经公共资源交易管理机构备案。 2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请,投标人参加投标均视为承认招标公告、招 标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规 范要求的质量和进度完成全部委托任务。 2.4.3 招标人(或招标代理机构)在南海区公共资源交易网发布的补充文件、修改文 件及答疑文件与本工程的招标文件一样具有同等效力。 2.4.4 招标人(或招标代理机构)通过交易服务机构公开登载的文件,与盖章发出的 文件一样具有同等效力。 3. 投标文件 3.1 投标文件的组成(适用于一般性工程) 3.1.1 投标文件由资格审查资料、经济标组成,应分别装订成册。 3.1.2 资格审查资料应包括下列内容: 一、资格审查强制性条件资料(企业) 二、资格审查强制性条件资料(人员) 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 31 三、法定代表人身份证明 四、授权委托书 五、其他材料 附表一:投标人基本情况表; 附表二:项目管理机构组成表; 附表三:拟派驻本工程的项目负责人简历表; 附表四:近三年发生的诉讼及仲裁情况; 附表五:近三年完成的类似项目情况表(如有); 附表六:企业信誉状况。 3.1.3 经济标应包括下列内容: (1)诚信投标承诺书; (2)投标函及投标函附录; (3)投标保证金; (4)履约承诺书; (5)已标价工程量清单; (6)其他材料。 3.2 投标报价 3.2.1 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单,该清单载于本招标文件第五章中。 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。 3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价,应同时修改第五章“工 程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 3.2.3 招标人设有投标最高限价的,投标人的投标报价不得超过投标最高限价,投标 最高限价及其计算方法在投标人须知前附表中载明。 3.2.4 投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和 合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或 合价的工程项目,视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内,在 实施后,招标人将不予支付。 3.2.5 投标人的投标总报价,应是完成招标范围内已列明工作的全部费用,包括但不 限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 32 文件规定费用等,不得以任何理由予以重复计算。 3.2.6 招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价 等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的,投标人应按照明列的单价或合价的金额报 价,未按照规定金额报价的,评标委员会将否决其投标。 3.2.7 工程项目变更或增减时,变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法: 见投标人须知前附表。 3.2.8 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限 制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延 长申请将不被批准。 3.3 投标有效期 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标 文件。 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长 投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允 许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保 证金。 3.4 投标保证金 3.4.1 投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式 递交投标保证金,并作为其投标文件的组成部分。 (1)投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。 (2)投标人须在本须知前附表中规定的时间前,按规定的办法提交投标保证金。 (3)投标人应将投标保证金的交纳汇款凭证的复印件(必须清晰可辨,并加盖投标 人公章)固定装入投标文件中规定的位置,禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件 中。 (4)投标单位投标保证金汇出账号和投标企业基本账户开户许可证上账号必须一 致,对于投标保证金汇出账号和投标企业基本账户开户许可证上账号不一致的(含由于 银行系统升级及企业变更基本账户开户许可证而没及时领取等原因造成不一致的情况), 视为投标保证金不是从其基本账户汇出,将否决其投标。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 33 3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的,评标委员会将否决其投 标。 3.4.3 投标保证金的有效期与退还 (1)投标保证金在投标文件有效期内保持有效,招标人如果按本须知第 3.3.2 项的 规定延长了投标文件的有效期,则保证金的有效期也相应延长; (2)评标结束后,交易所退还未入选中标候选人的投标保证金(含利息); (3)中标单位与招标人签订合同后,招标人开具可退回保证金的函,凭该函到佛山 市南海区狮山镇公共资源交易所办理投标保证金退回手续。佛山市南海区狮山镇公共资源 交易所通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内,投标人请自行查 收。 3.4.4 有下列情形之一的,投标保证金将不予退还: (1)投标截止后投标人撤销其投标文件的; (2)中标人无正当理由不与招标人订立合同的; (3)中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的; (4)中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的; (5)投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的; (6)中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的; (7)法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。 3.5 资格审查资料 3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本、企业安全生 产许可证、企业基本账户的银行开户许可证等材料的复印件。 3.5.2 “近三年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告, 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件,具体年份要求见投标 人须知前附表。(本工程不适用) 3.5.3 “近三年完成的类似项目”应附中标通知书、合同协议书和竣工验收报告,具 体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目,并标明序号。 .5.4 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况,并附法院或仲裁机构作出 的判决、裁决等有关法律文书复印件,具体年份要求见投标人须知前附表。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 34 3.6 备选投标方案 除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备 选投标方案的,只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人 的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,招标人可以接受该备选投标 方案。 3.7 投标文件的编制 3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页, 作为投标文件的组成部分。除特别说明外,投标文件应采用 A4 幅面的纸张进行编制,遇 到有大于 A4 幅面的图文材料时,应按 A4 幅面进行折叠。 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上,投标文件可以提出比招标文件要求更有利 于招标人的承诺。 3.7.3 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印,招标文件提供的投标文件格式中 规定须签字盖章处,均应由投标人的法定代表人或其授权代理人亲笔签字并加盖投标人单 位公章。由授权代理人签字的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应 尽量避免涂改、行间插字或删除,否则,所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法 定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 3.7.4 投标文件正本一份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清 楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。 除技术标暗标副本以外,其余投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件,但必 须清晰明辨。 3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。 4. 投标 4.1 投标文件的密封和标记 4.1.1 投标文件的密封:共有 2 包,分别为: 资格审查资料;√经济标; 资信标 (含资格审查资料); 技术标明标; 技术标暗标;√投标文件电子版。这 2 包密封 投标文件的封套均应加贴封条并在封口处应加盖密封章或公章。具体密封要求详见“投标 人须知前附表”。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 35 4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“经济标”或“投标文件电子版”,封套上应 写明的其他内容见“投标人须知前附表”。 4.1.3 未按本章第 4.1.1 项和第 4.1.2 项要求进行密封和加写标记的投标文件,招 标人不予受理。 4.2 投标文件的递交 4.2.1 投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。 4.2.2 投标人递交投标文件的地点:见投标人须知前附表。 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所递交的投标文件不予退还。 4.2.4 招标人收到投标文件后,向投标人出具签收凭证。 4.3 投标文件的修改与撤回 4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前,投标人可以修改或撤回已递交的投 标文件,但应以书面形式通知招标人。 4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求 签字或盖章。招标人收到书面通知后,向投标人出具签收凭证。 4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3.7 款、第 4.1 款、第 4.2 款规定进行编制、密封、标记和递交,并标明“修改”字样。 4.3.4 投标人依法撤回投标文件的,招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内 退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息(扣除银行手续费)。 5. 开标 5.1 开标时间和地点 5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点公开开标, 并邀请所有投标人代表(法定代表人或授权代理人)准时参加。 5.1.2 投标人代表在招标人指定的登记册上签名报到,并带齐个人身份证明文件,在 开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验。 5.1.3 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 36 5.2 开标程序 5.2.1 主持人按下列程序对投标文件进行开标(适用于评标办法采用经评审的最低价 法、合理低价二次平均法、随机合理低价法、综合评价法的项目): (1)宣布开标纪律,介绍参加开标会的人员; (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并点名确认投标人是 否派人到场; (3)按照投标人须知前附表规定检查投标人代表的身份及投标文件的密封情况,查 验身份和确定编号。 (4)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序; (5)设有标底的,公布标底; (6)查询投标担保金递交及到账等情况; (7)按照宣布的开标顺序当众开标,公布投标人名称、标段名称、投标担保金的 递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容,并记录在案; (8)参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认; (9)在招标人、招标代理机构、交易中心及监督单位的共同监督下,进行浮动系 数的抽取(详见《第三章 评标办法》)。(该条款适用于采用随机合理低价评标法) (10)开标结束。 5.3 开标异议 5.3.1 投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人当场作出答复,并制作 记录。 5.3.2 当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时,则提交评标委员会裁决。 6. 评标 6.1 评标委员会 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经 济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避: (1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属; (2)项目主管部门或者行政监督部门的人员; (3)与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的; 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 37 (4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处 罚或刑事处罚的; (5)与投标人有其他利害关系。 6.2 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 6.3 评标 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件 进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。 7. 合同授予 7.1 中标候选人 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人,评标委员会推荐中标候选人的 人数见投标人须知前附表。 7.2 中标候选人公示 7.2.1 招标人应按投标人须知前附表的规定对中标候选人、评标过程及评标结果进行 公示。 7.2.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间提出。 7.3 定标 7.3.1 经公示无异议后,招标人确定中标候选人为中标人。 7.3.2 如中标候选人因自身原因放弃中标,或被行政监督主管部门取消中标资格,或 因不可抗力等原因不能履行中标义务,或在规定的期限内未能与招标人签订合同时,招标 人将宣布中标候选人中标无效,招标人将依法重新组织招标。 7.3.3 中标人的投标报价为中标价。 7.4 中标通知 中标人确定后,招标人将在七日内向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知其 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 38 他投标人。 7.5 履约担保 7.5.1 在签订合同后,中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人 提交履约担保。 7.5.2 中标人不能按本章第 7.5.1 项要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保 证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予 以赔偿。 7.6 签订合同 7.6.1 中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内,委派其法定代表人或其授权委 托人到项目所在地,与招标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无 正当理由拒签合同或未按招标文件要求委派指定代表人到指定地点的,招标人有权取消其 中标资格,其投标保证金不予退还,并报送相关部门将其列入佛山市南海区投标企业不诚 信名单(黑名单库);给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过 部分予以赔偿。 7.6.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标 保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。 7.6.3 在签订建设工程施工合同之前,招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件 约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合,否则,须自行承担由此造成的一切延误 后果。中标人更换项目管理机构主要人员的,应按相关规定经过批准,且更换的人员不得 低于原拟派人员的所有条件。 7.6.4 签订建设工程施工合同时,签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权 书。 7.6.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的,招标人将宣布其中 标无效,其投标保证金不予退还。在此情况下,招标人将依法重新组织招标。 8. 重新招标和不再招标 8.1 重新招标 有下列情形之一的,招标人将重新招标: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 39 (1)投标截止时间止,投标人少于 3 个的; (2)通过资格审查的投标人少于 3 个的; (3)经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于 3 个的; (4)经评标委员会评审后否决所有投标的。 8.2 不再招标 重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的,属于必须招标的工程建设项 目,经批准后不再进行招标。 9. 纪律和监督 9.1 对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家 利益、社会公共利益或者他人合法权益。 9.2 对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员 行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任 何方式干扰、影响评标工作。 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评 审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会 成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章“评标办法”没有规定的评 审因素和标准进行评标。 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中, 与评标活动有关的工作人员不得擅离职守,影响评标程序正常进行。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 40 9.5 异议和投诉 9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理 不公平的,应当先向招标人提出异议。 投标人和其他利害关系人对招标文件(含招标公告)的异议应当在在投标截止时间 10 日前提出;对开标有异议的,应当在开标现场提出;对评标结果有异议的,应当在中 标候选人公示期间提出。 9.5.2 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的,投标人或者其他利 害关系人可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有 明确的请求和合法、必要的证明材料。 9.5.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,也可以自知道或者应 当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理,必须 通过行政救济途径才能解决的问题。 10.需要补充的其他内容 需要补充的其他内容:见投标人须知前附表。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 41 附表一 问题澄清通知 编号: (投标人名称): (工程名称)施工招标的评标委员会,对你方的投标文件进行了 仔细的审查,现需你方对下列问题以书面形式予以澄清: 1. 2. ...... 请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 (详细地 址)或传真至 (传真号码)。采用传真方式的,应在 年 月 日 时前将原件递交至 (详细地址)。 评标委员会负责人: (签字) 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 42 附表二 问题的澄清 编号: (工程名称)施工招标评标委员会: 问题澄清通知(编号: )已收悉,现澄清如下: 1. 2. ..... 投标人: (盖单位章) 法定代表人或其授权代理人: (签字) 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 43 第三章 评标办法(随机合理低价法) 评标办法前附表 条款号 评审因素 评审标准 2.1.1 形式评 审标准 投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、承装(修、 试)电力设施许可证、基本存款账户等证件的单位名 称一致 投标文件签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项的规定 投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求 报价唯一 只能有一个有效报价 2.1.2 资格评 审标准 营业执照 具备有效的营业执照 资质等级 符合本工程招标公告 安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证 项目负责人 符合本工程招标公告的要求 专职安全人员、施工员 符合本工程招标公告的要求 业绩要求 符合本工程招标公告的要求 信誉 符合本工程招标公告的要求 2.1.3 响应性 评审 标准 投标范围 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 工程质量 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定 已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”的各项规定 技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定 投标价格 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 2.2 详细评 审标准 报价平均值 将所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价 分别去掉一个最高数和一个最低数后取算术平均 值。如果有效投标报价数量少于 5 个,则取全部 投标报价的算术平均值。(计算值保留两位有效 小数,第三位小数四舍五入到第二位小数) 定标标准值的确定 下浮系数确定方式:下浮系数统一于开标后评标 前于开标室采用摇珠方式确定: 采用连续编号的 1 号珠~21 号珠分别代表 90%~ 100%中以 0.5%递增的 21 个系数(编号代表值见附 表 1),由招标人代表分三次摇出 3 个下浮系数后 取算术平均值(已摇出的号球不再放回摇珠机), 再乘以报价平均值为定标标准值。(每个计算过 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 44 程的计算值均保留两位有效小数,第三位小数四 舍五入到第二位小数) 注:除计算错误外,报价平均值、定标标准值均 不因招投标当事人质疑、投诉、复议及其它任何 情形而改变。 中标候选人的确定 有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人 为中标候选人(本项目只推荐一名中标候选人)。 当没有负接近定标基准值的投标报价时,从等于 定标基准值的投标价补上,也没有等于定标基准 值的投标价时,从正接近评标基准值的投标报价 补上。 若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中 标候选人时,采用随机抽取的办法确定中标候选 人排序。 随机抽取办法:在招标人、招标代理机构、交易 中心及监督单位的共同监督下,按报名登记顺序 号(以开标记录为准)为投标人的对应号码球编 号,将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠 机,按率先抽中为先的原则,由招标人随机抽取 号码球对应的投标人进行中标候选人排序。 附表 1: 编号 1 2 3 4 5 6 7 代表值 90% 90.5% 91% 91.5% 92% 92.5% 93% 编号 8 9 10 11 12 13 14 代表值 93.5% 94% 94.5% 95% 95.5% 96% 96.5% 编号 15 16 17 18 19 20 21 代表值 97% 97.5% 98% 98.5% 99% 99.5% 100% 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 45 评标办法正文部分 1.评标方法 本次评标采用随机合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件,根 据本章规定确定并推荐中标候选人,但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等且同为 中标候选人时,招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序。 2.评审标准 2.1 初步评审标准 2.1.1 形式评审标准:见评标办法前附表。 2.1.2 资格评审标准:见评标办法前附表。 2.1.3 响应性评审标准:见评标办法前附表。 2.2 详细评审标准 详细评审标准:见评标办法前附表。 3. 评标程序 3.1 基本程序 评标活动将按以下五个步骤进行: (1)评标准备; (2)初步评审: (3)详细评审; (4)澄清、说明或补正; (5)推荐中标候选人及提交评标报告。 3.2 评标准备 3.2.1 评标委员会成员签到 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。 3.2.2 评标委员会的分工 评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 46 织领导工作。 3.2.3 熟悉文件资料 3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件,了解和熟悉招 标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等, 掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。 3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据,包括招标文 件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在 地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的 政策文件、国家标准以评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗 示其倾向或者排斥特定投标人。 3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标) 3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下,评标委员会应当对投标文件进行 基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”),从而发现并提取其中可能 存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不 合理、不平衡报价等存在明显异常的问题,并就这些问题整理形成清标成果。评标 委员会对清标成果审议后,决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题, 形 成质疑问卷,向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。 3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后,应按评标委员会的要求提供书面 澄清资料并按要求进行密封,在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面 澄清资料由评标委员会开启。 3.3 初步评审 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评 审标准的,评标委员会应当否决其投标。 3.3.1 形式评审 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标文 件进行形式评审。 3.3.2 资格评审 评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准,对投标人的投标 文件进行资格评审。 3.3.3 响应性评审 3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准,对投标人的投 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 47 标文件进行响应性评审。 3.3.3.2 投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表载明的 招标控制价,凡投标人的投标价格超出招标控制价的,该投标人的投标文件不能 通过响应性评审。 3.3.4 判断否决投标 判断否决投标的全部条件,在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。 3.3.5 算术错误修正 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格 经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,评标委员会应否决其 投标。 (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但 单价金额小数点有明显错误的除外;如果单价金额小数点有明显错误,应以总 价为准修正单价。 3.3.6 澄清、说明或补正 在初步评审过程中,评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行 澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求,以书面形式予以澄清、 说明或者补正。 3.4 详细评审 3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。 3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价,或者在设有标底时明显低于 标底,使得其投标报价可能低于其成本的,应当要求该投标人作出书面说明并提供 相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的,评标委员会 应该认定该投标人以低于成本报价竞标,否决其投标。 3.4.3 投标文件的澄清、说明或补正 3.4.3.1 在详细评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中 不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接 受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 3.4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。 投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 3.4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 48 澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。 3.5 推荐中标候选人 评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件,根据本章第 2.2 款的规定确定并推 荐中标候选人。 3.6 编制及提交评标报告 评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成 员签字,并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容: (1)基本情况和数据表; (2)评标委员会成员名单; (3)开标记录; (4)符合要求的投标一览表; (5)否决投标情况说明; (6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表; (7)经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结 果、结论的表格、说明、记录等文件): (8)经评审的投标人排序; (9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜; (10)澄清、说明或补正事项纪要。 4.特殊情况的处置程序 4.1 关于评标活动暂停 4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则,按评标办法中规定的程序、内容、方法、标 准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时,评标活动方可 暂停。 4.1.2 发生评标暂停情况时,评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录,待不可抗力 的影响结束且具备继续评标的条件时,由原评标委员会继续评标。 4.2 关于评标中途更换评标委员会成员 4.2.1 除非发生下列情况之一,评标委员会成员不得在评标中途更换: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 49 (1)因不可抗拒的客观原因,不能到场或需在评标中途退出评标活动。 (2)根据法律法规规定,某个或某几个评标委员会成员需要回避。 4.2.2 退出评标的评标委员会成员,其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文 件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。 4.3 记名投票 在任何评标环节中,需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的,由评标委员会 全体成员按照少数服从多数的原则,以记名投票方式表决。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 50 第四章 合同条款及格式 (GF—(略)禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力 迁改及大山脚 B(E35)公用配电站迁改 工程 建设工程施工合同 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 51 第一部分 合同协议书 发包人(全称):佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站 承包人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就承包人承包禅西大道北延线立交工程(罗村 段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用配电站迁改工程施工及有关事项协商一致,共同达 成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用 配电站迁改工程。 2.工程地点:佛山市南海区狮山镇。 3.工程立项批准文号: 。 3.资金来源:财政拨款。 4.工程内容:本工程为禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚 B(E35) 公用配电站迁改工程,本工程主要工程内容为新建 10kV 电缆 1.86km,10kV 电缆通道 480m 等,具体详见本工程图纸及工程量清单。 5.工程承包范围:招标文件、施工图纸及工程量清单范围内施工总承包。 二、合同工期 计划开工日期: 年 月 日。 计划竣工日期: 年 月 日。 工期总日历天数: 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天 数不一致的,以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包人发出的开工通知为准;工期 不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延长。 三、质量标准 执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格验收质量等级 标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为: 人民币(大写) (¥ 元); 其中: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 52 (1)安全文明施工费:人民币(大写) (¥ 元); (2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写) / (¥ / 元); (3)专业工程暂估价金额:人民币(大写) / 元整(¥ / 元); (4)暂列金额:人民币(大写) / 元整(¥ / 元)。 2.合同价格形式:综合单价合同。 五、项目经理 承包人项目经理: 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书; (2)投标函及其附录; (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类 内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不 进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间 本合同于 **** 年 月 日签订。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 53 十、签订地点 本合同在佛山市南海区狮山镇签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自发包人和承包人盖章,并经法定代表人签字 起生效。 十三、合同份数 本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。 发包人: (公章) 承包人: (公章) 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 授权代理人(签字): 授权代理人(签字): 组织机构代码: 组织机构代码: 地 址: 地 址: 邮政编码: 邮政编码: 法定代表人: 法定代表人: 授权代理人: 授权代理人: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 电子信箱: 开户银行: 账 号: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 54 第二部分 通用合同条款 通用合同条款直接引用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-(略)二部 分“通用合同条款”内容。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 55 第三部分 专用合同条款 1. 一般约定 1.1 词语定义 1.1.1 合同 1.1.1.10 其他合同文件包括:招标文件、承包人投标文件及其附件(含评标期间的 澄清文件和补充资料)、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件(含会 议纪要、工程变更、签证等修正文件)、规范及有关技术文件。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.4 监理人 名 称: ; 资质类别和等级: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: 。 1.1.2.5 设计人 名 称: ; 资质类别和等级: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: 。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: / 。 1.1.3.9 永久占地包括:为实施工程永久占用的土地 。 1.1.3.10 临时占地包括:为实施工程临时占用的土地 。 1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件:按招标文件、本工程设计文件和图纸载明的相关的施 工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。相关标准,规范文件资料由承包人自行筹 集,费用已包含在合同总价中。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的标准规范包括:按招标文件、本工程设计文件和图纸载明的相关 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 56 的施工及验收规范和国家及地方标准的计价规范等。本工程引用的标准或规范主要为国家 官方标准和规范,其次为适用于本工程的其它标准或规范。相关标准,规范文件资料由承 包人自行筹集,费用已包含在合同总价中。 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的名称: / ; 发包人提供国外标准、规范的份数: / ; 发包人提供国外标准、规范的名称: / 。 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:详见图纸及技术规范 。 1.5 合同文件的优先顺序 合同专用条款里面的合同文件优先顺序按通用条款执行,即: ①合同协议书; ②中标通知书; ③投标函及其附录; ④专用合同条款及其附件; ⑤通用合同条款; ⑥技术标准和要求; ⑦图纸; ⑧已标价工程量清单或预算书; ⑨其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类 内容的文件,应以最新签署的为准。 1.6 图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供 发包人向承包人提供图纸的期限:开工前提供; 发包人向承包人提供图纸的数量:开工前提供贰套图纸,如需另行增加图纸,需通过 发包人向设计院购买(承包人应交晒图成本费用)或自行复制(费用由承包人自理); 发包人向承包人提供图纸的内容:经审查合格的施工设计图。 1.6.4 承包人文件 需要由承包人提供的文件,包括:由其编制的与工程施工有关的文件。 承包人提供的文件的期限为:按发包人要求提供 ; 承包人提供的文件的数量为:按发包人要求提供 ; 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 57 承包人提供的文件的形式为:发包人指定的形式; 发包人审批承包人文件的期限:收到承包人文件后 7 日内。 1.6.5 现场图纸准备 关于现场图纸准备的约定:按通用条款规定执行。 1.7 联络 1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、 指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 1.7.2 发包人接收文件的地点: ; 发包人指定的接收人为: 。 承包人接收文件的地点: ; 承包人指定的接收人为: 。 监理人接收文件的地点: ; 监理人指定的接收人为: 。 1.10 交通运输 1.10.1 出入现场的权利 关于出入现场的权利的约定:出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通 行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人在投标前应充分勘察现场,为实施合同工 程所需修建的场外设施由承包人负责,费用已包含在合同价款内。 1.10.3 场内交通 关于场外交通和场内交通的边界的约定:施工范围外的公共道路按现状,承包人自 行办理施工范围外道路通行、修建场外设施及公共设施使用的相关手续,服从当地管理部 门的管理,费用由承包人自行考虑和负责,已包含在合同价款内。 关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:场内 道路和交通设施发包人不提供,由承包人负责修建、维修、养护和管理,有关费用由承包 人自行考虑和负责,已包含在合同价款内。 1.10.4 超大件和超重件的运输 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人 承担。 1.11 知识产权 1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 58 术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:承包人可以 为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:未经发包人书面同意,承包人不得为 了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除署名权以外的著作权属 于发包人。 关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用合同条款。 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 已包含在签约合同价中。 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:是 允许调整合同价格的工程量偏差范围:详见专用合同条款第 10.4 条款规定。 2. 发包人 2.2 发包人代表 发包人代表: 姓 名: ; 身份证号: ; 职 务: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: 。 发包人对发包人代表的授权范围如下:本工程中涉及变更工程、调整合同价格、变更 工期、索赔处理、影响工程款支付与结算等问题须发包人书面确认,发包人代表无权单独 作出任何签证、确认或承诺。 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 2.4.1 提供施工现场 关于发包人移交施工现场的期限要求:工程开工前。 2.4.2 提供施工条件 关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括: (1)办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作,使施工场地具备施工条件的 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 59 时间:发包人只提供施工方案设计图纸中明示的工程红线范围以内的用地,若需要其他临 时施工用地,则由承包人自行解决并承担其费用。施工用地交接后,其管理工作即由承包 人负责。承包人应特别注意其中地上、地下设备、管线的保护工作,遭损坏、盗窃的,承 包人须负责赔偿。场地平整以及清理场地障碍物等均由承包人自行解决并承担一切相关费 用。 (2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点:施工期间的水费、电费由 承包方承担。施工用水的给水点由招标单位根据现场情况安排接入点,并由承包方办理水 源的报装,报装费用由承包方承担。 (3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定:施工便道由承包人自行考虑, 费用已包含在合同价中。 (4)提供有关资料的时间:开工前 5 天。 (5)办理有关所需证件的约定:由承包人办理本工程有关的施工报建手续和竣工验 收手续,发包人协助提供相关资料。有关施工所需证件、文件由承包人办理。承包人必须 充分考虑各项报建手续所需的时间,合理安排工期,不得以此延迟工期。上述工作所需相 关费用由承包人负责,已包含在合同价中。 (6)现场交验的时间:开工前 3 天。 (7)提供标准与规范的时间:开工前。 (8)组织图纸会审和设计交底的约定:开工前。 (9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物(包括文物保 护建筑)、古树名木等的保护工作的约定:施工过程中,承包人应合理优化施工方案,注 意做好保护措施。若因承包人按图施工或不按图施工等一切因施工造成邻近建筑物、构筑 物(包括文物保护建筑)、古树名木等的损坏,由承包人承担因此而引起的一切经济损失 和法律责任。如需进行房屋鉴定,相关费用由承包人承担。 (10)接收已完工程支付工程相关价款的约定:发包人有权取消本工程内的任何单项 工程并不作任何补偿。发包人有权终止本工程正在施工的工程项目并不作任何补偿,结算 时按实结算。 2.5 资金来源证明及支付担保 发包人提供资金来源证明的期限要求: / 。 发包人是否提供支付担保: / 。 发包人提供支付担保的形式: / 。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 60 3. 承包人 3.1 承包人的一般义务 (9)承包人提交的竣工资料的内容:工程具备竣工验收条件,承包人应按照建设部 及省、市的有关规定和发包人的要求编制工程竣工文件(含施工原始记录、照片、录像等 资料)。各分部分项工程的竣工图应详尽,并在有关工程完工后陆续提交监理工程师审查, 承包人应在竣工验收前 15 天内将整个工程的竣工文件提交监理工程师审查同意,并复制 一式 4 份后,方能进行交工验收。竣工资料验收合格后,应向发包人提交 2 份。 承包人需要提交的竣工资料套数:承包人负责竣工图编制、竣工资料的备案、归档, 提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸 12 套(含 电子文件),及工程施工质量技术资料一份正本、二份副本。 承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担 。 承包人提交的竣工资料移交时间:竣工资料验收合格后 30 天内。 承包人提交的竣工资料形式要求:发包人指定的形式。 (10)承包人应履行的其他义务: 1) 承包人必须注意施工安全,做好安全文明施工工作,并为施工人员购买人身保险, 保证施工期间在场所有人员的人身安全,不造成工伤死亡事故,如因措施不当造成人身安 全或工伤死亡事故,一切责任由承包人负责。安全防护、文明施工费的费用管理规定及管 理办法按GB(略)设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设厅建筑工程安 全防护、文明施工措施费用管理办法》(粤建管字[(略)的规定。 2) 承包人在施工过程中,如遇到需与外部相关的单位协调的问题时应自行解决,发 包人只负责协助。如办理夜间施工许可证、淤泥外运许可证等。 3) 施工期间,承包人在施工期间尽量控制噪音和保持现场周围环境清洁,及时清理 拆除并运走废料、垃圾和不再使用的临时设施,合理设置施工机械、设备和工程材料,防 止油料及废料污染环境,及污染水源,损坏农田水利等基本设施;否则由此引起的一切损 失由承包人负责赔偿。工程施工完成后必须对工程周围环境恢复原貌,除非另有协议,永 久性工程完工后,承包人应及时移去、拆毁、消除和处理全部临时工程,把所有修筑临时 工程时占用的区域清理好,安全文明标准执行佛山市相关管理办法,所发生的费用由施工 单位负责。本工程全部临时工程费用应认为已包含在各有关永久工程的工程细目中。 4) 施工中的材料堆放、搬运所需的费用由承包人自行负责, 结算时因该部分发生的 费用发包人不予签证。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 61 5) 本工程的承包人如须实行劳务分包,劳务分包按佛山市建设局《关于建立我市建 筑劳务分包制度的通知》(佛建工((略)执行,承包人必须在市建设局通过各建 设工程交易中心的网站进行公布的劳务公司中选择,选定分包队伍或选择队伍投标分包, 需送发包人、监理单位审批后方可进场施工。 6) 7. 承包人应严格遵守有关环境保护法律、法规,符合《佛山市扬尘污染防治管 理办法》、《佛山市城市建筑垃圾管理办法》等规定的标准及要求,并符合当地政府管理 部门环境监察审核工作要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、建 筑垃圾、废水等污染防治措施及生态保护、水源保护等措施。如承包人因上述原因造成停 工或行政处罚的一切责任均由承包人负责。 7) 承包人在施工过程必要严格按照施工图要求及相关工程施工规范进行施工工作, 发包人或监理单位如发现承包人存在偷工减料等不符合要求的行为,存在质量、安全事故 隐患的,可要求承包人整改;情况严重的,还可要求承包人暂停施工、返工处理,并予以 经济罚款****元/次。承包人拒不整改或不停止施工、返工处理的,发包人可向建设行政 主管部门或相关的安全监督机构报告。 8) 若承包人在合同履行过程中未能及时、足额的发放劳动者工资及相关费用,一经 查实,发包人有权在承包人的工程进度款项或工人工资保证金或保修金中扣留相应的费 用,用于支付劳动者工资及相关费用,承包人不得有异议。若承包人拖欠、克扣劳动者工 资而引发影响公共秩序的事件,如工人上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件, 承包人的法定代表人或者主要经营者应在事发后1小时内到现场协助处理事件;未到现场 的,依据《广东省工资支付条例》第五十一条,由劳动保障行政部门处以一万元以上五万 元以下罚款。若事件给发包人造成了信誉伤害,承包人应承担赔偿责任。 9) 承包人在施工过程中,应根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐 患。在施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施等危险部位,设置明显的安全警示 标志或者必要的安全防护设施,晚上还须加警示灯。 10) 工程竣工验收合格前,工程的安全责任由承包人负责。如因承包人未能及时达到 现场或承包人未按国家、省、市、区现行相关规范要求采取有效安全警示措施造成安全事 故的,一切法律责任及经济责任由承包人负责,与发包人无关。 11) 承包人必须按南海区的相关规定缴交工人工资保证金;必须保证按时发放工人 工资,办理社保等保险,并接受发包人及其上级主管部门的监督。如因承包人未能按时发 放工人工资的,发包人有权使用工人工资保证金作为处理安全事故或拖欠工人工资的费 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 62 用,不足部分在工程结算款中扣减。如因拖欠工资而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游 行、阻工等相关事件和其他后果的,一切责任和损失由承包人承担,如果给发包人造成了 较严重的信誉损伤或影响的,发包人有权追究其造成的损失,承包人应承担赔偿责任。 12) 工程检测 承包人完成要求的工程后,均应委托有资质的专业检测公司进行检测,检测内容按佛 山市相关规定执行,检测合格后方能进行后续工序的施工,但其不作为计量支付的依据, 所有材料检测费用均含在合同总价中,由承包人根据该部分的实际发生费用进行支付。承 包人应综合考虑其风险因素,该部分结算时不作调整。承包人所选择的检测公司和检测方 案应报监理工程师、发包人及当地建设工程质量安全监督站的批准。同时为保证工程质量, 发包人有权委托第三方专业检测公司对选定的部分进行抽检,若抽检结果不符合设计要 求,则承包人应自费返工并承担返工后的质量检测费用。 13) 承包人应当认真考虑该工程所在地的环境因素,分析现场施工环境和与相邻各 工地同时施工带来的各种影响,权衡风险,如材料堆放场地紧张而致的材料二次运输增加 费用等,该部分费用包含在合同总价里面。必要时承包人应当自行到现场了解现场施工环 境状况。 总之,承包人的投标报价是以完成招标时发包人提供的施工图纸中本次招标范围的所 有内容为目的。承包人不得以任何理由向发包人要求工程造价(包括以上列明的须承包人 考虑的内容)及工期的增加,设计变更及发包人变更除外。 3.2 项目经理 3.2.1 项目经理(项目负责人): 姓 名: ; 身份证号: ; 建造师执业资格等级: ; 建造师注册证书号: ; 建造师执业印章号: ; 安全生产考核合格证书号: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: ; 承包人对项目经理的授权范围如下:对于本合同而言,经承包人任命的并且按照本款 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 63 已经取得发包人同意的项目经理应是承包人唯一的合法代表人。项目经理应按监理工程师 批准的施工组织设计(施工方案)和监理工程师根据合同发出的指令组织施工。除非合同 中另有约定,项目经理应受理合同范围内的所有通知、指示、同意、批准、证书和决定的 约束。承包人根据合同发出的通知、请示、要求等,应以书面形式由项目经理签字盖章后 送交监理工程师 。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 必须保证法定工作日内在施工现场。 承包人不得随意更换项目负责人,发生下列情形之一的除外: ①因重病或重伤两个月以上不能履行职责的; ②主动辞职或调离原工作单位的; ③因管理原因发生重大工程质量、安全事故,承包人认为该项目负责人不称职或监理 单位认为该项目负责人不称职需要更换的; ④无能力履行合同的责任和义务,造成严重后果,发包人要求更换的; ⑤因违法被责令停止执业的; ⑥因犯罪被关押或判刑的; ⑦死亡。 承包人如需更换项目负责人,应至少提前 7 天以书面形式通知发包人及监理工程师, 并征得发包人及监理工程师的书面同意。更换人员与被更换人员必须至少有相等的资历; 同时承包人须将更换人员的相关资料如任职证明、专业资格证书等复印件报发包人、监理 工程师及相关行政主管部门备案。后任人员继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前 任的义务。未征得发包人书面同意,承包人不得更换项目负责人。 发包人可以与承包人协商,建议其更换认为不称职的项目负责人及相关管理人员,承 包人应及时采纳发包人的建议予以更换,并在发包人发出建议书后七天内给予更换书面回 复。 承包人必须保证该项目的项目负责人、安全员、施工员必须常驻施工现场,且须无条 件参加每周的工地例会以及双方约定的其他重要会议。如有缺席,则项目负责人每缺席一 人次对承包人处罚 **** 元人民币;安全员、施工员每缺席一人次对承包人处罚 500 元人 民币。 在项目建设过程中,该项目的项目负责人、安全员、施工员人员不得随意更换。如确 实需要更换的,承包人需提前 7 天以书面方式通知发包人。在征得发包人同意并办理相关 手续后方有效。如承包人未通知并征得发包人同意随意更换人员的,则发包人将对其处以 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 64 **** 元/人?次的罚款。 承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:发包人 有权终止施工合同,并将合同价的 5%在合同款中扣除,作为违约金收取,同时将视为承 包人刻意隐瞒事实、弄虚作假骗取中标。 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任:视为承包人违约,发包人有权终止施工 合同,并将合同价的 5%在合同款中扣除,作为违约金收取。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:视为承包人违约,发包人有 权终止施工合同,并将合同价的 5%在合同款中扣除,作为违约金收取。 3.3 承包人人员 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:签订施工合同 前 。 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:视为承包人违约, 发包人有权终止施工合同,并将合同价的 5%在合同款中扣除,作为违约金收取。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:视为承包人违约,发包人 有权终止施工合同,并将合同价的 5%在合同款中扣除,作为违约金收取。 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:视为承包人违约,发包人有权 终止施工合同,并将合同价的 5%在合同款中扣除,作为违约金收取。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:超过三次施工管理人员不到 位的,发包人有权终止施工合同,并有权要求承包人承担由此所造成的一切损失【人员不 到位是指施工人员未经发包人同意擅自离开工作岗位,接到发包人通知后一小时内不到施 工现场的】。 3.5 分包 3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括:承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁 止分包的专业工程分包给第三人。 主体结构、关键性工作的范围: / 。 3.5.2 分包的确定 允许分包的专业工程包括: / 。 其他关于分包的约定: / 。 3.5.4 分包合同价款 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 65 关于分包合同价款支付的约定: / 。 3.6 工程照管与成品、半成品保护 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:自发包人向承包人移 交施工现场之日起,直到工程竣工验收通过之日止。 3.7 履约担保 承包人是否提供履约担保:是。 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:现金履约担保 履约担保的形式:履约担保金额全部采用银行汇款方式汇入到发包人指定帐户。 履约担保金额:合同价的 8%,在签订合同后 10 日内提交。 担保期限:承包人在履行完毕相应的合同义务后,方可凭相关证明材料(承包人凭工 程竣工验收证明文件)到发包人处办理撤保手续(无息退还)。 4. 监理人 4.1 监理人的一般规定 关于监理人的监理内容:按本工程监理合同约定 。 关于监理人的监理权限:按本工程监理合同约定。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: / 。 4.2 监理人员 总监理工程师: 姓 名: ; 职 务: ; 监理工程师执业资格证书号: ; 联系电话: ; 电子信箱: ; 通信地址: ; 关于监理人的其他约定: 。 4.4 商定或确定 在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时,发包人授权监理人对以下事项进行 确定: (1) 另行协商 ; (2) 另行协商 ; 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 66 (3) 另行协商 。 5. 工程质量 5.1 质量要求 5.1.1 特殊质量标准和要求: (1)合同工程质量标准:符合国家有关施工质量验收标准达到合格标准。如达不到 质量标准,即为验收不合格,发包人有权不再支付工程费用。 (2)工程质量验收标准:①符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、 标准(或地方政府主管机关的具体规范、标准);②上级主管部门有关工程竣工的文件和 规定;③符合招标文件的工程技术指标及各项要求;④工程设计文件及施工、设计图纸; ⑤双方共同协商的标准。 关于工程奖项的约定: / 。 5.3 隐蔽工程检查 5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:按国家、部门的规范标准、 地方性文件规定及设计图纸或监理工程师的要求执行。 监理人不能按时进行检查时,应提前 24 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: 48 小时。 6. 安全文明施工与环境保护 6.1 安全文明施工 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:按通用合同条款执行。 6.1.4 关于治安保卫的特别约定:按通用合同条款执行。 关于编制施工场地治安管理计划的约定:按通用合同条款执行。 6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求:项目施工期间应按照《佛山市城市管理委员会关于印 发佛山市建设工程文明施工管理规定的通知》(佛城管委(****)4 号)的规定做好工地 的安全文明施工相关工作。如因施工而引起的交通事故、安全事故责任、被有关部门处罚 等和因此发生的费用由承包人承担,并由承包人承担由此而引起的经济和法律责任。 6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定: (1) 绿色施工安全防护措施费的内容及范围:绿色施工安全防护措施费用须专款专 用,以现行广东省统一工程计价依据规定为准及按《转发省建设厅的通知》(佛建工〔(略))文 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 67 件规定执行,交通安全评估费用、房屋建筑及其它结构物安全鉴定或检测费或保护费、绿 色施工措施费包含在安全文明措施费中,施工过程中若发生相关费用,发包人不再增补; (2) 绿色施工安全防护措施费的总额( )元。 绿色施工安全防护措施费的支付:绿色施工安全防护措施费与工程进度款同期计量。 余额与工程进度款同期支付。 7. 工期和进度 7.1 施工组织设计 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:在收到本工程的施工图纸 后7日内提交施工组织设计和工程进度计划及其申报表。承包人必须按监理工程师确认的 进度计划组织施工,接受监理工程师对进度的检查、监督。工程实际进度对于在竣工时间 内完工过于迟缓或与经确认的进度计划不符时,监理工程师可提出建议采用的改进措施, 承包人应按监理工程师的建议提出改进措施,提交一份修订的进度计划,经监理工程师确 认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追 加合同价款。 7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:在收到本工程的施工图纸后7日内。 发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:按通用合 同条款规定执行 。 7.2 施工进度计划 7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:按通用合 同条款执行。 7.3 开工 7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限:按通用合同条款规定执行。 关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: / 。 7.3.2 开工通知 承包人应在签订本合同后的 5 天内,向监理工程师提交开工申请书,并附上表明已做 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 68 好开工准备的有关资料。监理工程师应在本合同签订后的 7 天内报发包人批准后向承包人 发出开工令;承包人应在接到开工令后的 3 天内开工,然后一直保持合同工程连续均衡地 施工。 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 10 天内发出开工通知的,承包 人有权提出价格调整要求,或者解除合同。 7.4 测量放线 7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的 期限:按通用合同条款规定。 7.5 工期延误 7.5.1 因发包人原因导致工期延误 (7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:若因发包人原因造成工期延误的,经 发包人确认后,工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误,应在不可抗力事件结 束之日起 15 天内经监理单位、发包人的签证认可后,工期可相应顺延,双方办理同意顺 延工期手续。 7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:违约金额为每延迟一天 **** 元。 因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:无限额。 7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定:按通用合同条款规定。 7.7 异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件: (1)8 级以上(包含 8 级)的台风; (2)在连续 24 小时内所降雨量超过 50mm(包含 50mm) ; (3)在任何 6 小时内降雪量 300 mm 以上; (4)摄氏 40 度以上(包含摄氏 40 度)的高温天气; (5)摄氏零下 5 度以下(包含零下 5 度)的严寒天气; 所有上述风、雨、雪、气温等都以佛山市气象局测定或公布的数据为准。 7.9 提前竣工的奖励 7.9.2 提前竣工的奖励: 无 。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 69 8. 材料与设备 8.2 承包人采购材料与工程设备 (1)承包人负责采购材料设备的,应按照合同文件有关要求,采购前应取得发包人 和监理工程师同意及按设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量 负责。未取得发包人和监理工程师批准的,不予计量。 (2)承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按监理工程师的要求进行检验或试 验,不合格的不得使用,检验或试验费用由承包人承担。 (3)监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时,应要 求由承包人负责修复、拆除或重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。 (4)承包人需要采用代用材料时,材料品质和标准、性能不能低于被代用材料,且 须经监理工程师事先同意后才能采用,超出部分费用由承包人承担。 (5)本工程选用的材料质量均应符合国家标准要求,并能通过相关管理部门验收合 格,参考图纸、招标文件及工程量清单所提供的材料品种、型号、规格来报价,并作为施 工材料选定的依据。在工程施工过程中,承包人应按照投标承诺及设计和有关标准要求供 应材料,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。在采购材料前还应先提供材料样板, 经发包人以及监理工程师确认后方可采购;材料样板由发包人保存,如承包人采购的材料 与样板不符,发包人有权拒绝该项材料进场使用。 (6)承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符 合要求的检测检验,并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具 的合格的检验报告及其他合格证明材料。承包人必须对管材作充足备货,该部分不进行差 价调整。 8.4 材料与工程设备的保管与使用 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:发包人不供应材料和工程设备 。 8.6 样品 8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:发包 人认为重要的需报送的材料或工程设备需经发包人认可后方可采购和进场。 8.8 施工设备和临时设施 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 关于修建临时设施费用承担的约定:由承包人承担。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 70 9. 试验与检验 9.1 试验设备与试验人员 9.1.2 试验设备 施工现场需要配置的试验场所:按有关规定执行。 施工现场需要配备的试验设备:按有关规定执行。 施工现场需要具备的其他试验条件: / 。 9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定: / 。 10. 变更 10.1 变更的范围 关于变更的范围的约定:详见专用合同条款第 10.4.1 款。 10.4 变更估价 10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定: 10.4.1.1 本工程价款的结算和支付均以人民币为单位;本工程合同价款由发包人、 承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。 10.4.1.2 本工程的投标报价采用综合单价包干的方式进行报价,承包人应充分考虑 施工期间各类可调材的市场价格变化和可能的国家政策性调整,确定风险系数,对工程图 纸及工程量清单包含的所有内容的施工进行综合单价报价。 10.4.1.3 在进行工程竣工结算时,以下情况均作为结算的依据: (1)后继法律法规变化事件; (2)项目特征描述不符事件; (3)分部分项工程量清单缺项漏项事件; (4)工程变更事件; (5)工程量偏差事件; (6)费用索赔事件; (7)现场签证事件; (8)合同双方当事人约定的其他调整事件。 因发生上述情况引起的工程量清单项目或其工程数量发生变化时,必须以发包人、承 包人、监理单位三方书面签证确认的工程量或竣工图纸为依据进行结算,且签证资料(包 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 71 括变更审批表及以下一项或多项内容:洽商单(或签证)、设计变更联系单、图片等)齐 全完备,符合南海区相关工程变更管理的要求,最终变更的数量及金额以有资质的中介审 核为准。 10.4.1.4发生上述第 10.4.1.3 条所述情况时,应按以下规定调整清单子目综合单价: 10.4.1.4.1 承包人投标文件的分部分项工程中有相关清单项目的工程量的计算办 法: (1)对比备案预算工程量增减在±10%内(含 10%)的,按承包人投标时的综合单价结 算; (2)对比备案预算工程量增减在±10%以外的部分,按招标备案预算中相关的工程量清 单项目综合单价乘以结算系数进行结算。 10.4.1.4.2 承包人投标文件的分部分项工程中没有的清单项目或施工材料的规格发 生更改: 以实际完成的工程量执行 GB(略)设工程工程量清单计价规范》、相对应 专业的 **** 年广东省定额及配套文件进行结算;材料价按施工期间的《佛山工程造价信 息》发布价平均值计算,没有发布价的按市场价计算,特殊材料按经发包人、承包人、监 理三方签证,最终以发包人委托有资质的中介单位审核为准;取费费率参照招标备案预算 价确定,规费、增值税销项税额等的计费程序按行政主管部门有关文件规定,按以上原则 计算出该项目的工程造价后,并乘以结算系数作为结算价款。 注:结算系数=中标总价/招标备案预算总价 10.4.1.5 本工程的投标报价已包含完成招标文件所提供的工程量清单项目范围内所 需的全部措施费用。结算时,除“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中提供的 相关清单项目外,其余的措施项目不予调整。 10.4.1.6 其它项目费中的“材料检验试验费”和“预算包干费”的计算:对于投标 文件中有的项目,计算费率按承包人的合同价中的相应费率计算;如承包人在投标时未对 上述费用作出报价的,则结算时不作计算。但如承包人的投标文件中的相应费用项目的费 率比备案预算的费率高的,按备案预算文件中的费率计算。投标文件中无的项目参照备案 预算相应费率计算后乘结算系数下浮。 10.4.1.7.中标人应对场地进行考察,应考虑日后场地的施工安排,将材料堆放场地 的费用及材料搬运费用也是包含在投标报价中,不得向发包人提出工程造价的增加。 10.4.1.8.任何因赶工而造成的费用增加已包含在本工程合同价中,结算时不另外增 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 72 加费用。 10.4.1.9.本工程合同价已包含施工期间高温津贴费,结算时不另外增加费用。 10.4.1.10.工程结算时,规费、增值税销项税额等相关费用若因行政主管部门有关文 件规定的计费费率有变化的,按相关规定进行调整。 10.4.1.11.施工期间,因发包人和设计单位原因造成的增加、变更工程,承包人必须 无条件施工,并按合同及本结算方法结算。承包人不得拒绝,否则视为违约。 10.4.1.12.本工程竣工验收合格后,结算由狮山镇财政局审核后,方可作为结算的依 据。 10.5 承包人的合理化建议 监理人审查承包人合理化建议的期限:按通用合同条款执行。 发包人审批承包人合理化建议的期限:按通用合同条款执行。 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和 金额为:无奖励。 10.7 暂估价 暂估价材料和工程设备的明细: / 。 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。 第 3 种方式:承包人直接实施的暂估价项目 承包人直接实施的暂估价项目的约定: / 。 10.8 暂列金额 合同当事人关于暂列金额使用的约定: / 。 11. 价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整 市场价格波动是否调整合同价格的约定:不调整。 因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整: 第 1 种方式:采用价格指数进行价格调整。 关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定: / ; 第 2 种方式:采用造价信息进行价格调整。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 73 (2)关于基准价格的约定: / 。 ①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同 条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时,或材料单价跌幅以已标 价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时,其超过部分据实调整。 ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同 条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时,材料单价涨幅以已标价 工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时,其超过部分据实调整。 ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同 条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± %时,其超过部分据实调 整。 第 3 种方式:其他价格调整方式: / 。 12. 合同价格、计量与支付 12.1 合同价格形式 1、单价合同。 综合单价包含的风险范围:本合同专用合同条款第 10.4.1 条款约定调价差以外的材 料价格变化和可能的国家政策性调整。 风险费用的计算方法: / 。 风险范围以外合同价格的调整方法: / 。 2、总价合同。 总价包含的风险范围: / 。 风险费用的计算方法: / 。 风险范围以外合同价格的调整方法: 3、其他价格方式: / 。 12.2 预付款 12.2.1 预付款的支付 预付款支付比例或金额:合同价的 10%预付款。 预付款支付期限:发包人、承包人双方签订施工合同并且施工人员和机械正式进场,工程 监理签发开工令及中标人递交履约担保等后。 预付款扣回的方式:.预付款在月进度款中分两期扣回,每一期支付进度款时抵扣 50% 的预付款,如进度款达到合同价的 60%时则预付款全部抵扣完毕。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 74 12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限: / 。 预付款担保的形式为: / 。 12.3 计量 12.3.1 计量原则 工程量计算规则:《建设工程工程量清单计价规范》(GB(略) 12.3.2 计量周期 关于计量周期的约定:按通用合同条款执行。 12.3.3 单价合同的计量 关于单价合同计量的约定:按工程进度计量。 12.3.4 总价合同的计量 关于总价合同计量的约定:/。 12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕 约定进行计量: 。 12.3.6 其他价格形式合同的计量 其他价格形式的计量方式和程序: 。 12.4 工程进度款支付 12.4.1 付款周期 关于付款周期的约定:以月完成工程量为准,具体为: 工程进度款支付:工程进度款按月计量与支付,发包人按照实际每月完成工程量的 70%支付给中标人;承包人向发包人递交相关交(竣)工资料,且工程交(竣)工验收合 格后付至实际完成工程总造价的 70%;工程结算经财政局审核后,付至经财政局审核后 的结算造价的 97%;余下的 3%工程款作为工程保修金,待工程竣工验收合格之日起至质 保期(一年)满且无质量遗留问题后,由中标人递交支付申请后内结清余款(不计利息)。 收取工程款时,承包人需向发包人提供有效的发票及工程所在地税款缴纳凭证;工程 款应专款专用,一旦招标人发现工程款被挪作它用,发包人有权采取适当的措施来保证其 专款专用,并处以 50 万元罚款。 承包人如为非佛山市企业的,中标人应严格按税收政策规定,向工程所在地税务机关 申报预缴增值税等各项税款,在收取工程款时,中标人需向招标人提供工程所在地税款缴 纳凭证及发票,否则招标人有权拒绝支付工程款。 12.4.2 进度付款申请单的编制 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 75 关于进度付款申请单编制的约定: / 。 12.4.3 进度付款申请单的提交 (1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按形象进度向监理人递交 。 (2)总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。 (3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。 12.4.4 进度款审核和支付 (1)监理人审查并报送发包人的期限:按通用合同条款执行。 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:发包人在收到监理人审核的预算书后 14 天内。 (2)发包人支付进度款的期限:发包人在进度款支付证书或临时进度款支付证书后 28 天内。 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。 12.4.6 支付分解表的编制 2、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。 13. 验收和工程试车 13.1 分部分项工程验收 13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 / 小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: / 小时。 13.2 竣工验收 13.2.2 竣工验收程序 关于竣工验收程序的约定:按通用合同条款执行。 发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: / 。 13.2.5 移交、接收全部与部分工程 承包人向发包人移交工程的期限: 。 发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: 。 承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: 。 13.3 工程试车 13.3.1 试车程序 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 76 工程试车内容: / 。 (1)单机无负荷试车费用由 / 承担; (2)无负荷联动试车费用由 / 承担。 13.3.3 投料试车 关于投料试车相关事项的约定: / 。 13.6 竣工退场 13.6.1 竣工退场 承包人完成竣工退场的期限: 。 14. 竣工结算 14.1 竣工付款申请 承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收后 30 天内承包人递交结算书给发 包人。 竣工付款申请单应包括的内容:按通用合同条款执行。 14.2 竣工结算审核 发包人审批竣工付款申请单的期限:按通用合同条款执行。 发包人完成竣工付款的期限:结算终审后 30 天内支付。 关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用合同条款执行。 14.4 最终结清 14.4.1 最终结清申请单 承包人提交最终结清申请单的份数:按当地档案部门规定。 承包人提交最终结算申请单的期限:按通用合同条款执行。 14.4.2 最终结清证书和支付 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:按通用合同条款执 行。 (2)发包人完成支付的期限:按通用合同条款执行。 15. 缺陷责任期与保修 15.2 缺陷责任期 缺陷责任期的具体期限:1 年。 15.3 质量保证金 关于是否扣留质量保证金的约定:按审定结算价的 3%。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 77 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用以下第 3 种方式: (1)质量保证金保函,保证金额为: / ; (2) / %的工程款; (3)其他方式:按审定结算价的3% 。 15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式: (1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预 付款的支付、扣回以及价格调整的金额; (2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金; (3)其他扣留方式: / 。 关于质量保证金的补充约定:1 年质保期满认为无质量遗漏问题后全部无息付清。 15.4 保修 15.4.1 保修责任 工程保修期为:双方根据国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准有关 规定,结合具体工程约定质量保修期按工程质量保修书规定执行 。 15.4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:按工程质量保修书的规定执行。 16. 违约 16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形: 无 。 16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法: (1)因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任:经监理 人及发包人确认后合同工期可顺延,费用不予补偿。 (2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:无违约金。 (3)发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作 或转由他人实施的违约责任:双方另行确定。 (4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 78 人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:经监理人及发包人确认后合 同工期可顺延,费用不予补偿。 (5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:经监理人及发包人确认后合 同工期可顺延,费用不予补偿。 (6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违 约责任:经监理人及发包人确认后合同工期可顺延,费用不予补偿。 (7)发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任:经监理人 及发包人确认后合同工期可顺延,费用不予补偿。 (8)其他:双方另行确定。 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其 违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。 16.2 承包人违约 16.2.1 承包人违约的情形 承包人违约的其他情形:按专用合同条款及通用合同条款的约定执行。 16.2.2 承包人违约的责任 承包人违约责任的承担方式和计算方法:由承包人承担全部费用并承担相关法律责 任。 16.2.3 因承包人违约解除合同 关于承包人违约解除合同的特别约定:按通用合同条款执行。 发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人 或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:双方另行确定。 17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认 除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:①8 级(含 8 级)或以上的台风;②在 24 小时内(午夜至午夜)所降雨量超过 200 毫米;③摄氏 45 度以上高温天气;④6 级以上地震;⑤十级以上强风暴、龙卷风;⑥五十年一遇以上洪水 造成重大破坏等情况。所有上述不可抗力情形,以佛山市气象局或有关部门测定或公布的 数据为准。 17.4 因不可抗力解除合同 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 79 合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。 18. 保险 18.1 工程保险 关于工程保险的特别约定:工程开工前,为合同工程办理建筑工程一切险、安装工程 一切险;为从事危险作业的职工办理工伤保险、意外伤害保险,并为施工场地内自有人员 生命财产、施工机械设备和材料及其它相关规定要求的投保范围办理保险;为第三者办理 第三者责任险,投保金额不少于 100 万元;上述保险的办理工作和相关一切费用由承包人 负责和支付。 18.3 其他保险 关于其他保险的约定:按通用合同条款规定执行。 承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:是,保险期从开工之日起至工程竣工验 收合格之日止,相关费用由承包人自行承担。 18.7 通知义务 关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用合同条款执行。 20. 争议解决 20.3 争议评审 合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。 20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定: / 。 选定争议评审员的期限: / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。 其他事项的约定: / 。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定: / 。 20.4 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决: (1)向 仲裁委员会申请仲裁; (2)向工程所在地的人民法院起诉。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 80 第四部分 合同附件格式 附件 1: 工程质量保修书 发包人(全称):佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站 承包人(全称): 发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协 商一致就禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用配电站迁 改工程签订工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生 间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修 工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:承包方所承包施工 的全部工程内容。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下: 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限; 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/ 年; 3.装修工程为 / 年; 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年; 5.供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期; 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年; 7.其他项目保修期限约定如下: 1 年。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、缺陷责任期 工程缺陷责任期为 12 个月,缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程 先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任 1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。 承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可自行或委托第三方保修,所需费用在承包 人的质保金内扣除。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 81 2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立 即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具 有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。 4.质量保修完成后,由发包人组织验收。 五、保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 六、双方约定的其他工程质量保修事项: 。 工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满。 发包人(公章): 承包人(公章): 地 址: 地 址: 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 委托代理人(签字): 委托代理人(签字): 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 82 附件 2 安全生产协议书 发包人(全称):佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站 承包人(全称): 一.安全施工目的 为了贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针,严格执行国家法规、规章和 行业规范,保障职工在施工过程中的安全和健康,预防事故和职业危害,确保工程的安全 施工和避人身事故的发生,实现项目安全生产的总目标,确保禅西大道北延线立交工程(罗 村段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用配电站迁改工程建设的顺利进行。特制订本责任 书。 二.安全施工责任内容: 1、承包人按施工合同书进场后应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检 查标准》以及相关的各项规范;自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行发包人管 部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定,并且积极参加各种 有关促进安全生产的各项活动,切实保障施工工作人员的安全与健康。 2、进场施工前,承包人应对其所有工作人员进行三级安全教育,经考试合格后方可 上岗,所有人员持证上岗;承包人必须执行安全技术交底制度并做好跟踪检查管理工作。 3、承包人施工队负责人或临时班、组长是施工队伍的第一安全责任者,对施工过程 中的安全负全责。同时承包人必须明确安全生产责任制,指定现场安全员制定可靠的安全 措施及技术措施。 4、承包人应在指定工作范围和双方约定的时间内进行工作。承包人应服从发包人的 管理,不得违章作业和违反本协议的有关规定,如承包人有违章行为或违反发包人的管理 规定发包人有权停止承包人的工作,造成一定后果的承包人应负全部责任。 5、承包人应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目应设围挡做 封闭处理,围挡上挂设照明灯,引导夜间车辆行人出行;施工人员应在施工区域内活动, 不得随意进入非施工区域,发包人人员有权随时检查。 6、施工过程中发包人实行项目部、岗位员工两级监督检查制度。发包人有权随时进 行检查,并对存在的事故隐患提出整改意见,承包人要按期进行整改,发包人有权制止违 章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。 7、承包人必须在施工过程中应遵守下列规定: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 83 (1)设立现场工作负责人和安全监督员,对现场施工安全进行全过程监督,对工作 地点的临近带电部位,要设有专人监护。 (2)施工人员佩戴施工证,施工人员按规定正确使用合格的安全防护用具。 (3)施工机器进出场或在场内作业应遵守相关规定,注意安全;施工人员场内作业 或场外活动应注意交通安全;车辆进场应降低车速,应不大于 15km/h;需要断路施工时, 应设隔离措施,并须有专人引导,施工用料和工器具应按规定地点摆放整齐,不得随意乱 堆乱放。 (4)施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由承包人向发包人有关单位、部门 提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。 (5)使用临时电源时,必须配置合格的漏电保护装置,应经常检查漏电保护装置可 靠性。 (6)使用电动工具前,必须认真检查有无漏电,禁止使用不合格的工器具。 (7)搬运梯子和长物时,必须放倒搬运,防止触碰带电设备。 (8)进入原有管线检查井工作时,应注意通风防止缺氧及有毒气体对人员造成影响 或事故。在电缆通道内使用手持电动工具应有防工具受潮造成漏电的措施,须做好消防措 施。 8、其它协议。 (1)承包人必须认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规 程、规范等上级有关规定。对所承包项目标段范围内工作的安全施工、文明施工负全责。 (2)承包人必须将安全施工、文明施工列入重要议事日程,组织制定并实施安全文 明施工的技术措施、组织措施和目标管理计划。认真履行招投标文件、施工合同中安全文 明施工条款。 (3)承包人必须按国家有关规定,确保安全文明施工的技术措施经费的提取和正确 使用。 (4)承包人必须实施安全文明生产目标管理,组织制订并认真执行安全文明施工与 经济挂钩的办法,做到奖惩分明。 (5)承包人必须确保所属人员(含临时工、农民工)按国家和行业规定经过专业培 训,持证上岗。认真开展三级安全教育、经常性安全教育和技术培训、转岗培训。所有工 作人员上岗前必须进行安全文明施工的教育培训。 (6)承包人必须认真执行政府部门关于安全文明生产的指令及规定。认真执行公司 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 84 安全文明生产委员会的决议和公司相关部门关于安全文明生产的指令及规定。 (7)负责(壹)年的项目质量保证维护。 (8)承包人应按有关规定,采取严格的安全防护措施,由于自身安全措施不力而造 成事故的责任由承包人自行承担经济责任和法律责任。 (9)在不良气候或危险环境下进行施工作业前,要做好预防事故的措施,防止事故 的发生。 (10)因承包人作业造成发包人(或第三人)发生的事故或损失,承包人应承担责任并 负责赔偿。 (11)为了更好地落实本合同工程的安全管理工作,双方约定,在该项目工程合同中, 设定合同款 2%,为安全保证金。 (12)对违反上述规定,甲方安全管理部门可视情节对承包人每次处予 100 元~**** 元的处罚,并要求承包人在 5 个工作日内上交到发包人财务,否则发包人在安全保证金中 以双倍扣罚,安全保证金不足部分在工程款中扣除。 (13)施工场地周边建有工业污水、电力设施、生活污水管网及桥梁、道路、燃气管 道,承包人必须做好防护措施,不得影响其正常使用。如造成影响或损坏,除承担修复责 任,还要承担其不能正常使用造成的间接损失责任。 发包人:(公章) 承包人:(公章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 授权代理人:(签字) 授权代理人:(签字) 联系电话: 联系电话: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 85 附件 3 廉 政 合 同 发包人(全称):佛山市南海区狮山镇拆迁办公室罗村工作站 承包人(全称): 根据国家、省有关廉政建设的规定,为做好合同工程的廉政建设,保证工程质量与施 工安全,提高建设资金的有效使用和投资效益,合同双方当事人就加强合同工程的廉政建 设,订立本合同。 1 双方权利和义务 1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 1.2 严格执行合同工程一切合同文件,自觉按合同办事。 1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律认定的 商业秘密和合同文件另有规定除外)),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管 理规章制度。 1.4 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认 真查处违法违纪行为。 1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为,应及时给予提醒和纠正。 1.6 发现对方严重违反合同的行为,有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知 处理 结果的权利。没有上级部门的,可按本合同第二部分《通用条款》的规定处理。 2 发包人义务 2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得 在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。 2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动,不 得接受承包人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配 偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设 备,不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。 2.5 发包人及其工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权私自为合同工程 安排施工队伍,也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 2.6 发包人及其工作人员(含其配偶、子女)不得从事与合同工程有关的材料和工程 设备供应、工程分包、劳务等经济活动。 3 承包人义务 3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重 礼品。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 86 3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个 人支付的任何费用。 3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐 活动。 3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安 排以及出国出境、旅游等提供方便。 4 违约责任 4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定,应按照廉政建设的有关 规定给予处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给承包人造成损失的,应予赔 偿。 4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定,应按照廉政建设的有关 规定给予处分;情节严重的,给予承包人 1~3 年内不得进入工程建设市场的处罚;涉嫌 犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给发包人造成损失的,应予赔偿; 5 双方约定 本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行,并由合同双方当事人或其上级 部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 6 合同法律效力 本合同作为禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用配 电站迁改工程施工合同的附件,与施工合同具有同等的法律效力。 7 合同生效 本合同自合同双方当事人签署之日起生效,至合同工程竣工验收合格之日后失效。 8 合同份数 本合同一式 份,均具有同等法律效力,发包人执 份,承包人执 份。 发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章) 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 授权代理人(签字): 授权代理人(签字): 联系电话: 联系电话: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 87 第五章 工程量清单 1、工程量清单说明 1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》 (GB(略)下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规 范中规定的工程量计算规则中没有的子目,应在本章第 1.4 款约定;计价规范中规定的工 程量计算规则中没有且本章第 1.4 款也未约定的,双方协商确定;协商不成的,可向省级 或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计 算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技 术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。 1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础,竣工结算的工程量按合同约定确定。合 同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术 标准和要求以及本章的有关约定。 1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下: 。 1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款 支付、工程变更、索赔和工程结算。 1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组 成部分。 2、投标报价说明 2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价。 (1) 本招标文件; (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB(略) (3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法; (4) 企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额; (5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件; (6) 建设工程设计文件及相关资料; (7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案; 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 88 (8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料; (9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息; (10) 其他的相关资料。 2.2 工程量清单中的每一子目只允许有一个报价。已标价工程量清单中投标人没有填 入单价或价格的子目,其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或 价格之中。 2.3 工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费 和管理费及利润,以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定 的风险。 2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费和单价措施项目费、总价措 施项目费、其他项目费、规费和税金组成,并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与 构成已标价工程量清单的分部分项工程费和单价措施项目费、总价措施项目费、其他项目 费、规费、税金的合计金额一致。 2.5 分部分项工程和单价措施项目按下列要求报价: 2.5.1 分部分项工程和单价措施项目清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成 内容确定报价。 2.5.2 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“材料(工程设备)暂估单价及 调整表”中列出的材料和工程设备,则按照本节第 3.3.2 项的报价原则,将该类材料和工 程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相 应子目的综合单价。 2.5.3 如果分部分项工程和单价措施项目清单中涉及“发包人供应材料设备一览表” (见第四章合同条款及格式第四部分附件 1)中列出的材料和工程设备,则该类材料和工 程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价,但应将该类材料和工程设 备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、材料或设备落地之后发生的仓储、保管、 库损、二次搬运费用以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程 和单价措施项目清单相应子目的综合单价,并在其他项目清单报价中计取与合同约定服务 内容相对应的总承包服务费。 2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中, 各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。 材料消耗量包括损耗量。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 89 2.5.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中 所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落 地价格,即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前 的全部费用,但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的 二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综 合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地 点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。 2.6 措施项目按下列要求报价: 2.6.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的 措施项目,应按分部分项工程和单价措施项目清单的方式采用综合单价计价;其余的措施 项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。 2.6.2 措施项目清单中的绿色施工安全防护措施费应按国家、省级或行业建设主管部 门的规定计价。 2.6.3 招标人提供的总价措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目,投标人在报 价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定,包括第七章“技术标准和要 求”的相关约定,详实了解工程场地及其周围环境,充分考虑招标工程特点及拟定的施工 方案和施工组织设计,对招标人给出的总价措施项目清单的内容进行细化或增减。 2.6.4 “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额,应全面涵盖招标文件约 定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的 全部费用。 2.6.5 对于“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额,应 按照“综合单价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。 2.7 其他项目清单费应按下列规定报价: 2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价,此处的暂列金额是招标人 在招标文件中统一给定的,并不包括本章第 2.7.3 项的计日工金额。 2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工 程设备暂估单价按本节第 3.3.2 项的报价原则进入分部分项工程和单价措施项目清单之综 合单价,不在其他项目清单中汇总;专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算表” 中列出的金额和本节第 3.3.3 项的报价原则计入其他项目清单报价。 2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量,自主确定综合单价并计算计 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 90 日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金,其中: (1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费 用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现 场管理费用、企业管理费和利润; (2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、 保险、企业管理费和利润; (3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备,其价格包括租赁或折旧、维修、 维护和燃油等消耗品以及操作人员费用,包括承包人企业管理费和利润,但不包括规费和 税金。辅助人员按劳务价格另计。 2.7.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求,按“其他项目清单与计价汇 总表”所列格式自主报价。 2.8 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或 行业建设主管部门的有关规定列项和计算,不得作为竞争性费用。 2.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由投标人自主确定, 但不得低于其成本。 2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设 备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道, 分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势,体现投标人自身的管理水平、 技术水平和综合实力。 2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由投标人 根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。 2.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。 2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招 标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全 部费用。 2.14 有关投标报价的其他说明:/。 3、其他说明 3.1 词语和定义 3.1.1 工程量清单 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 91 是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相 应数量等的明细清单。 3.1.2 总价子目 工程量清单中以总价计价,以“项”为计量单位,工程量为整数 1 的子目,除专用合 同条款另有约定外,总价固定包干。采用总价合同形式时,合同订立后,已标价工程量清 单中的工程量均没有合同约束力,所有子目均是总价子目,视同按项计量(合同条款第 15 条约定的变更除外)。 3.1.3 单价子目 工程量清单中以单价计价,根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量,以 实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。 3.1.4 子目编码 分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码,子目编码与项目编码同 义。 3.1.5 子目特征 构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征, 子目特征与项目特征同义。 3.1.6 规费 承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的,应计入建筑安装工程造价 的费用。 3.1.7 税金 按《关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函 [(略))执行。 3.1.8 总承包服务费 总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进 行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。 3.1.9 同义词语 本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承 包人”同义;就工程量清单而言,“子目”与“项目”同义。 3.2 工程量差异调整 3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程和单 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 92 价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同 工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。 3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招 标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准 确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,特别是对“分部分项工程和单 价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经 过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异,则投标人应将此类差异的详细 情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人,招标人 将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。 3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第 3.2.2 项提交的工程量差异问题后认为没 有必要对工程量清单进行补充和(或)修改,或者招标人根据上文第 3.2.2 项对工程量清 单进行了补充和(或)修改,但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异,则此类 差异不再提交招标人答疑和修正,而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能 的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时,除按照本节 2.6.3 项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外,不得改变(包括对 工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减 少)招标人提供的分部分项和单价措施项目清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范 围的约定并不存在的子目,只要在招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单中已经 列明,投标人都需要对其报价,并纳入投标总价的计算。 3.3 暂列金额和暂估价 3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对 应的管理费、利润和规费,但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接 纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金,不需要考虑除税金以外的其他任何费 用。 3.3.2 “材料(工程设备)暂估单价及调整表”中所列的材料和工程设备暂估价是此 类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价,不包括其本身所对应的管理费、利 润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻 厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地 点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除 应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程和单价措施项目清单相应子目 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 93 的综合单价以外,投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及 与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程和单价措施项目清单相应子目的综 合单价中,并计取相应的规费和税金。 3.3.3 专业工程暂估价及结算表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理 费、利润和规费,但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项 目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清 单的投标价格并计取相应的税金以外,投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的 总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。 3.4 其他补充说明 4.工程量清单报价表 4.1 招标人以电子文件形式提供的工程量清单,具体内容见招标公告附件或电子光盘 中的内容。 4.2 招标人提供的工程量清单中,如附有清单说明且内容与上文说明不一致的,以招 标人提供的清单说明为准。 4.3 工程量清单格式见本招标文件第八章相关附表。 注:除盖章签字要求以外,招标人提供的工程量清单报价表格格式仅供参考,不作 为限制性投标格式,但投标人的投标报价表格的内容应符合计价规范的相关规定。 4.4 投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关计价软件编制清单报价时,因软件差异 所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件,但招标人所提供的工程量清单的内容及相关 计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 94 第六章 图 纸 (招标人提供电子版图纸) 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 95 第七章 技术标准和要求 依据设计文件的要求,本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华 人民共和国、省或行业的工程建设标准及规范的要求。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 96 第八章 投标文件格式 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 97 第一节 资格审查资料格式 (适用于一般性工程) 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 98 封面格式 正本或副本 施工招标 资格审查资料 投标人: (盖单位章) 法定代表人或其授权代理人: (签字) 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 99 目 录 一、资格审查强制性条件资料(企业) 二、资格审查强制性条件资料(人员) 三、法定代表人身份证明 四、授权委托书 五、其他材料 附表一:投标人基本情况表 附表二:项目管理机构配备情况表 附表三:拟派驻本工程的项目负责人简历表 附表四:近三年完成的类似项目情况表 附表五:企业信誉状况 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 100 一、资格审查强制性条件资料(企业) 项目 招标要求 投标人达到程度 的简述(由投标 人填写) 营业执照 具有在中华人民共和国境内注册的有效的独立企业法人营业执照。 资质等级 1.投标人需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级 以上(含三级)资质或输变电工程专业承包三级以上(含三级)资 质。 2.具有有效的承装类《承装(修、试)电力设施许可证》证书五级 以上(含五级)。 3.投标人须已在广东电网有限责任公司 20kV 及以下项目施工承包 商评价备案,相关企业名录见广电建部【****】7 号文为准,投标 人须提供广电建部【****】7 号文复印件,相关证明文件以广东电 网有限责任公司最新文件为准(相关证明文件加盖投标人公章) 4.本工程不接受联合体投标。 安全生产许 可证 持有有效的《安全生产许可证》。 类似项目 业绩 投标人自 **** 年 1 月 1 日至今,须独立承接并完成过至少 1 项单 项合同金额(或单项合同规模)为 420 万元以上(含 420 万元)的 10KV 以上(含 10KV)电力线路工程施工业绩(以竣工验收报告载 明的时间为准)。业绩证明材料包括:中标通知书(中标通知书必 须是由工程当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的中标通知 书)、施工合同、竣工验收资料和,如前述证明材料不能清晰反映 有关特征和必要信息的,还须提供该项工程业绩的业主证明并须附 有业主方的联系人及联系电话。 信誉 投标人应有良好信誉,且在佛山市(区)行业行政主管部门的诚信 管理系统中办理登记。 1、投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、 停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等 状况。 2、投标人无论在何地受到暂停(取消)在当地投标资格的处罚,只 要在处罚期内的,都无资格参加投标。 3、投标人企业在近三年内(自本工程招标公告发布之日起往前顺推) 没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工 程质量问题或重大安全生产事故(若有则以行政主管部门或司法、 仲裁机构等出具的生效文件为准)。 4、根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助 执行通知书》的要求,投标人若为名单上的失信被执行人,将被列 入工程交易黑名单,且不得参加本项目投标。 投标代表身 份 企业法定代表人或其授权代理人: 1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件; 2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复 印件。 注:1、投标人须填写《投标人基本情况表》等附表,并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、企 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 101 业资质证书副本、承装(修、试)电力设施许可证、建筑施工企业安全生产许可证、广电建部【****】 7 号文(如有新的文件按最新的文件执行)复印件、佛山市建筑行业诚信档案电子版打印件、基本账 户开户许可证(无开户许可证的,可提供由银行开具的《基本存款账户信息》或其他相关证明资料, 以上文件均需加盖银行公章)等的复印件并加盖投标人公章。 2、以上证明材料除企业资质证书、广电建部【****】7 号文(如有新的文件按最新的文件执行) 复印件外,其余证件须提供原件(身份证除外)进行核对,原件经评标委员会核对后退回。 3、提供的复印件资料必须清晰、明辨,否则投标人须自行承担后果。 4、投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条,将被认为资格审查不合格。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 102 二、资格审查强制性条件资料(人员) (对投标人的主要人员的最低限度要求) 担任职务 最低资格要求 最低 数量 要求 投标人的主 要人员(由投 标人填写) 项目负责人 (建造师) 1、具有注册于投标人本单位的机电工程专业二级(或 以上级)注册建造师执业资格证书(或经延续注册的 临时注册建造师执业资格证书,在外省注册的建造师 必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师),若 投标人拟派的项目负责人是广东省内机电工程专业二 级注册建造师的,可提供机电工程专业二级注册建造 师执业资格证书或“取得二级建筑师、二级结构工程 师、二级建造师执业资格证书持证人员从业情况信息 公开平台”网上打印页并加盖本单位公章;持有效的 “建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证(B 证) (广东省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理 人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打 印件)。 2、投标人拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚 信管理系统登记备案的人员中选取,并且拟任项目负 责人必须在资格审查当日未处于被佛山市建筑行业诚 信管理系统锁定状态;且自中标通知书发出之日起, 不能同时担任两个或两个以上工程的项目负责人,否 则招标人有权取消其中标资格,并没收保证金,同时 将视为刻意隐瞒事实、弄虚作假骗取中标,并列入佛 山市南海区不诚信企业名单(黑名单库)。 3、拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负 责人。 4、拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况,必 须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派一名项 目负责人参加多个工程项目的投标竞争,如投标项目 负责人在两个及以上工程项目均中标的,只能按照不 同工程项目中标通知书发出的时间先后,担任本企业 最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中 标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人 隐瞒中标项目获取中标的,按弄虚作假骗取中标查处。 5、需提供投标人近半年(扣除发布招标公告当月往前 顺推 6 个月)为拟派人员缴纳社保资金的有效社保证 1 人 姓名: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 103 明材料。有效的社保证明包括:投标人(或其分支机 构)所属当地社保管理部门出具的证明原件或者复印 件并加盖投标人公章,或投标人(或其分支机构)所 属当地社保管理部门网站下载的打印件并加盖投标人 公章,或投标人(或其分支机构)所属当地社保管理 部门终端设备打印的社保证明文件并加盖投标人公 章。 专职安全员 1. 须具有有效的安全生产考核合格证(C 证)(广东 省内投标人可提供“广东省建筑施工企业管理人员安 全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件), 且为投标单位在职人员。 2.需提供投标人近半年(扣除发布招标公告当月往前顺 推 6 个月)为拟派人员缴纳社保资金的有效社保证明 材料。有效的社保证明包括:投标人(或其分支机构) 所属当地社保管理部门出具的证明原件或者复印件并 加盖投标人公章,或投标人(或其分支机构)所属当 地社保管理部门网站下载的打印件并加盖投标人公 章,或投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部 门终端设备打印的社保证明文件并加盖投标人公章。 1 人 施工员 具有行政主管部门或行业协会颁发或认可的施工员上 岗证书(包括岗位证或管理手册或聘任书或培训合格 证书等),且具有有效的佛山供电局进网作业证。 1 人 注:1.投标人填报数量应不少于最低数量要求,人员资格不低于最低资格要求; 2.本表中所填列的人员必须提供个人简历表。 3.本表中所填列的人员必须在附表三后附相关证件(包括身份证)复印件并加盖投标人公章; 拟派项目负责人须提供在投标人企业购买的近半年(扣除招标公告发布当月往前顺推 6 个月)的社保 证明并加盖投标人公章。以上复印件(身份证除外)须提供原件进行核对,原件经评标委员会核对后 退回。 4.提供的复印件资料必须清晰、明辨,否则投标人须自行承担后果。 5.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条,将被认为资格审查不合格。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 104 三、法定代表人身份证明 (可使用工商局印制的格式) 单位名称: ; 单位性质: ; 地 址: ; 成立时间: 年 月 日 经营期限: ; 姓 名: 身份证号码: 联系电话(手机): ; 性别: 年龄: 职务: ; 系 (投标人单位名称) 的法定代表人。 特此证明。 投标人: (盖章) 日 期: 年 月 日 注:1、投标人应保证所提供的联系电话有效,以保证能及时通知投标人,否则由此引起 的一切后果由投标人承担。 2、开标评标会议期间,评标委员会如果认为有必要,要求投标人对投标文件含义不 明确的内容作必要的澄清或说明时,投标人的法定代表人或其授权代理人应在 30 分钟内 到达指定地点进行书面澄清或说明,否则,投标人须自行承担后果。 3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。 4、如使用工商局印制的格式,亦必须提供法定代表人的联系电话。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 105 四、授权委托书 (可使用工商局印制的格式) 本人 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓 名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改有关禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用配电站迁 改工程施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。 委托期限: 。 代理人无转委托权。 附:代理人身份证复印件 投标人: (盖单位章) 法定代表人: (签字) 身份证号码: ; 授权代理人: (签字) 身份证号码: ; 授权代理人联系电话: ; 年 月 日 注:1、投标人应保证所提供的联系电话有效,以保证能及时通知投标人,否则由此引起的一切 后果由投标人承担。 2、开标评标会议期间,评标委员会如果认为有必要,要求投标人对投标文件含义不明确的 内容作必要的澄清或说明时,投标人的法定代表人或其授权代理人应在 30 分钟内到达指定地点 进行书面澄清或说明,否则,投标人须自行承担后果。 3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。 4、如使用工商局印制的格式,亦必须提供授权代理人的联系电话。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 106 五、其他材料 注:此处提交招标文件规定以外,投标人认为需要提交的其他材料。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 107 附表一 投标人基本情况表 投标人名称 (盖章) 注册地址 邮政编 码 联系方式 联系人 电 话 传 真 网 址 法定代表人 姓名 技术职称 电话 技术负责人 姓名 技术职称 电话 成立时间 员工总人数: 企业资质等级 其中 项目负责人 营业执照号 高级职称人员 注册资金 中级职称人员 开户银行 初级职称人员 账号 技 工 经营范围 备注 注:1、本表后须附企业营业执照副本、企业资质证书副本、承装(修、试)电力设施许可证、安全生 产许可证、广电建部【****】7 号文(如有新的文件按最新的文件执行)复印件、佛山市建筑行业诚 信手册电子版打印件、基本账户开户许可证(无开户许可证的,可提供由银行开具的《基本存款账户 信息》或其他相关证明资料,以上文件均需加盖银行公章)等的复印件并加盖投标人公章。 2、以上复印件除企业资质证书、广电建部【****】7 号文(如有新的文件按最新的文件执行)复 印件外,其余证件须提供原件进行核对,原件经评标委员会核对后退回。 3、提供的复印件资料必须清晰、明辨,否则投标人须自行承担后果。 4、如投标单位存在投标须知第 1.4.3 条款中的情形,应在“备注”栏中详细说明。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 108 附表二 项目管理机构配备情况表 职务 姓名 职称 执业或职业资格证明 备注 证书名 称 级别 证号 专业 养老保险号 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 109 附表三 拟派驻本工程的项目负责人或专职安全员或施工员简历表 姓 名 年 龄 学历 职 称 职 务 拟在本合同任职 专业 主要工作经历(何时在哪些工程项目中任何职务) 时 间 参加过的类似项目 担任职务 备注 备注(有何其他特殊才能,受过哪些奖励等) 注:1、拟派项目负责人、专职安全员、施工员应分别填写本表,且表后须分别附个人的身份证、社保 证明、相关证书等复印件(加盖投标人公章),以上复印件(身份证除外)须提供原件进行核对,原 件经评标委员会核对后退回。 2、项目负责人表后附项目负责人在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的网页打印件。 3、有关项目负责人有无在建项目任职的声明附后(格式自拟,须提交原件并加盖投标人公章)。 4、提供的复印件资料必须清晰、明辨,否则投标人须自行承担后果。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 110 附表四 近三年完成的类似项目情况表 项目名称 项目所在地 发包人名称 发包人地址 发包人电话 合同价格 开工日期 竣工日期 承担的工作 工程质量 获奖情况 项目经理 技术负责人 总监理工程师及电话 项目描述 备注 注:1、附业绩证明材料,包括:中标通知书(中标通知书必须是由工程当地集中交易机构或招标投标 管理部门核发的中标通知书)、施工合同、竣工验收资料的复印件(加盖投标人公章),如前述证明 材料不能清晰反映有关特征和必要信息的,还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系 人及联系电话; 2、提供的复印件资料必须清晰、明辨,否则投标人须自行承担后果。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 111 附表五 企业信誉状况 注: 1、格式自拟,须提交原件并加盖投标人公章; 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 112 第二节 经济标格式 (适用于一般性工程) 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 113 封面格式 正本或副本 禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁 改及大山脚 B(E35)公用配电站迁改工程施 工招标 经济标 投标人: (盖单位章) 法定代表人或其授权代理人: (签字) 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 114 目 录 一、诚信投标承诺书 二、投标函及投标函附录 三、投标保证金 四、履约承诺书 五、已标价工程量清单 六、其他材料 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 115 一、诚信投标承诺书 致: (招标人) 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺: 一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加禅西大道北延线立交工程(罗村 段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用配电站迁改工程施工项目的投标,自愿按招标文件 要求交纳 万元的投标保证金。 二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的,没有伪(变)造或虚假成份。 三、本单位近三年(自招标公告发布之日上溯)没有发生围标串标、严重违约、重大 工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。 四、自觉维护招投标市场秩序,不以他人名义投标,不出借、转让、买卖、伪造企业 或从业人员的资质证书、证照、获奖表彰等相关资信证明文件和印章,也不允许其他企业 或个人以本单位名义投标。 五、依法公平竞争,不组织、不参与围标串标,不采取虚假或恶意投诉等不正当手段 损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。 六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人,如相关网站载明 该建造师有在建工程信息,在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工 程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实,视为故意隐瞒事实、弄 虚作假。 以上内容本人已仔细阅读,本单位如违反上述承诺内容,愿意接受行业主管部门的 处理(处罚),并承担以下后果: 1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格; 2、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统; 3、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。 投标单位(公章): 法定代表人(签字): 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 116 二、投标函及投标函附录 (一)投标函 致: (招标人名称) 1.我方已仔细研究了 工程施工招标文件的全部内容,愿意以人民币 (大写) (小写) 元的投标总报价,在招标文件规定的工期,即 150 日历天,按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程,修补工程中的任何缺陷, 保证工程质量达到( )验收质量等级标准,并满足招标文件中规定的相关要求。 我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。 2.我方承诺在投标有效期(投标文件截止之日起 天)内不修改、撤销投标文件。 3.随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写) , (¥ 元)。 4.如我方中标: (1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 (2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 (3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 (4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 5.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 6. (其他补充说明)。 投 标 人: (盖单位章) 法定代表人或其授权代理人: (签字) 年 月 日 (二)投标函附录 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 117 序号 条款内容 约定内容 备注 1 项目负责人(建造师) 姓名: 2 工期 150 日历天 3 质量标准 合格 4 缺陷责任期 年 5 工程质量保修的约定 按本项目合同附件《工程质量保 修书》执行 6 误期赔偿费 **** 元/天 7 误期赔偿费最高限额 无限额 8 质量保证金扣留百分比 按招标文件执行 9 合同专用条款的其他内容 接受本招标文件第四章合同条款 及格式中专用条款的其他内容。 投 标 人: (盖单位章) 法定代表人: (签字) 日 期: 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 118 三、投标保证金 致: (招标人名称) 鉴于 (投标人名称)(以下称“投标人”)于 年 月 日参加 工 程施工招标项目的投标,我单位已按招标文件的规定提交了投标保证金共计人民币(大写) (小写)¥ 元。 我方承诺: 1、我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的各项规定,在 本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、 填报的人员设备按时进场,如有违背,愿无条件接受贵方扣罚投标保证金; 2、我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定,如出现有招标 文件第二章投标人须知第 3.4.4 项、第 3.4.5 项所列情形之一的,愿无条件接受贵方扣罚 投标保证金。 3、我方提交及退还投标保证金的开户银行(企业基本账户)及账号如下: 开户银行: 账户名称: 银行账号: 附投标保证金银行付款凭证及基本账户开户许可证(无开户许可证的,可提供由银 行开具的《基本存款账户信息》或其他相关证明资料,以上文件均需加盖银行公章)的 复印件(加盖投标人公章)。 投标人名称: (盖单位章) 法定代表人或其授权代理人: (签字) 地 址: 邮政编码: 电 话: 传 真: 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 119 四、履约承诺书 致: (招标人名称) 我单位在禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚B(E35)公用配电 站迁改工程施工招标活动中,如有幸中标,在此郑重承诺: 1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历,在收到中标通知书后立 即报送符合要求的相关资料报招标人核查,经核查符合要求后立即组织进场完成本项工 程,并根据工程的实际需要增派相关人员。 2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后 立即组织进场,同时承诺,根据工程的实际需要增加设备。 3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。 4、我公司承诺,在工程的实施过程中,我们完全响应招标文件的所有条款,履行合 同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。 5、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的工程验收、计量、支付办法。 6、我公司承诺,在工程施工过程中,一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计,精 心设计、精心施工,确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求,并保护环境,按业主 要求的工期完工。 7、我公司承诺,在工程实施过程中,及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。 否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。 8、我公司承诺,在工程实施过程中,严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。 否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全 保障措施。 9、我公司承诺,在工程实施过程中,严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临 时交通维护与疏导措施。 10、我公司承诺,在工程实施过程中,严格按照设计图纸及相关规范组织施工,并加 强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故,我方无条件承担全部法 律责任。 若我公司在工程实施过程中违背上述承诺,则招标人有权取消我公司中标的资格或解 除施工合同,并有权对我公司处以经济处罚。 投标单位名称:(盖章) 法定代表人或其授权签字人:(签名) 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 120 五、已标价工程量清单 1、投标人应遵照第二章“投标人须知”第 3.2 款及第五章“工程量清单”的有关规 定编制工程量清单报价。 2、本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价 规范》(GB(略)投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清 单报价时,因软件差异所产生的细微格式偏差不作为否决投标条件,但招标人所提供的工 程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。 3、标价工程量清单报价格式目录如下: 1.投标总价; 2.工程计价总说明; 3.投标报价汇总表; 4.单项工程投标报价汇总表; 5.单位工程投标报价汇总表; 6.分部分项工程和单价措施项目清单与计价表; 7.综合单价分析表; 8.主要材料设备价格表; 9.总价措施项目清单与计价表; 10.其他项目清单与计价汇总表; 11.暂列金额明细表; 12.材料(工程设备)暂估单价及调整表; 13.专业工程暂估价及结算价表; 14.计日工表; 15.总承包服务费计价表; 16.规费、税金项目计价表。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 121 表 1 投 标 总 价 招 标 人: 工 程 名 称: 投标总价(小写): (大写): 投 标 人: (单位盖章) 法定代表人或其授权人: (签字) 编 制 人: (签字) 时间: 年 月 日 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 122 表 2 工程计价总说明 工程名称: 第 页 共 页 注:(投标人编制说明时请删除本注释)工程量说明是由投标人根据招标人提供的 工程量清单内容而做出说明,具体内容由投标人自行填写。投标人可参照招标文件 的要求、工程量清单规范、计价编制来源、特殊费用、报价承诺等在报价中作出一 些说明。 表 3 投标报价汇总表 工程名称: 第 页 共 页 序号 单 项 工 程 名 称 金额(元) 其中:(元) 暂估价 绿色施工 安全防护 措施费 规费 1 合 计 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 123 表 4 单项工程投标报价汇总表 工程名称: 第 页 共 页 序号 单 项 工 程 名 称 金额(元) 其中:(元) 暂估价 绿色施工 安全防护 措施费 规费 1 2 3 合 计 表 5 单位工程投标报价汇总表 工程名称: 第 页 共 页 序号 汇总内容 金额(元) 其中:暂估价 (元) 1 分部分项合计 … 2 措施合计 2.1 绿色施工安全防护措施费 2.2 其他措施费 … 3 其他项目 合计=1+2+3+…. 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 124 表 6 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 工程名称: 第 页 共 页 序 号 项目 编码 项目名称 项目特征 描述 计量 单位 工程 量 金额(元) 综合单 价 合价 其中 暂估价 本页小计 合 计 表 7 投标人在编制报价清单时,可采用以下两种工程量清单计价格式中的其 中一种“综合单价分析表”进行报价。 表 7.1 综合单价分析表 工程名称: 第 页 共 页 序 号 项目编 码 项目名 称 计量 单位 工程 量 其中 综 合 单 价 人工 费 材料 费 机械 费 管理 费 利 润 小 计 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 125 表 7.2 综合单价分析表 工程名称: 第 页 共 页 项目编码 项目名称 计量单位 工程量 清单综合单价组成明细 定额 编号 定额项 目名称 定额 单位 工程 数量 单 价 合 价 人 工 费 材 料 费 机 械 费 管理 费和 利润 人 工 费 材料 费 机械 费 管理费 和利润 人工单价 小 计 元/工日 未 计 价 材 料 费 清单项目综合单价 材 料 费 明 细 主要材料名称、规格、型号 单位 数 量 单价 (元) 合价 (元 ) 暂估 单价 (元) 暂估合 价(元) 其它材料费 - - 材料费小计 - - 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 126 表 8 主要材料设备价格表 工程名称: 第 页共 页 序号 材料设备编码 材料设备名 称 规格、型号等特殊要 求 单 位 单价(元) 表 9 总价措施项目清单与计价表 工程名称: 第 页 共 页 序号 项目编码 项目名 称 计算基 础 费率 (%) 金额 (元) 调整费率 (%) 调整后 金额 (元) 备注 1 2 3 4 合 计 表 10 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 127 其他项目清单与计价汇总表 工程名称: 第 页 共 页 序号 项目名称 金额(元) 结算金额(元) 备注 1 2 3 4 5 6 合 计 表 11 暂列金额明细表 工程名称: 第 页 共 页 序号 项 目 名 称 计量单位 暂列金额(元) 备注 合 计 — 表 12 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 128 材料(工程设备)暂估单价及调整表 工程名称: 第 页 共 页 序 号 材料(工程设备) 名称、规格、型号 计量 单位 数量 暂估 (元) 确认 (元) 差额± (元) 备注 暂 估 确 认 单 价 合 价 单 价 合 价 单 价 合 价 合 计 表 13 专业工程暂估价及结算价表 工程名称: 第 页 共 页 序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金 额(元) 结算金 额(元) 差额± (元) 备注 合 计 表 14 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 129 计 日 工 表 工程名称: 第 页 共 页 编号 项 目 名 称 单位 暂定数量 实际 数量 综合 单价 (元) 合 价(元) 暂定 实际 一 人 工 1 2 人 工 小 计 二 材 料 1 2 材 料 小 计 三 施 工 机 械 1 2 施 工 机 械 小 计 四、企业管理费和利润 总 计 表 15 总承包服务费计价表 工程名称: 第 页 共 页 序号 项目名称 项目价值 (元) 服务内容 计算 基础 费率 (% ) 金额(元) 合 计 - - - 表 16 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 130 规费、税金项目计价表 工程名称: 第 页 共 页 序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率 (%) 金 额(元) 广东省招标投标监管网 合计 广东省招标投标监管网 131 六、其他材料 注:此处提交招标文件规定以外,投标人认为需要提交的其他材料。 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 132 附件 1 递交保证金须知 递交保证金须知 一、本工程项目编号为 SS(略) ,工程名称简称(8 个字符以内)为禅西大道迁 改,投标保证金金额为 9.97 万元(以万元为单位,百位不为 0,精确到小数点后两位)。 投标人应在 **** 年 9 月 17 日 16 时 00 分内,将上述保证金金额由投标人的基本账 户采用实时大额支付系统或行内电子汇划的转账方式一次性汇入招标文件指定 的任一账户,投标人应自行确保投标保证金在上述时间内到达以下账号,否则投标无效。 二、投标保证金由佛山市南海区狮山镇公共资源交易所开设统一账户,实行专账管 理。投标人必须在招标文件规定的截止时间前按要求将保证金一次性汇入以下账户之一: △ 开户名称:佛山市南海区狮山镇公共资源交易所 开户银行:广发银行佛山南海狮山支行 帐 号:(略) △ 开户名称:佛山市南海区狮山镇公共资源交易所 开户银行:工行佛山狮山支行营业室 帐 号:(略) △ 开户名称:佛山市南海区狮山镇公共资源交易所 开户银行:中国建设银行股份有限公司佛山狮山支行 帐 号:(略) △ 开户名称:佛山市南海区狮山镇公共资源交易所 开户银行:浦发银行佛山狮山支行 帐 号:(略) 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 133 △ 开户名称:佛山市南海区狮山镇公共资源交易所 开户银行:中国银行佛山南海狮山支行 帐 号:(略) △ 开户名称:佛山市南海区狮山镇公共资源交易所 开户银行:中国农业银行股份有限公司佛山南海狮山支行 帐 号:(略) 重要提示: 1、投标人可选择以上任一账户一次性转入保证金,但不得将同一笔保证金分开转入 不同账户。 2、投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入:投标人名称全称、投标人帐号、投 标人开户行全称(要求汇款银行在汇款系统上传送信息到收款方银行,用于收款银行能够 原路退还该款项给汇款人)。 3、投标人在填写银行汇款凭证时,要求银行工作人员在用途(或摘要或附言)栏输 入以下信息,工程编号:SS(略) ,工程名称简称:禅西大道迁改(要求汇款银行在 汇款系统上传送信息到收款方银行,用于收款银行识别该款项的用途,若汇款时忘记录入, 则须到汇款银行补充办理一份《电子划汇查询书》到收款方银行,说明该款项的用途)。 4、投标人的投标保证金必须从投标人的基本存款账户缴纳,对于投标保证金汇出账 号和投标企业基本账户开户许可证上账号不一致的(含由于银行系统升级及企业变更基本 账户开户许可证而没及时领取等原因造成不一致的情况),视为投标保证金不是从其基本 账户汇出,将否决其投标。 5、不建议投标人采用系统内通存方式、网上银行汇款方式、EFT 系统汇款、同城票 据交换方式入账等其他方式汇款,因以上方式有可能导致投标人到账信息不完整。 6、投标保证金禁止采用现金存入。 三、若因投标人不按以上要求交纳投标保证金而导致投标无效或不能参加投标,其后 果由投标人自负。投标人应充分预计到银行工作的时间及手续问题,自行考虑并保证投标 保证金在上述截止时间前到达上述账号。 四、保证金交纳凭证是投标条件之一,交纳的保证金按时到账方可具有投标资格,投 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网 134 标人在递交投标文件时须出示银行汇款凭证原件。开标会议前招标人根据佛山市南海区狮 山镇公共资源交易所与各银行提供的投标保证金达账清单,核对已递交投标文件的投标人 保证金到账情况,经核实未达账的退回其投标文件。 五、投标保证金的退回 1、未中标的投标人的投标保证金,佛山市南海区狮山镇公共资源交易所将于定标后 5 个工作日内通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内,各投标人 请自行查收。 2、流标工程的投标人的投标保证金,于确定流标后的 5 个工作日内通过电子银行电 子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内,各投标人请自行查收。参与 流标工程二次招标的投标人,需按二次招标的招标文件要求重新划汇投标保证金。 3、中标单位与招标人签订合同后,招标人开具可退回保证金的函,凭该函到佛山市 南海区狮山镇公共资源交易所办理投标保证金退回手续。佛山市南海区狮山镇公共资源 交易所通过电子汇兑方式直接将投标人的保证金划转回其原汇款账户内,各投标人请自 广东省招标投标监管网 行查收。 广东省招标投标监管网 135 附件 2 证照原件登记表 证照原件登记表 工程名称:禅西大道北延线立交工程(罗村段)电力迁改及大山脚 B(E35)公用配电站 迁改工程 ( 投标人名称 ) 序号 证件或资料名称 数量 备注 招标代理核 对栏 1 企业法人营业执照副本 2 承装类《承装(试)电力设施 许可证》 3 安全生产许可证 4 拟安排人员的相关证书 5 业绩证明材料 6 基本账户开户许可证(无开户 许可证的,可提供由银行开具 的《基本存款账户信息》或其 他相关证明资料,以上文件均 需加盖银行公章) … … … … … … … … 备注:本表格格式可作参考,投标人也可根据实际情况扩展。 投标人代表签字确认: 投标人代表联系手机: 招标代理代表签字确认: 退回资料招标代理代表签字确认: 广东省招标投标监管网 广东省招标投标监管网
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
登录后可查看全文
24小时咨询热线:400-688-2000