位置>千里马招标网> 招标中心> 老河口市法院诉讼服务中心改造项目竞争性磋商公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)竞争性磋商公告
依据老河口市政府采购下达函河财采备[****]277号文件的要求,(略)受老河口市人民法院的委托,拟就(略)进行竞争性磋商,欢迎符合资格条件的供应商参加报名竞争性磋商采购。
(略)
二、项目编号: (略)
三、项目概况:(略),
采购计划金额:(略)
计划工期:(略)
四、供应商条件
⑴符合《政府采购法》第二十二条规定的施工企业;
⑵供应商必须具有独立法人资格,且具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证;
⑶财务要求:近两年财务状况(略)。须提供****、****年度经会计师事务所审计认定后的财务审计报告;
⑷业绩要求:近二年(自磋商响应文件递交截止之日前24个月,以合同签订时间为准)已完工的类(略),需提供施工合同、中标通知书及竣工验收证明书(或竣工验收备案证);
⑸项目经理资格:具备建筑专业二级及以上注册建造师资格(提供注册证书)和有效的安全生产考核合格证书、职称证(工程类中级及(略))、近6个月本单位缴纳的个人社保证明网页打(略)施建设工程项目经理。管理过类似的项目业绩需提供施工合同、中标通知书及竣工验收证明书(或竣工验收备案证);
⑹信誉要求:①供应商没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产(略)申请截止之日前推36个月)没有(略),没有发生安全事故;②供应商近三年没有行贿犯罪记录;③供应商在最高法院失信被执行人信息库中未被列入失信被执行人、未被列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及无其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
⑺其他要求:拟投入项目管理人员:项目管理人员(施工员、(略))提供有效的资格证书或岗位证书、职称证(工程类中级及以上职称证),安全员还需具(略),项目(略)(技术负责人)工程类中级及以上职称证及近6个月本单位缴纳的个人社保证明网页打印件并标识出网址以供查询;供应商应在“湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台”进行企业基本信息和人员信息登记(提供报送企业基本信息及拟投入本项目的项目经理、技术负责人及施工员、质量员、材料员、安全员的网页版证明材料); 如供应商有围标串标、假借资质等不良行为记录,伪造证(略),一经发现取消其投标资格;已经中标的,取消其中标资格;已经签订施工合同的,合同无效(提供相应的承诺书)。
⑻本项目不接受联合体报名。
5、本次磋商采用资格后审。
五、磋商文件获取方式
磋商文件获得:凡有意参加者,请派代表于****年 9 月12日至****年9月19日(法定公休日、法定节假日休息),每日上午9时至11时,下午14时30分至17时(北京时间,下同),在老河口市大桥路金旭花园7#楼一楼购买磋商文件,磋商文件技术资料每套售价500.00元,售后不退。同时,需携带以下资料:
⑴法定代表人参加报名的持法人身份证明原件、委托代理人(委托代理人必须是本工程拟派项目经理)参加报名的持授权委托书原件及身份证原件参加报名(留法人身份证明原件或授权委托书原件及身份证复印件);
⑵本公告“四、供应商条件”中要求的证明文件。
以上所有资料均提供原件、留法定代表人签字和加盖公章的复印件。
(3)报名表。
六、递交磋商响应文件截止时间及地点
6.1 递交磋商响应文件的截止时间为(略)9时30分,地点为:老河口市公共资源交易中心【老河口市汉口路678号(老316国道与环五路交叉口)市民服务中心5楼】。
6.2 逾期送达或者未送达指定地点的竞争性磋商响应文件,采购人不予受理。
七、发布公告的媒介
本次公告在湖北省政府采购网上发布。
六、联系方式:
采购人:
老河口市人民法院
采购代理机构:(略)
联系人:(略)
报名登记表(格式)
项目名称 | ||||
标段 | ()标段 | |||
供应商名称 | (加盖公章) | |||
企业资质 | ||||
法定代表人或其委托代理人(必须项目经理) | 姓 名 | 固定电话 | ||
身份证号 | 移动电话 | |||
电子邮箱 | ||||
报名日期 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多老河口市招标采购信息
- 宁海县中医医院医疗健康集团关于针式
- 09月12日
- 班级触控一体机采购项目采购公告
- 09月12日
- [南昌市本级][线下]江西骏宏招标
- 09月12日
- 黑龙江工业学院拟单一来源采购新东方
- 09月12日
- 中草药加工项目的中标公告
- 09月12日
- 黑龙江工业学院拟单一来源采购新东方
- 09月12日
- 中国共产党肇庆市直属机关工作委员会
- 09月12日
- 中国共产党肇庆市直属机关工作委员会
- 09月12日
- 仁化县市场监督管理局硒鼓粉盒采购采
- 09月12日
- 仁化县市场监督管理局硒鼓采购采购计
- 09月12日
- 仁化县市场监督管理局硒鼓采购采购计
- 09月12日
- 韶关市浈江区土地开发整理中心打印机
- 09月12日
-
老河口市建材网
老河口市采购信息网
老河口市政府公开信息
老河口市公共资源交易网
老河口市电力交易中心
老河口市交易中心
老河口市房产交易中心
老河口市工程交易中心
老河口市钢铁交易中心
老河口市建设交易中心
老河口市招投标交易中心
老河口市政府交易中心
老河口市造价信息网
老河口市市政工程信息网
老河口市水利工程信息网
老河口市通信工程信息网
老河口市医药招标网
老河口市建筑招标网
老河口市工程招标网
老河口市建设招标网
老河口市施工招标
老河口市装饰工程招标
老河口市建设工程网
老河口市水利招标信息网
老河口市电力招标网
老河口市建委招投标网
老河口市建筑管理网
老河口市建设信息港
老河口市教育招标网
老河口市装修招标
老河口市人力和社会保障局
老河口市建设网
老河口市总包工程
老河口市政府工程招标
老河口市工程施工招标
老河口市工程公开项目
老河口市工程采购信息
老河口市招标投标采购平台
老河口市省市工程建设网