位置>千里马招标网> 招标中心> 江陵县三湖管理区龚家垸社区原林业队田间公路硬化工程竞争性磋商公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
江陵县三湖管理区龚家垸社区原林业队田间公路硬化工程竞争性磋商公告
根据江陵县财政局政府采购管理科政府采购计划表要求,(略)受(略)的委托,对江陵县三湖管理区龚家垸社区原林业队田间公路硬化工程进行竞争性磋商,现邀请国内具有相应资格的供应商前来响应磋商。
1.项目编号:JLWH-ZFCG-(略)-043
2.磋商项目:
2.1采购单位:(略);
2.2工程地点:江陵县三湖管理区龚家垸社区原林业队杨巧玲田间公路;
2.3项目名称:江陵县三湖管理区龚家垸社区原林业队田间公路硬化工程;
2.4磋商内容:通过竞争性磋商的方式,确定江陵县三湖管理区龚家垸社区原林业队田间公路硬化工程的成交供应商;
2.5工期:(略)
2.6控制金额:(略).77元(所有响应报价不得高于控制金额);
2.7项目规模:(略)
2.8磋商范围:全套施工图(略)。
3.磋商响应供应商的资格要求:
3.1 磋商响应供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
3.2 磋商响应供应商必须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,拟派项目经理需具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师(不含临时执业),提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证(三证合一只需提供营业执照)、资质证书、(略)
3.3 ①技术负责人、五大员(施工员、(略))具备相关岗位或资格证书;②项目经理只承担本工程项目经理,且投标人无特殊不可预见情况不更换项目经理及项目工程师(注:项目经理(注册建造师)不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目经理,投标人拟派项目经理在其他项目中标公示、施工期间为同一人的,应在(略),否则视为有在建项目。项目经理有在建项目或变更项目经理未在行业主管部门备案的将取消中标候选人资格);
3.4 磋商响应供应商须在“信用中国”网站((略)gov.cn)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(提供复印件或网上查询的下载件);
3.5 本工程不接受联合体投标。
4.磋商文件获取的时间及地点:
4.1 凡有意参加投标者,请于 **** 年 9 月 16 日至 **** 年 9 月 20 日,每日上午8 时 30 分至 12 时,下午 15 时 00 分至 17 时 30 分(节假日休息)在(略)江陵分公司(江陵县江陵大道奥林花园门面cs-9号),以不记名方式购买,各潜在磋商响应供应商仅限购买一份竞争性磋商文件,购买多份者,将予拒绝。
4.2 竞争性磋商文件每套售价 200 元(包含清单),售后不退。
5.递交磋商响应文件截止时间:**** 年 9 月 27 日 上午 9 时 30 分前(北京时间)在磋商地点向磋商组织人递交磋商响应文件,逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。资格原件随身携带,在磋商前供磋(略)。
6.磋商时间及地点:**** 年 9 月 27 日 上午 9 时 30 分开始。地点:(略)江陵分公司(江陵县江陵大道奥林花园门面cs-9号)办公室二楼会议室。
7.本磋商公告首发媒体:(略)
8.政府采购相关政策执行:(略)中小企业发展(监狱企业、(略))等政策。
9. 现场考察:磋商响应供应商应自行对施工现场和周围环境进行勘察,以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场(略)。采购人提供的有关施工现场的资料和数据,是采购人现有的能使响应供应商利用的资料。采购人对响(略)。响应供应商因自身原因未到施工现场实地踏勘的,成交后签订合同时和履约过程中,响应供应商不得以不完全了解现场情况为由,提出任(略)。磋商响应供(略),自行前往项目现(略)。
10.联系事项:
采购人:(略)
联系人:(略)
采购代理机构:(略)
联系人:(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多江陵县招标采购信息
- 黑龙宫镇人民政府尚志市黑龙宫镇道路
- 09月15日
- 中铁十七局集团第三工程有限公司滹沱
- 09月15日
- 中铁十四局集团大盾构工程有限公司徐
- 09月15日
- 金陵石化公司2019年码头区域航道
- 09月15日
- 隆回县高平镇小坳村机房租赁采购公示
- 09月15日
- 新泰市光明水库冯村河清障工程采购合
- 09月15日
- 湖南益阳市中级人民法院本级空调(包
- 09月15日
- 中国邮政集团公司吉林省分公司物流运
- 09月15日
- 湖南雨花区人民法院雨花法院电脑采购
- 09月15日
- (破)潍坊盛丰面业股份有限公司叉车
- 09月15日
- 中铁一局集团第五工程有限公司HAZ
- 09月15日
- 中铁十七局集团第三工程有限公司滹沱
- 09月15日
-
江陵县建材网
江陵县采购信息网
江陵县政府公开信息
江陵县公共资源交易网
江陵县电力交易中心
江陵县交易中心
江陵县房产交易中心
江陵县工程交易中心
江陵县钢铁交易中心
江陵县建设交易中心
江陵县招投标交易中心
江陵县政府交易中心
江陵县造价信息网
江陵县市政工程信息网
江陵县水利工程信息网
江陵县通信工程信息网
江陵县医药招标网
江陵县建筑招标网
江陵县工程招标网
江陵县建设招标网
江陵县施工招标
江陵县装饰工程招标
江陵县建设工程网
江陵县水利招标信息网
江陵县电力招标网
江陵县建委招投标网
江陵县建筑管理网
江陵县建设信息港
江陵县教育招标网
江陵县装修招标
江陵县人力和社会保障局
江陵县建设网
江陵县总包工程
江陵县政府工程招标
江陵县工程施工招标
江陵县工程公开项目
江陵县工程采购信息
江陵县招标投标采购平台
江陵县省市工程建设网