位置>千里马招标网> 招标中心> 关于温岭市危险废物集中处置设施项目择定投资建设主体单位的招选公告[杭州中乙信...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
一、招选条件
温岭市危险废物集中处置设施项目已列入浙江省生态环境厅、浙江省发展和改革委员会《关于印发浙江省危险废物利用处置设施建设规划(****-****年)的通知》(浙环函【****】109号)建设计划,项目招选人(项目业主)为(略),招选代理单位为(略)。项目已具备招选条件,现就择定投资建设主体单位进行招选。
二、项目概况
2.1项目规模:危险废物焚烧3万吨/年、物化1万吨/年、填埋库容30万方。项目位于温岭市东部新区北区松航北路东侧、迎光路西侧,地块东至迎光路,南至30街,西至松航北路,北至空地,土地总面积为(略).2㎡(209.15亩);项目规划指标以相关政府部门的核准为准。
2.2 资金来源:由中选人自筹;筹集的资金必须保证项目实施进度。
2.3 招选内容:温岭市危(略)。具体(略)(但不限于):建设用地的取得、项目核准申请、勘察设计、项目报批、项目施工、设备调试、试运行、项目验收、经营许可证的申领、项目投产运营等。
2.4 工期要求:焚烧和物化项目****年底前开工建设,****年底前投产运营;填埋场建设根据国家标准和土地落实情况同步实施。
2.5 质量要求:(略)
三、参选人资格要求:
3.1参选人为具有独立法人资格的境内外企业,合法运作并独立于招选人和招选代理机构,经营范围应符(略)。
3.2参(略)(或全资)子公司在中国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区,下同)具有危险废物焚烧和填埋等处置项目危险废物经营许可证。
3.3参选人须提供焚烧残渣、飞灰等危险废物自行处置途径或委托处置协议,并有当地生态环境部门同意接纳的书面意见原件。
3.4参选人在本(略)和运营。
3.5参选人和其控股(或全资)子公司自****年9月1日起至参选响应文件递交截止日前在中国境内无因安全和环境保护方面受到过刑事犯罪的记录(以法院的判决书为准);参(略)(或全资)子公司的法定代表人或负责人自****年9月1日起至参选响应文件递交截止日前在中国境内无因安全和环境保护方面受到过刑事犯罪的记录(以法院的判决书为准);参选人拟派项目总负责人、施工管理项目负责人、技术管理负责人、项目运营负责人必须为本单位在职人员,并自****年9月1日起至参选响应文件递交截止日(略)
3.6参选人应提供其在中国境内控股(或全资)子公司名录。并提供以下记录(如有行政处罚记录,应提供文书文号):参选人和其控股(或全资)子公司自****年9月1日起至响应文件递交截止日前在中国境内受到安全和环境保护行政主管部门的行政处罚记录(以行政处罚决定书为准)。
3.7参选人没有处于被责令停业,企业开发资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态。
3.8 本项目不接受联合体参选响应文件。
四、招选文件下(略):
4.1凡有参选意向的单位,请于****年9月 17 日至****年10月 14 日17:00时止,登录招天下招投标交易系统((略)cn)进行报名,并获取参选文件。
4.2本项目为全流程电子招选,报名逾期,一律(略)。
五、招选保证金:
5.1本项目招选保证金 100 万元,以银行转账形式缴纳,招选保证金必须从参选人基本帐户汇出并注明(略)和招选项目名称。
5.2 保证金接受单位开户银行、账户名称、账号:
开户银行:(略)
帐户名称:(略)
银行帐号:(略)
5.3 参选保证金缴纳截止时间:(略)17:00 时止,以实际到帐为准,逾期缴纳者参选将被拒绝。
5.4 未中选人的参选保证金,在中选通知书发出且招选人收到退保证金公函后五个工作日内,由招选人退还(不计利息)。
5.5 中选人的参选保证金待与招选人签订协议书后且招选人收到退保证金公函后五个工作日内,由招选人退还(不计利息)。
六、参选文件递交截止时间:****年 10 月 15 日10:30时止。
七、参选会议(开标)时间:****年 10 月 15 日10:30时。
八、参选文件递交地点、参选地点:(略)
(注:参选(略)(或者未上传)电子参选文件(略),或纸质参选文件未递交至参选会议现场的,招选(略)。)
九、招选代理单位项目联系人:
招选代理单位名称:(略)
招选代理单位项目联系人姓名: (略)
招选代理单位项目邮箱:(略)
十、交易平台注意事项:
①潜在参选人可凭招天下CA数字证书或交易系统账号密码登录“招天下电子招投标交易平台((略)cn)”进行报名,并缴纳席位服务费(300元/家)后,在系统本项目内下载招选文件和补充(答疑、澄清)文件。
②未取得招天下(略),应先办理交易主体注册手续及CA锁(CA数字证书费用为300元/年),具体注册办法请登录“招天下交易系统→用户注册”栏目进行操作查看。
③参选人对操作招天下交易系统有疑问,可联系招天下(略):
业务经理:(略)
技术支持:(略)
联系地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼405室
十一、有关本项目招选的其它事宜,请与招选人或招选代理人联系。
十二、本公告同时在招天下交易信息网(网址:、(略)官网和浙江省政府采购网上发布。
招选人(项目业主):(略)
招选代理单位:(略)
****年9月 17 日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多温岭市招标采购信息
- 关于征集泰州高港汽车客运站改造物流
- 09月17日
- 唐山北郊热电档案管理咨询服务项目询
- 09月17日
- 中国人寿财产保险股份有限公司综合办
- 09月17日
- 华能嘉祥发电有限公司2019年度消
- 09月17日
- 校园保安服务费(7月-12月)
- 09月17日
- 鞍山盛盟煤气化有限公司四季度煤炭海
- 09月17日
- 丹灶镇高海村西房股份合作经济社“大
- 09月17日
- 华能伊敏煤电公司三角传动带询价采购
- 09月17日
- 湖南移动娄底分公司2019年实体渠
- 09月17日
- 临沂市城市排水维护管理处物业管理服
- 09月17日
- 石门镇郜墩村房屋招租项目招标公告
- 09月17日
- 中国邮政储蓄银行重庆渝北支行开展2
- 09月17日
-
温岭市建材网
温岭市采购信息网
温岭市政府公开信息
温岭市公共资源交易网
温岭市电力交易中心
温岭市交易中心
温岭市房产交易中心
温岭市工程交易中心
温岭市钢铁交易中心
温岭市建设交易中心
温岭市招投标交易中心
温岭市政府交易中心
温岭市造价信息网
温岭市市政工程信息网
温岭市水利工程信息网
温岭市通信工程信息网
温岭市医药招标网
温岭市建筑招标网
温岭市工程招标网
温岭市建设招标网
温岭市施工招标
温岭市装饰工程招标
温岭市建设工程网
温岭市水利招标信息网
温岭市电力招标网
温岭市建委招投标网
温岭市建筑管理网
温岭市建设信息港
温岭市教育招标网
温岭市装修招标
温岭市人力和社会保障局
温岭市建设网
温岭市总包工程
温岭市政府工程招标
温岭市工程施工招标
温岭市工程公开项目
温岭市工程采购信息
温岭市招标投标采购平台
温岭市省市工程建设网