位置>千里马招标网> 招标中心> 南平市建阳区人民法院南平市建阳区人民法院六楼科技法庭建设计划货物类采购项目(...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
**市政府采购追加合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民**国政府采购法》、《中华人民**国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文(略),双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[****]H[GK]****-1的(略)六楼科技法庭建设计划货物类采购项目(二次招标)项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,签订该补充协议,具体事项如下:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | |||||
1 | 1-1 | A(略) | 其他办公设备 | 装修项目补充 | 1 | 项 | 国内 | **** | **** | 国产 | 定制 | |||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写: 叁万叁仟玖佰叁拾肆元整元(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
1、乙方应免费提供与法院现有使用的业务系统的数据接口,实现用户权限信息、案件基本信息、排期信息、庭审录音录像信息的数据交换。 2、本次所建设的科技法庭应与**法院司法管理平台接口实现互联互通,即可实现读取案件排期、本级(联网)法院案件关联的历史庭审记录(包含录像、笔录、案件信息)进行(略)3、本次所建设的科技法庭应与**省高级人民法院《**法院庭审信息管理平台》实现互联互通,即上级可通过全网平台查阅开庭状态、开庭数据统计及数据分析;音视频浏览、状态查询等管理功能; 4、本次所建设的科技法庭应与全省各级法院(96家法院)科技法庭互联互通; 5、乙方承诺本次建设的语音识别系统可(略)击开庭可实现激活语音识别系统,识别后的笔录直接上传到庭审录像存储内,开庭一键启动等功能) 6、乙方质保期内对本院“大要案”进行免费三级技术保障工作。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
设备安装调试完成,科技法庭要和省法院及其他法院的庭审设备互联互通。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项的(略),具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 95 | 验收合格后 | |
2 | 5 | 验收合格后一年 |
8、履约保证金
无。
9、(略)
三年技术保障到期或双方合同终止。
10(略)
10.1未按期交货的违约责任 10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的(不可抗力除外),在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意**交货期还是不予**交货期,甲方同意**交货期的,延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天,按迟交货物金额的 0.001 %。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 1 %。 10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按迟交货物金额的 0.001 %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。 10.2若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货,因不可抗拒的因素除外)或交货不合格从而影响甲**常使用的,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 0.001 %的违约金。违约金不足以补偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。 10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期1天的,乙方应向甲方支付 100元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。 10.4甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每0.001 %支付逾期付款违约金。 11、违约终止合同 11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下,即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为,甲方有权向乙方发出书面违约通知,甲方终止本合同: 11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。 11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。 12、不可抗力 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。
11(略)
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.(略)定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关(略)。如甲方因此而遭致损失的,乙方应赔偿该损失。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径(略):
提交(略),具体如下:。
√向人民法院提起诉讼,具体如下:(略)
13、不可抗力
13.1因不可抗力(略),遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明(略)许遭受不可(略),并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
1、质量要求和技术标准 (质量要求和技术标准按招标文件要求。) 2、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料 (安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按招标文件要求填列。) 3、质量保证 合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后 60个月,在质量保证期36个月内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方(略)2 小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若 48小(略),则先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期(略)。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本(略),双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式伍份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸(略),以备(略),具有同等效力。
15.5其他:□无。□本次装修项目中有设计及预算漏项,经甲方批准第三方审计核算,最终审计增加****元。。
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | **区朱熹大道 | 住所: | **省**市延平区滨江中路505号606室 |
单位负责人: | 单位负责人: | 吴灼英 | |
委托代理人: | 委托代理人: | | |
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | **银行股份有限公司****支行 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多建阳市招标采购信息
- 太湖县北中镇干部职工周转住房建设项
- 09月17日
- 京津风沙源治理二期工程巴彦淖尔市五
- 09月17日
- [造价咨询]高淳区2019年农村公
- 09月17日
- 中国农业银行沅陵五强溪支行装修工程
- 09月17日
- 湘乡市支行营业室原址装修改造项目采
- 09月17日
- 焉耆县2019年高标准农田建设项目
- 09月17日
- 信阳市胜利路学校中学部改扩建工程项
- 09月17日
- 乌鲁木齐市第六十一中学新建宿舍楼设
- 09月17日
- 五台县台城镇人民政府台城镇扶贫加工
- 09月17日
- 乌鲁木齐市精神病福利院休养员浴室维
- 09月17日
- 乌鲁木齐市中级人民法院食堂屋面防水
- 09月17日
- 柯坪县盖孜力克镇库木鲁克村2019
- 09月17日
-
建阳市建材网
建阳市采购信息网
建阳市政府公开信息
建阳市公共资源交易网
建阳市电力交易中心
建阳市交易中心
建阳市房产交易中心
建阳市工程交易中心
建阳市钢铁交易中心
建阳市建设交易中心
建阳市招投标交易中心
建阳市政府交易中心
建阳市造价信息网
建阳市市政工程信息网
建阳市水利工程信息网
建阳市通信工程信息网
建阳市医药招标网
建阳市建筑招标网
建阳市工程招标网
建阳市建设招标网
建阳市施工招标
建阳市装饰工程招标
建阳市建设工程网
建阳市水利招标信息网
建阳市电力招标网
建阳市建委招投标网
建阳市建筑管理网
建阳市建设信息港
建阳市教育招标网
建阳市装修招标
建阳市人力和社会保障局
建阳市建设网
建阳市总包工程
建阳市政府工程招标
建阳市工程施工招标
建阳市工程公开项目
建阳市工程采购信息
建阳市招标投标采购平台
建阳市省市工程建设网