位置>千里马招标网> 招标中心> 关口小学、关源幼儿园厨房设备货物类采购项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
福州市政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章(略),双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[(略)]LX[GK](略)的关口小学、关源幼儿园厨房设备货物类采购项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文(略):
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料:(略)
2、合同标的
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | A(略) | 钢台、桌类 | 不锈钢工作台 | 1 | 批 | 国内 | **** | **** | 雷创牌 | 180(略) | 无 | ||||
1 | 1-2 | A(略) | 金属质柜类 | 消毒、留样、储物柜 | 1 | 批 | 国内 | **** | **** | 康宝 | ****MM*700MM*****MM | 无 | ||||
1 | 1-3 | A(略) | 食品制备电器 | 豆浆机 | 1 | 台 | 国内 | **** | **** | 禾元 | 400MM*950MM | 无 | ||||
1 | 1-4 | A(略) | 饮水器 | 开水机 | 3 | 台 | 国内 | **** | **** | 星宝莱 | 6KW/380V | 无 | ||||
1 | 1-5 | A**** | 其他不另分类的物品 | 厨房其它小用具 | 1 | 批 | 国内 | **** | **** | 雷创牌 | 5I | 无 | ||||
1 | 1-6 | A(略) | 金属质架类 | 储物(略) | 1 | 批 | 国内 | **** | **** | 雷创 | ****MM*500MM*****MM | 无 | ||||
1 | 1-7 | A(略) | 其他清洁卫生电器 | 关源幼儿园、关口小学厨房排烟系统 | 1 | 批 | 国内 | **** | **** | 雷创 | L*****MM*500MM | 无 | ||||
1 | 1-8 | A(略) | 烹调电器 | 智能电磁大炒炉、蒸饭车 | 1 | 批 | 国内 | (略) | (略) | 德茨 | ****MM*****MM*(800+400)MM | 无 | ||||
1 | 1-9 | A(略) | 其他生活用电器 | 豪华绞切两用机 | 1 | 台 | 国内 | **** | **** | 永强 | 双电机 | 无 | ||||
1 | 1-10 | A(略) | 电冰箱 | 智能四门冰箱 | 2 | 台 | 国内 | **** | **** | 拉斯贝姆 | ****MM*700MM*****MM | 无 | ||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:叁拾玖万叁仟伍佰柒拾元整(¥(略))。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:福建省福州市闽侯县关口小学、关源幼儿园;
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
由我司负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地,并负责(略)。本合同包所采购的软 硬件属配套使用,我司保证整套系统工作流程正常运行。最终验收合格后,交付采购方使用。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下:
验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行,具体如下: 所有货物按厂家产品验收标准(符合国 家或行业或地方标准)、招标文件、投标文 件等有关部分内容进行验收。产品质量达到 设计要求,安装调试各项指标符合技术参数 要求且通过质检。。。
6.2本项(略):
不邀请。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行,具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付(略) | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空无法进行申贷) |
1 | 95 | 验收合格后付 | |
2 | 5 | 验收合格2年无质量和售后问题一次无息付 |
8、履约保证金
无。
9、合同有效期
甲方签发的验收合格文件起36个月。各合同包货物质保期要求为:货物经最终验收(略)36 个月,在质量保证期内设备运行发生故障时,乙方在接到甲方故障通知后 24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务,并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案,若 24 小时(略),则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。投标人视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。。
10、违约责任
①.如果乙方未能按(略)(不可抗力除外),乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下,甲方有权选择同意延长交货完工期还是不予延长交货完工期,甲方同意延长交货完工期的,延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天,按迟交货物金额的 0.1 %。但是,延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 1 %。 ②.如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货完工期按时足额交货的(不可抗力除外),每逾期1天,乙方应按迟交货物金额的 2 %向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天(含30天)以上的,甲方有权单方解除本合同,乙方仍应按(略)。若因此给甲方造成损失的,还应赔偿甲方所受的损失。 ③.若乙方不能交货的(逾期15个工作日视为不能交货,因不可抗拒的因素除外)或交货不合(略),乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 1 %的违约金。违约金不足以补偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿损失。 ④.如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的,每逾期 1 天的,乙方(略) 200 元违约金,若因此给甲方造成损失的,乙方还应赔偿甲方所受的损失。 ⑤.甲方逾期付款的(有正当拒付理由的除外)应按照逾期金额的每日 1 %支付逾期付款违约金。。。
11、知识产权
11.1乙(略)权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品,则乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下(略):
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力(略)的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能(略)自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
15(略)
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式肆份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致,以备(略),具有同等效力。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | 闽侯县荆溪镇徐家村49号 | 住所: | 闽侯县世贸御龙湾7号楼908室 |
单位负责人: | 单位负责人: | 何丽金 | |
委托代理人: | 委托代理人: | | |
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中银行股份有限公司闽侯中兴支行 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多闽侯县招标采购信息
- 询价公告:中国二冶集团四川分公司资
- 09月20日
- 肇庆市高要区中医院办公文件柜采购计
- 09月20日
- 连城县梅花山十八寨蒲溪大本营工程中
- 09月20日
- 正定县文化广电体育和旅游局荣国府大
- 09月20日
- 舟山市残联公共设备设施维修工程中标
- 09月20日
- 惠南镇红光村“城中村”地块改造项目
- 09月20日
- 2019年采油四厂仙翼输气管道西段
- 09月20日
- 隆昌市人民政府办公室家具用具竞价结
- 09月20日
- 资格预审:德清县新高级中学门窗工程
- 09月20日
- 配套设施区建设工程一标段的澄清文件
- 09月20日
- 大埔县西河镇中心小学办公家具定点采
- 09月20日
- 北京大学人民医院通州院区开办费第一
- 09月20日
-
闽侯县建材网
闽侯县采购信息网
闽侯县政府公开信息
闽侯县公共资源交易网
闽侯县电力交易中心
闽侯县交易中心
闽侯县房产交易中心
闽侯县工程交易中心
闽侯县钢铁交易中心
闽侯县建设交易中心
闽侯县招投标交易中心
闽侯县政府交易中心
闽侯县造价信息网
闽侯县市政工程信息网
闽侯县水利工程信息网
闽侯县通信工程信息网
闽侯县医药招标网
闽侯县建筑招标网
闽侯县工程招标网
闽侯县建设招标网
闽侯县施工招标
闽侯县装饰工程招标
闽侯县建设工程网
闽侯县水利招标信息网
闽侯县电力招标网
闽侯县建委招投标网
闽侯县建筑管理网
闽侯县建设信息港
闽侯县教育招标网
闽侯县装修招标
闽侯县人力和社会保障局
闽侯县建设网
闽侯县总包工程
闽侯县政府工程招标
闽侯县工程施工招标
闽侯县工程公开项目
闽侯县工程采购信息
闽侯县招标投标采购平台
闽侯县省市工程建设网