位置>千里马招标网> 招标中心> 文县桥头镇坪上村易地扶贫搬迁赵家坝安置点沟道治理工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
文县桥头镇坪上村易地扶贫搬迁赵家坝安置点沟道治理工程,已由文发改发(****)291号文件批准建设,根据《中华人(略)规定,现对该项目(略),择优选择承包人。
一、(略):
1、招标单位:(略)
2、招标内容如下:
(1)项目名称:
文县桥头镇坪上村易地扶贫搬迁赵家坝安置点沟道治理工程
(2)批复文件号:
文发改发((略)
(3)工程地点:
文县桥头镇坪上村易地扶贫搬迁赵家坝安置点
(4)工程规模:
新建左岸堤(略),新建排洪渠90m,新建板涵1(略),硬化458㎡,混凝土栏杆37m,健身器材1套(1套6件)。
(5)工期:
60天
(6)招标范围:
施工图以内的所有工程
(7)资金来源:(略)
二、投标人(略):
1、本次招标要求投标人须具备独立法人资格,近3年内财务状况良好,近3年无介入诉讼仲裁案件,信誉良好。
2、投标单位须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级) 以上资质,并持有有效的安全生产许可证;近5年有3项及以上(含3项)类似工程施工经历,并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力;投标单位项目负责人及专职安全生产管理人员,应取得相关行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书;拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员(在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证),项目经理须持有水利水电工程专业贰级以上(含贰级)注册建造师资格证并具备水利水电工程专业中级或以上职称,有三年以上类似工程施工经历;技术负责人须具备水利水电工程专业中级或以上职称,且有五年以上类似工程施工经历;参与本标段工程建设的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有水利部颁发的相应岗位资格证书;其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书;财务会计人员应持有相应的执业资格证书。
3、根据甘检会(****)8号文件通知中第四条规定,投标人须自行在中国裁判文书网http://(略)gov.cn/wenshu.html上查询企业行贿犯罪档案信息并截图,将截图打印加盖公章,在“信用中国”网站(http://(略)gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。(在开标现场由代理机构核查真实性)。
4、人力(略)函。
5、本次招标不接受联合体投标。
三、报名时携带资料及要求:
单位介绍信、法定代表人授权委托书(省外企业委托代理人必须是注册在本企业的壹级建造师)、委托代理人身份证、企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、建造师证书和身份证、技术负责人职称证书、投标人施工现场管理机构主要人员--安全员、施工员、质检员、材料员、造价员证书,据甘检会(****)8号文件通知中第四条规定,投标人须自行在中国裁判文书网http://(略)gov.cn/wenshu.html上查询企业行贿犯罪档案信息截图,将截图打印加盖公章,在“信用中国”网站(http://(略)gov.cn/)信息截图,将截图打印加盖公章,以近三年同类工程业绩(包括中标通知书及施工合同)等相关资料复印件(加盖公章)一式三份,以备资格预审,原件带至报名现场核查。
投标人施工现场管理机构人员必须是本单位在岗的专职人员。
四、报名时间、地点、及招标文件、图纸的获取:
1、报名地点:(略)。
2、报名时间:****年11月12日上午8:30 --****年11月18日下午17:30截止。
3、招标文件、图纸由投标人报名完成后在(略)领取。未领取招标文件造成废标等责任自负。
4、投标人的授权委托代理人应当持本人身份证和授权委托书的原件参加开标会议,否则视为自动放弃投标。
五、招标文件成本费300元。
六、省外企业开标前须在建设行政主管部门办理备案手续。
七、投标文件的递交及相关事宜:
1、投标(略):****年11月30日下午14时30分,陇南市文县(如有变动。另行通知)。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标(略)。
八、联系方式:
招标人:(略)
联系人:赵兴平 联系电话:(略)
招标代理单位:(略)
联系人:任旭东 联系电话:(略)
九、(略):
本次招标公告在《信息网》上发布http:(略)
二零一九年十一月十一日
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多文县招标采购信息
- 浙江省平湖市人民法院关于位于平湖市
- 11月11日
- Z1306311901472301
- 11月11日
- 文县尖山乡铁古村易地扶贫搬迁草垭安
- 11月11日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 11月11日
- 李沧区九水东路幼儿园商品成交公告
- 11月11日
- 鄂尔多斯蒙古源流文化产业园区品质提
- 11月11日
- 天水市公安局秦州分局郊区交通警察大
- 11月11日
- 七台河市房产局_黑龙江省七台河市湖
- 11月11日
- 天水市公安局秦州分局郊区交通警察大
- 11月11日
- 乌达区巴音赛街道办事处创卫环境集中
- 11月11日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 11月11日
- 黑林镇吴山产业大道工程招标公告
- 11月11日
-
文县建材网
文县采购信息网
文县政府公开信息
文县公共资源交易网
文县电力交易中心
文县交易中心
文县房产交易中心
文县工程交易中心
文县钢铁交易中心
文县建设交易中心
文县招投标交易中心
文县政府交易中心
文县造价信息网
文县市政工程信息网
文县水利工程信息网
文县通信工程信息网
文县医药招标网
文县建筑招标网
文县工程招标网
文县建设招标网
文县施工招标
文县装饰工程招标
文县建设工程网
文县水利招标信息网
文县电力招标网
文县建委招投标网
文县建筑管理网
文县建设信息港
文县教育招标网
文县装修招标
文县人力和社会保障局
文县建设网
文县总包工程
文县政府工程招标
文县工程施工招标
文县工程公开项目
文县工程采购信息
文县招标投标采购平台
文县省市工程建设网