位置>千里马招标网> 招标中心> 江津区文物中心库房建筑改造设计服务竞争性比选公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目名称:(略)
竞争性比选文件
招 标 人: (略)
二〇一九年十一月
目 录
5
7
9
第一章 招标公告
(略)竞争性比选公告
1、比选条件
本比选项目(略),资金来源为财政预算专项资金。该项目现已具备发包条件,根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步规范国有资金投资项目招标投标活动的通知》(渝府办发〔****〕275号)规定,现对该项目的建筑改造设计进行竞争性比选招标,特邀请有兴趣的潜在比选申请人参与比选。
2、项目概况与发包范围
2.1工程名称:(略)
2.2工程地址:(略)
2.3工程规模:(略)
2.4设计服务限价:(略)
2.5发包范围:改造土建部分:建筑、结构(不含结构加固)、强电、给(略)。改造库房专用系统及设备部分(简称(略)):标准化库房灯光系统建设;专业文物保存囊匣;专用文物存储柜架定制;专用珍贵文物保存保温恒湿存储柜;专用文物转运设备;专业藏品管理系统;安防监控;新风空调;不含人防、弱电、智能化。
2.6工期:(略)
3、比选申请人资格要求
3.1具有独立法人资格
3.2比选申请人应具备建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业(建筑工程)甲级或工程设计综合甲级资质。
3.3本次招标不接受联合体投标。
4、比选文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于(略),在重庆市江津区文化和旅游发展委员会(http:// (略)gov.cn)网上自行下载招标文件、招标补遗、施工图等全部招标资料。
5、投标文件的递交
5.1投标截止和开标时间: (略)4时30分(北京时间)。
5.2投标和开标地点:重庆市江津区文(略)(地址:几江街道水木年华商务中心6楼)。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6、发布公告的媒介
本次比选公告在重庆市江津区文化和旅游发展委员会网站((略)gov.cn)发布。
7、联系方式
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
20(略) 月19日
第二章 投标人须知 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
1 | 招标人 | 招标人:(略) 地 址:重庆市江津区大同路120号(原东门公园内) 联系人:(略) 电 话:(略) |
2 | 项目名称 | (略) |
3 | 建设地点 | 重庆市(略) |
4 | 资金来源 | 财政(略) |
5 | 出资比例 | 100% |
6 | 资金落实情况 | 已落实 |
7 | 招标范围 | 改造土建部分:建筑、结构(不含结构加固)、强电、给排水、暖通。改造库房专用系统及设备部分(简称(略)):标准化库房灯光系统建设;专业文物保存囊匣;专用文物存储柜架定制;专用珍贵文物保存保温恒湿存储柜;专用文物转运设备;专业藏品管理系统;安防监控;新风空调;不含人防、弱电、智能化。 |
8 | 计划工期 | 计划工期: (略) |
9 | 质量要求 | 达到国家现行有关验收规范要求,并达(略)。要求使用原施工图的规范和规定。 |
10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
11 | 踏勘现场 | ■不组织,投标人自行踏勘。 自行踏勘现场,踏勘过程中发生一切费用和责任,由投标人自行负责。 口组织,踏勘时间: (略) |
12 | 投标预备会 | ■不召开 口召开,召开时间:(略) |
13 | 分 包 | ■不允许分包。 口允许,分包内容要求: 分包金额要求: (略) |
14 | 递交投标文件起止时间 | 递交时间: (略) 22 日 14 时 00 分(北京时间) 截止时间:(略) 22 日 14 时 30 分(北京时间) |
15 | 投标报价与最高限价 | 本项目最高限价为:(略).00元(大写:壹拾万贰仟元整),投标人的投标报价不得超过最高限价,否则按废标处理。 |
16 | 签字或盖章要求 | 投标文件按招标文件的要求由投标人的法定代表人或其委托代理(略)的授权委托书。 投标文件应(略)。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 签字处必须由签字人签名。不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。 |
17 | 递交(略) | 重庆市江津区文化和旅游发展委员会 (地址:(略) |
18 | 开标时间和地点 | 开标时间:(略) 开标地点:(略) (地址:(略) |
19 | 评标(略) | 评标委员会专家构成:(略) |
第三章 评标办法(综合评标法)
采取综合评标法确定中标人。
序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
1 | 报价 | 30 | 有效的投标报价(略),按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价(略)。 | 对小型和微型企业的价格给予6%-10%的扣除,用扣除后的价格参与评审 |
2 | 技术部分 | 60 | 技术部分包括但不限于以下内容:设计说明、项目背景、工程概况、工程目标、风险分析、设计方案、方案估算。各评标委员会成(略)。 | |
3 | 商务部分 | 10 | 拟投入本项目的(略)(建筑、结构、电气、 给排水、暖(略))具有国家(略), 提供注册证、执业资格证书的计 10 分,每缺一人或 一证扣 2 分,扣完为止。 |
第四章 合同条款及格式 GF-(略)
建设工程设计合同(一)
(民用建筑工程设计合同)
工程名称:
工程地点:
合同编号:
设计证书等级:
发 包 人:
设 计 人:
签订日期:
中华人民共和国建设部
监 制
国家工商行政管理局
发 包 人:
设 计 人:
发包人委托设计人承担 (略) 建设工程设计,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 合同依据:
1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条 项目内容:
本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表:
附表一:
序 号 | 分项目名称 | 建设规模(m2) | 设计阶段及内容 | 估算总投资(万元) | 费率 % | 估算设计费(万元) | ||
方案 | 初步设计 | 施工图 | ||||||
1 | ∨ | ∨ | ||||||
2 | 合计 | |||||||
说明 | 1.由于建设方提供资料不详造成较大的设计修改及增加工程量,另外收取设计费。 2.设计费结算以完成的设计阶段面积或造价为基准进行结算,在施工图阶段多(略),含不报建不计容的地下建筑面积。 2.设计阶段设计费划分比例如下:方案30%、初设30%、施工图40%,若无初设阶段,设计阶段设计费划分比例如下:方案50%、施工图50%,发包人若阶段性终止本设计合同,则按以上设计阶段设计费划分比例如实支付设计费,若采用BIM技术设计,其设计费加收50%。 |
第三条 发包人资料:
发包人应向设计人提交的有关资料及文件:
附表二:
序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
1 | 设计条件及规划红线图 | 1 | 审批时间不占据设计周期时间。 | |
2 | 各阶段相应批文 | 1 | 批准后五日内 | |
3 | 地质报告 | 1 | 初设报批前 | |
4 | 改造使用的原规范和规定目录 | 1 | 施工图提交前 |
第四条 设计人资料:
设计人应向发包人交付的设计资料及文件:
附表三:
序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
1 | 方案图文 | 5 | 合同签订后 天内 | 报有关管理部门审批和国家法定假日时间不占据设计周期。 |
2 | 施工图设计图文 | 8 | 方案通过后 天内 |
第五条 设计收费估算:
本合同设计收费估算为 元整人民币。设计费支付进度详见下表:
附表四:
付费次序 | 占总设计费% | 付费金额(万元) | 付费时间(由交付设计文件所决定) |
第一次付费 | 20%(定金) | 本合同签订后3日内 | |
第二次付费 | 30% | 方案提交后3日内 | |
第三次付费 | 45% | 施工(略) | |
第四次付款 | 5% | 竣工验收后3日内 |
说 明:
1、提交各(略)。
2、本合同履行后,定金抵作设计费。
第六条 双方责任:
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要(略)。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设(略)重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件,或所提交资料作较大修改,(一般小修改除外)以致造(略),双方除需另行协(略)(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要(略),如果设计人加班加点能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付设计人员加班费。
6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有(略)。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:(略)
6.2.3设计合理使用年限 50 年。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规(略)
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加各阶段的工程验收(含基坑、基槽、地基工程、基础工程、主体工程、工程初验及工程竣工验收等),在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
第七条 违约责任:
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人(略),发包人应根据(略),不足一半时,按该阶段(略),超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包(略),每逾期支付一天,应承担支付金(略)。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部(略)均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的百分之三。
7.4由于设计人不得因自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项(略),同时设计人每提前一天,发包人奖励设计人项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
第八条 其 他:
8.1发包人需要设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的分数,设计人员另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从咨询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行(略)。
8.6由于不(略),双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由 当地 仲裁(略)。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式 陆 份,发包人 叁 份,设计人 叁 份。
8.9本合(略)。
8.10本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案,双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11(略),双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项:(略)
(以下无正文)
发包人名称(略): 设计人名称(略):
法定代表人(略): 法定代表人(略):
委托代理人(略): 委托代理人(略):
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
日期: (略)
第五章 投标文件格式
(略)
比 选 投 标 文 件
投 标 人: (略)
法定代表人或其委托人: (略)
(略)
一 、比选投标函
(一)投 标 函
(比选人名称):
1.我方已仔细研究了 (工程名称)比选文件的全部内容。我们已了解和审核了全部比选文件,并完全理解了比选文件规定的设计阶段全过程控制服务的合同范围,工作要求,并考虑到了潜在所有风险,服务费为人民币: 万元。按合同约定完成(略)。
2.我方承诺在比选投标有效期内不修改、撤销比选投标文件。
3.如我方中标:
(1)我方承诺在收到(略),在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)随同本比选投标函递交的比选投标函附录属于合同文件的组成部分。
(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4.我方在此声明,所递交(略)。
5. 无 (其他补充说明)。
投 标 人: (略)
法定代表人和其委托代理人: (略)
地址:
网址:
电话:
传真:
(略)
(略)
(二)投标报价表
项目名称 | ||||||
投 标 人 | ||||||
投标报价 | 服务酬金为 ?: (略) | |||||
服务期限 | 天 | |||||
质量要求 | 合格 | |||||
总造价工程师 | 姓名 | 专业 | 职称 | |||
备 注 |
投标人 :(略)
法定代表人或授权代表(签字或盖章 ):
日期:****(略)
二、法定代表人身份证明及授权委托书(一)法定(略)
比选投标人名称:
单位性质:
地址:
成立时间: (略)
经营期限:
姓名: 性别: 年龄: 职务: 系 (比选投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
比选投标人: (略)
****(略)
(二)授权委托书
本人 (姓名)系 (比选投标人名称)的法定代表人,现委托 (姓 名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 (项目名称)(略)比选投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
附:(略)
投 标 人: (略)
法定代表人: (略)
身份证号码:
委托代理人: (略)
身份证号码:
****(略)
(三)、申请人基本情况
申请人基本情况表
单位名称 | |||
单位地址 | |||
法定代表人 | 电话 | ||
联系人 | 电话 | ||
传真电话 | 邮编 | ||
资质等级 | 专业类别 | ||
成立时间 | 注册资金 | ||
其他 |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多江津市招标采购信息
- 昆明地铁1、2号线首期工程及6号线
- 11月19日
- 中铁十七局电气化公司泗杭项目亚明L
- 11月19日
- 天津中孚国际集团有限公司北安道30
- 11月19日
- 关于2019年银行链路数据专线新增
- 11月19日
- 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院
- 11月19日
- 巴彦淖尔市农牧业科学研究院会议服务
- 11月19日
- 后村镇小学(含崖头、机场)教师办公
- 11月19日
- 东方公司购置执行器询价公告
- 11月19日
- 宁德市蕉城区人民法院2019恒温精
- 11月19日
- 中央国家机关2019年空调批量集中
- 11月19日
- 中山市公安局五桂山分局中山市公安局
- 11月19日
- 巴塘县团结寄宿制学校PT-2019
- 11月19日
-
江津市建材网
江津市采购信息网
江津市政府公开信息
江津市公共资源交易网
江津市电力交易中心
江津市交易中心
江津市房产交易中心
江津市工程交易中心
江津市钢铁交易中心
江津市建设交易中心
江津市招投标交易中心
江津市政府交易中心
江津市造价信息网
江津市市政工程信息网
江津市水利工程信息网
江津市通信工程信息网
江津市医药招标网
江津市建筑招标网
江津市工程招标网
江津市建设招标网
江津市施工招标
江津市装饰工程招标
江津市建设工程网
江津市水利招标信息网
江津市电力招标网
江津市建委招投标网
江津市建筑管理网
江津市建设信息港
江津市教育招标网
江津市装修招标
江津市人力和社会保障局
江津市建设网
江津市总包工程
江津市政府工程招标
江津市工程施工招标
江津市工程公开项目
江津市工程采购信息
江津市招标投标采购平台
江津市省市工程建设网