位置>千里马招标网> 招标中心> 中建一局东北区域公司虞河小镇项目机电安装工程劳务招标
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
距报名时间截止1天19小时13分36秒
机电安装工程分包/分供招标公告
一、(略)
项目工程概况 本项目位于**省**市经济开发区店子村,虞河以西,古亭街以南 ,建筑面积 25万 m2(以实际施工图为准),此次招标范围为项目的 首开区地块21#、22#、29#、30#、38#、39#、50#、51#、52#(略) 。
二、投标工作安排
1.发包人经办人及联系方式
(1) 经办人及电话: (略)
(2) 邮箱: (略)
2.(略)
(1) 招标文件发放与领取时间: (略)
(2) 投标文件截止日: ****年11月(略)
3.开标日期及地点:开标时间 :****年11月(略),地点为:**市沈河区青年大街209号夏宫城市广场1#楼12层
4.现场踏勘:(略)
5.议标时间: (略)
6.投标有效期: (略)
三、投标报名
1.云筑网报名时间: 以云筑网要求为准 ,逾期不再接受投标单位的报名。
2.报名方式:
(1) 网络报名,通过“云筑网”(网址http://(略)yzw.cn)上进行报名,不接受其他方式报名。
说明:已在“云筑网”完成正式供应商注册的投标人,直接登录平台输入用户名和密码,成功登录后签收对应的招标公告并点击报名;未在“云筑网”注册的投标人,需先通过平台网页进行注册,注册信息通过审核合格后,再进行报名。“云筑网”(网址http://cscec.jc.yzw.cn(略)
3.报名要求:
(1)报名时需上传企业营业执照、安全施工许可证、资质证书扫描件。
四、资格审查
详见资格审查细则
五、其他
其他未明确事宜以招标单位解释为准。
合同编号:(略)
虞河小镇 工程
机电安装工程合同
采购方(全称):(略)
供应方(全称):
建设工程专业分包合同
机电安装工程
总 包 方:(略)(甲方)
分 包 方: (略)
合同编号:(略)
根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就上述分(略):
双方约定(略)织施工,乙方各项工作必须满足管理体系文件要求。
一、(略)
1、工程名称:(略)
2、工程地点:(略)
3、现场条件:(略)
4、图纸条件:提供可满足施工条件的图纸,图纸将在施工过程中陆续完善,甲方不予考虑乙方由于图纸原因延误工期造成的损失。乙方应根据招标阶段图纸情况充分考虑,合同约定固定单价不在图纸完善过程中及正规出具后另行调整。
二、施工范围
承包范围包括:21#、22#、30#、38#、39#、50#、51#、52#楼 具体范围见施工图及工程量清单以机电部最终解释为准。设计变更、施工(略)(留)、暗配及构件(或设备、部件等)安装后的堵补等(包括二次墙预埋),及项目竣工后质量保修期服务与协调等工作。
三、乙方(略)
1、乙方属于○一般纳税人○小规模纳税人○其他
乙方(略) ○10%
2、劳(略)
资质证书号码:
发证机关:
资质专业及等级: (略)
复审时间及有效期:
3、乙方指定收文地址为: ,传真: ,全面授权联系人: ,联系电话: , Email ,甲方以任何形式(包括纸质文件、电子邮件、手机短信等) 发送至以上地址(包括收文地址、传真、Email等)的文件均视为乙方已经收到且已经明确发文内容。
4、乙方工作内容包括并不仅限于以下工作内容:
具体详见附件1
5、承包方式
■包清工+辅材+小型机械+预留预埋主材
(1)包工(包括但不限于完成本工程所有人工费、赶工工期费用、文明施工费用、标准化、红线管理实施费用、市场人工费的涨价风险、窝工费用)、包辅材。
(2)辅材:《****年**(略),《****年**市建筑、安装价目表》及相关补充定额,一切与承包工程内容有关的辅材(PVC、PP-R管件除外)均由乙方提供。
(3)设备方面:甲方仅提供垂直运输设备(施工电梯、塔吊、临时供水增压泵、地下室降水水泵及设备),其他一(略)。
(4)主材方面:《****年**省建筑、安装工程消耗量定额》和配套的取费文件,《****年**市建筑、安装价目表》及相关补充定额,一切与承包工程内容有关的预留预埋主材均由乙方提供。
四、价款与计量
(一)合同价款:合同暂定总价:人民币 元(大写): 。此合同价款不包含9%的简易增值税,税金 元 含税价合计 元。付款前提供甲方要求发票。
1、如(略),过程结算或最终结算总价超合同价款8%时,超过部分必须签订补充合同;
2、如发生本合同工作内容以外的工作,必须签订变更合同;
3、以上合同价款已包含项目安全防护、文明施工、脚手架、高层增加费等所有措施费,以及工程所需的开办费用等,包括并不限于该工程所需的人工、材料、管理费、利润、风险金、税费、规费、第三者责任、施工安全文明、技术措施、保证工期与质量、进退场、资料归档等一切与本工程有关的费用,最终合同总价以根据合同条件发出的最终结算书上经双方签订确认的承包合同结算额为准。
(二)单价形式
■固定单价
□固定总价
□其它
单价的确定:综合单价执行《****年**省建筑、安装工程消耗量定额》和配套的取费文件、人工费按 元/(略),辅材费按照《****年**省建筑、安装工程消耗量定额》和配套的取费文件的 %计取,机械费按照《****年**省建筑、安装工(略)%不另行计取(略)。
合同单价为一次性包死的综合单价,即已将分包合同履行所需的全部费用(包括直接工程费、间接费、管理费、成品保护费、措施费、工程所在地规定费用、保险费、工程内业资料费以及合同文件和工程惯例应计入的费用等)摊销到工程量清单中的每项单价中,且每项单价在整个工期中固定不变;
本合同签字盖(略),在没有与对方协商一致的前提下没有任何理由要求调整。价格中包括乙方为履行本合同约定的义务,完成合同工作内容,承担(略),满足国家规范、规程、标准和设计要求,达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。
合同价款清单详(略)
(三)(略)
本合同单价及价款中已经综合考虑以下内容:
具体详见附件3
(四)工程量计算方法
■定(略)(《****年**省建筑、安装工程消耗量定额》和配套的取费文件)
其中建筑面积按照结构外边线计算(管道夹层不计算建筑面积(略)
□清(略)(《建设工程工程量清单计价规范》(GB****-****))
□国家规范计算规则(GB ****-****房屋建筑与装饰工程工程量计算规范)
■《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T****-****)其中建筑面积按照结构外边线计算(管道夹层不计算建筑面积(略)
(五)为便于双方核价,特对部分容易产(略):
(1)PVC电线管穿镀锌铁丝项目套用定额2-****子目(人工费取50%,辅材费和机械费不计)计价取费,镀锌铁丝单价按定额价执行。
(2)PVC线管按半硬质阻燃管套用定额子目计取。
(3)DN≥65钢塑管的螺(略)计取。
(4)天面避雷小针制安以**米套用天面避雷网定额子目计取。
(5)穿墙(板)钢套管定额子目套用穿墙钢套管子目计取;
(6)给水管压槽已包含在措施项目费中,不另计取。
(7)卫生间局部等电位箱项目套用定额2-****子目。
(8)PVC塑料穿线管按半硬质阻燃管套定额,且φ20PVC管套用DN15定额子目(φ25PVC管套用DN20定额子目,依次类推),墙体剔槽综合考虑,不再另计。
(9)套管执行刚性套管定额时,如果没有同规格(略),根据规格大小按比例调整人材机。
(10)防雷引下线与水平均压环及屋面避雷网搭接处,不计取跨接处。
(11)安装工程超高费计费基础为超高部分的工程内容。
五、付款
(一)付款前提
1、进度施工(略)
2、施工进度在甲方的总控制计划之下;
3、试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求;
4、经监理单位、甲方验收合格【分项验收时】;
5、随月进度(略)。
(二)付款方式
1.本工程无预付款,
2.季度支付已完成工程量的50%,其中人工费支付比例100%
3.年底支付已完成工程量的70%,其中人工费支付比例100%
4.整体工程全部竣工后办理结算手续,结算完成后且甲方收到业主同比例工程款付至工程结算造价的95%,其中人工费支付比例100%
按照国家相关规定余款5%做为质量保证金,待竣工验收完(略)
维修费用后付清。
支付上述款项前,分包商应向总承包商提供相应金额合法发票,如果业主迟付或
未付相应款项,则机电分包商对分包商也没有此相应款项的支付义务。
工程价款的支付必须以银行转帐、信用证、承兑汇票的形式办理,总承包商不得
以现金方式向分包商支付劳务费。
分包商使用总承包商的**费用按双方约定的原则在当月工程进度款中直接扣
除;
分包商的每月工程进度款中应扣除当月总承包商对分包商的各项罚款和其他合
同约定的应扣款项;
总承包商应付给分包商的各种款项或确认的索赔等,当且仅当总承包商从业主处
获得对应款项/(略),总承包商才决定是否支付分包商之各种款项或确认其
索赔等。
■其它
1、甲方在支付上述款项的同时应扣除甲方代付/垫付款、罚款及本合同规定的其他应扣款项。
2、甲方在付款期支付工程款时,将根据甲方管理部门在(略)行打分,作为结算时的依据。
3、乙方无条件接受甲方采用信用证或银行支付形式支付工程款。
4、甲乙双方应确实保障农民工的权益,乙方应及时支(略),不得以任何理由拖欠农民工工资,并签订履约责任承诺书(附件5)、劳务承诺书(附件5),乙方退场须签订分包退场承诺书(附件5)
5、乙方必须在甲方付款前 5 日内按截止当期累计产值向甲方提供适用税率为 9 %的合规增值税专用(包含(略))发票,并准确填写发票项目、协助甲方办理抵税事宜,否则甲方将(略)。因乙方增值税专用/普通发票填写有误,造成甲方增值税抵扣税额损失的,由乙方全额进行赔偿。
6、如乙方发生破产、终止经营情形,要在(略),及时与甲方办理结算、发票事宜,否则,甲方不予支付相关款项。
7、乙方不得拖欠工人工资,对由此产生的一切责任和后果,甲方均不承担任何相关责任。
8、施工期间乙方不得因资金原因或付款到位时间原因而影响正常施工、工人闹事(含消极怠工),若发生时,乙方应(略),如有损甲方企业名誉时,甲方有权不予结算。施工期(略),经甲方核实确认后可直接拨付此费用予农民工,并将在乙方结算款中扣除。
9、在施工过程中,因特殊原因乙方未满足付款前提,而甲方仍支付乙方工程款,不代表甲方认可工程进度和质量,乙方应按甲方要求的时间保质保量完成或整改完成。甲方认可乙方过程进度计划和施工质量具体以最终工期时间验收为准,若乙方不按甲方进度计划和施工质量施工,甲方有权处罚乙方合同额2%的罚款。
(四)付款程序
乙方在付款节点当月20日向甲方递交本期按合同约定应付的费用汇总表和请款报告,甲方收到报告后于次月的10-15日向乙方签发付款证书,乙方提供合格的增值税专用/普通发票后,在签发证书的下月3日-10日,甲方以网上划(略)(甲方认为必要时)方式支付进度款。当月发生洽商、签证随产值一起上报,未上报的(略),自行承担。
(五)资金(略)
1、鉴于目前建筑市场的实际状况,甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下,乙方郑重承诺,为共(略),对甲方未按时收到业主相应款项的情况下,乙方表示理解与宽容,并愿意与甲方一起承担资金压力,乙方也不要求甲方每月付款均按时足额到位。
2、乙方同意甲方按业主实际支付给甲方的比例来支付其进度款,此时也(略)。任何缓付、迟付的工程款均不计取利息。且乙方自(略)。
六、工期要求
1、开工日期
■根据甲方要求
□具体开工(略)
2、完工日期
■根据甲方要求
□具体完工(略)
详细(略) (按节点分别约定工期)
(1) (略)完成全部基础筏板工程;
(2) (略)完成工程到±0.00(地下室工程);
(3) (略)主楼主体工程结顶;
(4) (略)裙楼工程结顶。
3、工期总数为 580 日历天
总工期和阶段工期已经考虑包括法定节假日和不利的天气条件以及基坑土方、基坑支护与降水等施工工序间不可避免的交叉作业影响;高考、中考期间政府对施工的限制;重要活动等因素在内。
乙方必须按甲方总控进度计划施工,确保每周之工作均在甲方之总控进度计划内完成;如果乙方不能按甲方总控计划完成其工作,乙方必须按甲方指令无偿追加各项投入,以达到甲方的合理工期和质量要求为止。如乙方再追加人力、物料及机具后仍不能达到甲方、业主之合理要求时,甲方有权另行聘请其他分包商承建,相应费用从乙方合同价款中扣除。
如出现地下埋(略),按本合同有关工期顺延规定执行。
除本合同规定并经业主方、甲方批准的工期可作调整外,如本工程不能按合同约定完工交付,乙方应承担全部责任,并赔偿工期延误造成的一切损失,包括但不限于对整体工程竣工、开业、经营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失,并承担不少于每天****元的罚款(罚款(略))罚款金额最高不超过合同价款的5%。
七、工期延误
因以下任何一项原因造成乙方分包工程延误的,经甲方项目经理以书面形式确认同意乙方顺延工期时,分包工(略):
1、非乙方原因造成工程延误,而且甲方根据总包(略)**;
2、甲方未按约定时间提供开工条件、施工现场等造成的延误;
3、甲方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成分包合同工期延误;
4、不可抗力【有关定义见第八条】等其它非乙方原因造成分包工程的延误;
5、开挖过程中遇到不明物体、古建遗址、有地质研究价值的化石或物品、残旧危险爆炸物、古墓、历史文物等,政府有关部门发掘、处理此事造成的工期延误。
乙方在上述任(略),就延误的工期以书面的形式向甲方提出报告。如果索赔事件具有持续的影响,则乙方应每隔2天发出一份报告,事件影响结束之日起10天内提交最终报告给甲方商务部门。
甲方有调整工期的权利,乙方不得因此增加任何费用,本工程乙方无工期索赔。由乙方造成的工期节点延误,对甲方造成的经(略)。
八、不可抗力
(一)不可抗力定义
不可抗力指业主、甲方、乙方都不可预见(略)发生给合同一方的履约造成不可能或减弱。不可抗力包括:
1、地震、洪(略)以及恶劣气候;
2、战争、敌对行动【无论是否宣战】;
3、叛(略)
4、暴乱、骚乱、游行示威或混乱【乙方自身及相关联的人员内部并且是从事本工程而发生的事件除外】;
5、空中飞行物体坠落;
6、音速或超音速飞行物或装置产生的压力波;
7、由于法律法规的变更或后续颁布的法律法规导致本合同在法律上不合法。
不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方,并在力所能(略),尽量减少损失,并根据总包合同的约定处理。不可抗力事件结束后48小(略)清理和修复的费用。 不可抗力事件持续发生,乙方应每(略)。不可抗力事件结束后7天内,乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
二、不可抗力责任承担
因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别承担:
(一)下列费用由甲方向业主索要回来以后支付给乙方:
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害;
2、(略),乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用;
3、分包工程所需清理、修复费用。
(二)乙方人员伤亡由乙方自身负责,并由乙方承担相(略)。
(三)乙方机(略),由乙方自行承担。
(四)延误的工期相应顺延。
因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延(略)。
九、变更与变更计价
如果甲方认为有必要对分包工程或其中的任何部分的形式、质量、数量做出变更或调整,甲方有权指示乙方进行以下任何工作,乙方应遵照执行。该指示应该包括来自业主、设计、监理单位的设计变更、洽商、指示等。
1、增加或减少合同中已经包含的工作量;
2、改变工程做法、材料;
3、改变分包工程任何部位的标高、位置或尺寸;
4、改变施工顺序或时间安排;
5、为确保工程质量和工程竣工而必需的任何附加的工作。(甲方合同外指令增项)
上述变更指令发出后,双方应继续履行(略),本分包合同不能因以上变更而失效或者作废。因变更而导致合同价款发生变化则按相应条款规定调整。
如果上述变更是因为乙方违约或乙方自身原因造成甲方不得不发出变更指令,则任何此类变更后增加的费用由乙方自己承担。
乙方在任何情况下无权对合同工作内容提出变更,更不得在施工(略)。
如果变更仅仅造成工程量发生增减,则其固定综合单价不变,仍按原合同固定综合单价执行,变更部分增加金额仅计取税金,不予计取管理费、利润、安全文明施工费等;
如果合同中没有适用于变更工作的价格,按照以下单价计取
(1) 工程量计算规则: 《工程量清单计价规范(GB****-****)》。
(2) 综合单价的确定:/
a. 合同中已有适用于变更项目之合同单价,按合同单价计算变更价款。
b. 合同中只有变更项目类似之单价,可以依此作为基础确定变更价格计算变更价款。
c. 合同中没有类似之单价,应依据综合单价按照综合单价执行《****年**省建筑、安装工程消耗量(略),辅材费按照《****年*(略) %计取,机械费按照《****年**省建筑、安装工程消耗量定额》和配套的取费文件的 %计取,计取管理费 %,利润 %不另行计取规费和措施费,材料价格按总承包方限价做为最终报价
(3)洽商变更的计算:
工程费用=工(略)
其它相关费用一律不做调整
(4)以上仅为本合同变更价格的确定和调整的基本原则,分包商可以根据自己的企业的实际情况报价,但不能超过以上原则的处理方法
(5)因变更或指令涉及到可重复利用的材料时,分包商(略),否则视为分包(略)。
(6)如果发生拆除,其单价按安装单价的20%计算,不再计取其他费用
(7)洽商及签证执行一月一**则:每月25日前,甲、乙方应就截止上月末已完成但尚未确定的洽商及签证进行审核及定价,如分包商本月未上报,则此洽商及签证所产生的费用由分包自行承担,总包方不予确认
十、技术质量要求
(一)总则
1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供人力、材料及机械,安排组织本分包工程的施工作业,确保施工质量满足规范和设计要求;
2、乙方应选派业务水平较高、经验丰富的专业施工技术人员和操作人员在本工程施工;
3、施工作业人(略),并提供加盖单位章的复印件,报甲方备案;
4、除本合约约定内容,本分包工程质量要求见甲方确认的施工方案。
5、乙方确定派(略),并派专门人员进行现场垃圾清理。
6、深(略),分包商须按深化设计后的图纸施工
(二)(略)
施工质量及所用材料应满足现行(略)详见附件6。
(三)施工质量要求
1、 合格 ,并须同时满足合(略)
2、施工中乙方必须认真执行中华人民**国技术规范、设计图纸、本工程施工组织设计的规定,建立健全质量保证体系,乙方在施工过程中每分部、分项工程严格执行三检制,健全质量日常检查制度,作好自检记录并及时向甲方上报,确保本工程施工质量满足规范和设计要求。为达到(略)
3、本(略),质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据,因乙方原因致使本工程质量达不到本合同规定的标准,乙方应承担违约责任,并接受甲方对乙方执行“业主对甲方的相应处罚规定”;
4、乙方应配备专门资料员,根据甲方要求(包括(略))提供相应施工资料,并负责组卷,全部工作完成后向甲方提供满足上缴档案馆条件的五套竣工资料(略)
十一、材料管理
(一)计划管理
1、所有物资、设备须经过甲方书面同意后方能进场;
2、进场后一周内,乙方应向甲方上报工程所需的主要材料物资供应计划书,以满足施工进度计划要求;
3、进场的物资材料应满足甲方制定的月计划、周计划施工进度要求;乙方每月2(略)
4、物资材料进场后的申报程序执行工程所在地相关标准;
5、所有进、退场材料物资应提前48小时向甲方申报物资进、退场计划,经甲方相关人员签字同意后,由乙方向甲方申请填制生产要素出入许可证,报至甲方项目经理部相应部门确认后,方可组织物资进退场;否则严禁进退场。
6、甲方供应的设备的质量、品种、规格、型号应符合设计要求。为了(略),甲方供应的物资设备,货到后双方共同验收合格后,由乙方负责(略),并办理领用手续,由乙方自行保管使用,费用已包含在报价中,不再另行计取采购保管及二次搬运等费用。由于乙方施工浪费或现场保管不善,造成丢失或损坏,均由乙方负责,工期(略),甲方有权对乙方不合理浪费甲方提供的任何材料进行处罚;
7、甲方供应的材料设备属甲方所有,只供本合同劳务作业范围内工程专用。乙方不能挪作它用或擅自处理(包括边角余料(略)施工节余材料,废旧材料、边角余料由乙方负责回收至指定地点,归甲方所有,乙方不得变卖。未经甲方许可,乙方私自变卖甲方供应的材料,按变卖的价值处以十倍的罚款。
8、本工程甲方提供材料、构件由乙方包干使用,用量按照《****年**省建筑、安装工程消耗量定额》各定额子目含量计算(双方约定损耗系数的材料除外),乙方办理领料手续并负责保管使用;超出上述计算量之部分,(略)价中扣除,并根据实际情况酌情予以处罚;施工中,乙方采取有效(略),使实际材料、(略),甲方将(略)(仅限于(略));
9、乙(略),其返工的材料费用由乙方自身承担;
10、甲(略),由乙方根据施工图编制整体工程的材料需用计划、月度材料备料计划、材料进场计划。在材料进场前一个月乙方须提供材料备料计划,在材料进场(略),且上述计划的提供时间应充分考虑材料加工周期。上述所有材料计划均须上报甲方审核批准后实施。对于乙方所提计划之错误、遗漏、延迟等原因造成的材料浪费、工期延误及甲方其它损失,均由乙方承担。甲方对于上述计划的审核并不免除乙方之任何责任;
11、材(略),乙方应提前(略)
12、乙方负责采购的所有用于本分包工程的各种**在正式采购前,均须提供不少于三家供应商的资料【图纸,技术资料,施工方(略),待其(略),乙方才可采购及使用,否则,一切材料退场及工程返工等损失均由乙方承担。由乙方采购的材料甲方不指定品牌厂家,但若因材料质量问题造成工程质量问题的,由乙方负责,甲方有权按照合同约定进行索赔。
13、对于甲供(略),以及卸车、清点、验收、入(略)包商不收取材料验收、装卸、清点、保管及二次搬运等费用。分包商履行管理配合职责不到位的,总承包商可视情况对由此引起的损失追溯违约赔偿金,以****元/次计取。
14.总包对分包代采的所有材料进行认价,材料检测费用由分包承担。
(二)仓储管理
1、由乙方自行负责对材料加以妥善保管,防止人为破坏(略),费用自理。如果乙方未采取适当的保管保护措施,甲方有权指派他人完成。所发生的费用无论多少概由乙方承担,对此乙方不得有任何异议;若因乙方保管过程中未妥善进行保护造成材料无法使用的情况由乙方承担此部分损失;
2、进场物资堆放地点,必须经过甲方批准,服从甲方的统筹安排;
3、现场物资(略)
4、材料存放要求:
(1)材料存放环境要符合干燥通风的要求。甲方提供库房场地,乙方建造其围护结构及房内设施费用不再单独计取;
(2)材料包装必须密封,表面应有明确标志标明材料各组份名称,生产日期及有效期。
(3)材料(略),远离火源,避免碰撞,乙方在库房外自备消防设备及防火标识。
十二、现场及人员管理
(略)明施工的各项管理规定,在设施的投入、现场的布置等各方面严格按照甲方的规定,并符合甲方的CI要求。
现场施工人员必须统一着装,统一配戴安全帽及胸卡。施工人员须(略)。
现场不允许出现宣传乙方单位的标识、标语。
乙方所有(略)动局核发的诸如,外来人员就业证、驻地派出所办理的暂住证、卫生防疫部门合法的健康证等。乙方承担上述证(略),因此给甲方(略)。办理证件所需费用乙方自理。
乙方应该采取一切合理(略)行为,(略)受上述行为的危害,由此造成一切后(略)。
严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫社会治安方面的规定。凡是由于乙方在上述要求贯彻执行不得力而造成的一切事故、灾害,其经济(略)。由此造成甲方的损失由乙方赔偿,此外甲方有权对其进行处罚。
十三、甲方一般职责
1、项目经理:
2、技术负责人:
3、提供定位轴线;
4、向乙方提供施工图纸、地质勘察报告,组织进行(略)
5、审核乙方的施工组织设计(施工方案),但甲方的审核并不能免除或减少乙方所应承担的责任;
6、提供现场基坑外临水临电设施(包括一级配电箱(略)),在此之后的所有实施本工程所必需的临水临电设施均由乙方负责提供;乙方应厉行节约,甲方有权随时抽查监督乙方用水用电行为,若发现有浪费或不良使用行为,甲方有权重罚;
7、审核乙方完成的工作量;
8、负责协调乙方与现场其它分包商、施工工序之间的关系;
9、及时向乙方提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件;
10、为便于乙方车辆顺利进入现场,(略)及周边明显标志性建筑物;
11、审核并接收乙方提交的符合规范标准、并符合甲方要求的竣工资料与竣工图,负责将本(略),但甲方审核并不能免除或减少乙方所应承担的责任;
12、负责接(略),将政府要求及(略),所发生(略)
13、提供现场临水、临电线路图;
14、负责定期召开现场协调例会;
15、提供现场乙方临时办公场地,但办公设施由乙方自行提供;
16、提供施工现场、出入口以及基坑周围的夜间照明设施;
17、协调现场施工安排,确保场内运输道路的通畅;
18、提供清洗进出车辆的水源接驳点;
19、在施工现场提供临时厕所设施,乙方(略)
20、根据工期要求,若需夜间施工,乙方须协助甲方向政府主管部门办理夜间施工手续;
21、负责现场出入口的保卫工作。
22、为维护农民工利益,杜绝劳务纠纷,甲方有权监督管理乙方工人工资支付事宜。乙方如未按法律规定、政府部门要求、合同约定及时支付工人工资,甲方可将不超过当次支付额90%的金额直接发放到分包人工人,视为已支付乙方相应款项,其余款支付至乙方指定的法人帐户上;同时,如发现其未及时发放工人工资,初次发现,甲方监督其改正;再次发现,则视为乙方违约,计取10*万元/次的违约金并从结算款中扣除。
23、因乙方集结人员到甲方总部、业主单位、政府部门等处讨(略)将从乙方的结算款中扣除,结算款不足的,乙方应(略)。
十四、乙方一般职责
1、项目经理:
2、(1)乙方除现场代表外必须配备有岗位资格证书的项目管理(略)
姓名: (略)技术负责人 联系电话:
姓名: (略)质检员 联系电话:
姓名: (略)安全员 联系电话:
姓名: (略)劳务管理员 联系电话:
乙方必须保证其管理人员及劳务施工班组的稳定,不能随意变动,如需变动、增减人员或更换施工班组,必须提前三天向甲方提供变更人员名单及班组名称,经甲方考察(略)。甲方有权随时对乙方人员与花名册及本合同进行查对,如发现乙方人员与花名册及本合同不符,则乙方向甲方支付200元/人违约金。乙方管理人员(略),在管理好自身的劳动班组之外应接受甲方管理人员的领导和安排,并顾全大局,与现场(略),不再计取配合费。
(3)乙方应在工程开工或劳务施工作业人员进入现场后3天内将人员名单、身份证复印件照片等报送项目部。劳务工人工资必须凭本人身份证原件领取,签字(略)工程工资已全部领齐”字样,并摁上手印,以确保劳务人员工资足额发放。乙方签字盖章的劳务人员名单作为合同组成部分附后,见附件7《劳务人员工资支付表》。
(4)乙方对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织足够的具有相应技术水平的熟练工人投入工作,特殊工种作业人员必须持证上岗。乙方必须与拟进场人员签订劳务合同劳动合同(附件8)、工人进场承诺书(附件9),并在进场3天内(前1天)将进场人员花名册(附件10)、身份证复印件、上岗证复印件、劳动合同原件、工人进场承诺书原件 1 份交付甲方备案。如乙方未及时上报,每超过3天,罚款****元,依次累推。乙方必须与退场工人签订(略)(附件11),并于每周五将工人离场情况(附件10)及(略)1份交付甲方备案。
3、乙方在进场前需向甲方缴纳合同额 20万的履约保证金,履约保证金在甲方和乙方结算后随最后一次付款无息返还。
4、按合同约定及甲方要求的时间准时进场;严格按甲方审核同意的施工组织设计、甲(略)
5、自备满足施工工期要求所需机具、工具及其它随身工具,特别约定除外;
6、自备符合规范要求的个人安全防护用品,如:(略)
7、乙方施工前(略),其中应包括以下内容:
(1)施工依据现行国家技术规范、质量验收标准及其它相关规定;
(2)主要施工方法;
(3)根据工期要求和现场情况为(略)
(4)提供每一阶段现场作业人员、管理人员数量;
(5)乙方现场管理人员组织结构系统和隶属关系以及通信联系方式;
(6)根据现场实际情况和可能出现的情况【包括有毒害环境作业】,所采取的保证措施。
8、负责协调处理与交通管理及城管等政府部门的工作问题;
9、向甲方提供施工人员名单(需经工程所在地(略))及特殊工种(略)(加盖单位章);
10、乙方负责提供除本合同约定的甲方提供**和服务以外的所有实施本工程所需**;
11、乙方应随时准备接受业主(略)验、检查提供安全、便利条件;
12、负责将施工过程产生的建筑垃圾(如泥浆、弃土、渣土、桩间土、打桩残留土和破桩头残渣等)及时清运出施工现场并消纳,做到工(略),费用从乙方款项中扣除;
13、负责现场自身施工操作面及自设仓储区、生活区的临时设施搭设拆除、消防保卫工作;
14、未经甲方许可,乙方不得私自在现场包括生活区私搭乱建临时用房或未经甲方同意擅用、拆改甲方现场的临时设施;
15、未经甲方同意不得与本工程设计单位进行变更设计,确需变更时应先经甲方批准;
16、负责承包范围内地下管线、文物保护工作,因乙方施工而导(略),乙方应承担相应责任及费用,延误的工(略)
17、每月【20】日前向甲方报送一式三份本工程完成情况月报表(包括形象进度、工程量和工作量)及月度施工进度计划、材料设备计划,并按甲方要求提交周进度计划及日作业计划;
18、应遵守工程所在地关于扰民的规定,承担因自身施工不当或违反操作(略),其责任和经济损失由乙方承担,乙方应确保甲方免于承担该等责任;
19、负责自(略)间如发生已完或未完工程的成品、半成品丢失、损坏,乙方负责维修,费用已综合考虑(包括所需材料),不单独计取。不得损坏其他方的成品、半成品,违反上述规定的责任和费用由乙方承担。分包工程交叉作业区域的成品保护工作由乙方自行协商解决;
20、乙方按本合同规定完成本合同内全部工作,整理(略),向业主方、监理方、甲方提出子分部验收要求,其程序按国家规定及业主方、监理方、甲方要求办理;
21、必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备及用于本工程的材料和待安装设备办理保险并支付保险费用;
22、乙方雇用的任何员工或其他人员因乙方原因造成意外事故或伤害所引起的一切损失或法律补偿费甲方将不负责任;
23、负责本工程的保修工作,保修期及保修内容均按照甲方与业主合同的相应规定执行,保修期满后并不免除乙方自身施工质量责任;
24、乙方现场负责人需按时参加甲方项目经理部组织的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的各种会议、检查活动,不得无故缺席。若乙方代表临时有其它紧急事物无法出席,须指(略)。会议所做出(略),双方需共同恪守,严格遵照执行。乙方承担任何因执行上述管理制度、规定不力或违反上述规定造成的一切损失及责任,并保证甲方免于承担因乙方过失造成的损失及承担的责任;
25、乙方应保障甲方免于承担因乙方过失、失误造成的任何人员伤亡、财产损失的全部责任和索赔,另外还应保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、抚恤费和其它相关开支;
26、乙方的食堂和宿舍需接受甲方的统一监督管理,并严格执行工程所在地卫生防疫有关规定,采取必要措施,防止蚊蝇、老鼠、蟑螂等疾病传染源的孳生和疾病流行,一旦食物中毒由乙方承担全部责任及费用。
27、全力配合甲方完成本分包工程的机电综合协调图以及预留洞图工作。
28、为其他分包工程(无论业主指定分包及甲方其他分包)提供必要的施工条件及配合(包括但不限于临时水源/电源的接驳点、现场**、安全防护等必要的施工服务(略)
29、乙方负责自行备案。对于**市及项目所在地相关文件中规定的需向项目所在地建设主管部门缴纳的服务费中应由甲方缴纳部分含在本合同的造价中;乙方需代为缴纳,并向甲方出具相应的代缴证明文件。任何由于乙方未遵守此款给甲方造成的损失、处罚等,乙方须负责赔偿甲方相关的经济损失,并设法消除由此造成的不良影响。乙方还须负责办理合同备案的一切手续,并承担一切费用(包括但不限于承包招标文件的备案、分包合同备案等(略)
30、保证施工场地及生活区清洁符合环境卫生管理的有关规定,必须达到当地和业主方要求的文明工地标准,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
31、乙方在进场前和施工开始前,应组织各专业技术人员认真审核施工图纸,做好各专业交叉施工平衡,校核各类预留孔洞、预埋件位置及尺寸,仔细研究施工图纸、技术说明等,对明显冲突、不符或违反规范的疏漏、缺失和错误,应在会(略),乙方应(略)(如图纸表述内容不协调、相互冲突造成无法施工、返工等的明显图纸缺陷);在施工过程中乙方发现相应问题也应及时要求甲方做出相应更正,以避免造成工程缺陷和返工损失。履行责任以是否发生合同价款之外的责任事件为追究依据,如会审时的过失,在不利(略),使得会审时的过失未造成后果、也未造成损失的将不予追究。
32、(略),如果拒收,对乙方进行500元/每次罚款,原发文或处罚文件附现场照片,无需乙方签字仍然生效,相应罚款在(略),并计入结算。
33、乙方须书面保证将按时发放农民工工资,不得以任(略),否则甲方有权停止支付本期工程款。
34、乙方按甲方提供的安全防护、文明施工保护措施方案提供人工及辅助材料,负责细化并实施甲方提供的方案,该细化方案须报甲方审核;经审核通过的细化方案,不得随意更改,但这种审核通过并不免除乙方承担该细化方案缺陷造成事故的相关责任。
35、每道工序后的建筑垃圾及所有生活垃圾清理至现场内甲方指定垃圾存放地点。
36、施工期间为满足现场文明施工,确保场区清洁,乙方需每天(略)(2人)到甲方项目部报道,听从甲方调配,负责对施工现场、生活区等部位的清扫(费用已综合考虑,不单独计取),若乙方应派人员未就位,甲方将自行安排人员,所发生费用从乙方所交履约保证金中双倍扣除。
37、按规定需办理的乙方现场施工与管理人员的各类证件的办证费用和外来人员综合保险费用。
38、按甲方要求及有关法律、章程及法规等要求,及时完成甲方所需文件,以便甲方能依据有关法律、法规规定申请及领取所需的许可证。
39、乙(略)备等,并保证其完好无缺,乙方应设置足够数量的值夜保管人员,以防(略),所涉及费用包含于合同单价内。
40、承包范围内所有甲供料的卸车、装车(架料退还)现场整齐堆放和保管。
41、服从政府有关冬季除雪要求,及时清理周边马路上积雪。
42、乙方负责自身的人身保险、施工设备保险,乙方负责办理国家规定需要为工人办理的一切保险,费用含在综合单价中。
43、乙(略),并交纳政府规定的有关费用,如因未办完或未办理相关施工手续而导致的损失由乙方自行承担,并赔偿甲(略)。
44、乙方现场工人及管理人员应统一着装,统一佩戴安全帽、安全带及胸卡。胸卡有甲方统一提供,费用从乙(略)。
45、施工中如果发生临时停水、停电,乙方应采取补救措施保证按计划完成施工,且不得要求索要任何费用。
46、任何(略),乙方(略),不得以劳动力、材料、机械等原因不执行变更和委托;任何变更指示应有设计单位、甲方技术负责人签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工(略)。
47、乙方在(略),对现场外架内、作业区内、加工场内、场区硬化地面及硬化场地上的零星材料及建筑垃圾应及时清理并运至场区内甲方指定地点;乙方应对从甲方处领用的各种材料整理堆放整齐,对易损材(略),并对材料丢失负全部责任;甲方安排乙方临时拆除的临时设施和材料退场后倒运至甲方指定地点。
48、管理人员:
乙方委派的现场项目经理及其主要管理人员必须有承担类似工程的工作经验;乙方任命的主要管理人员,被甲方接受后,在合同履约过程中,乙方不得随意更换,如因特殊原因需更换上述人员,须事先向甲方提出申请并提交拟任命的管理人员的详细资料,经甲方审查批准后方可更换,否则将被视为违约。
擅自更换管理人员,罚款(略)元,擅自更换项目经理罚款(略)元;如果在履约过程中,甲方认为乙方的管理人员不能胜任其工作,则有权要求乙方更换,分乙方应在3日内提交拟任命的管理人员的详细资料,经甲方批准后更换。如乙方在3日内未提出新的人选,或两次提出的人选都不能令甲方满意,将被视为乙方违约,甲方有权终止合同,按违约条款处理。在施工中,乙方必须服从甲方管理,甲方保留更换分包队伍的权力;
49、操作人员:
现场操作人员应该具备一定的施工经验,能正确并按时执行其所属任务。
特殊工种必须(略)。
未经总承包人批准,擅自减少项目施工人员,罚款****元/人天。
50、其他
因本工程业主要求的工期较紧,分包人需保证本工程在法定节假日期间的连续施工,并确保备选队伍**状况表中可提供人力**及机械数量的准确性,除不可抗力外(略)**数量。
乙方应按甲方要求配备满足工期要求的相关施工人员,由于施工人员不足导致的工期滞后,按照违约处理。
乙方应配置足以满足工程进度/质量/安全的设备/机具/工具/物资/材料/器材/设施等。若乙方在上述**配置上满足不了现场施工生(略)
如果乙方对甲方要求增加**的指示拒绝执行(略)
乙方应无条件签署甲方发放的施工计划、方案、工作联系单、会议纪要、安全技术交底、工程相关往来文(略)约。
51、乙方应保障甲方免于承担下述有关的全部损失和索赔:
(1)任何乙方过失造成的人员伤亡;
(2) 任何财产损失;
(3)任何乙方与其它单位的经济、法律纠纷。
上述事件系在工程实施期间以及修补缺陷过程中引起或发生的,乙方还应保障总甲方免除为此及与此有关的一切索赔/诉讼/损害赔偿/诉讼费/和其它开支。
52、甲方制定的《工程整体进度计划》【其绝对工期】作为控制与考核乙方工期的合同有效附件,乙方须完全地执行;
53、因乙方(略)延误】,其延期罚金为:每延期一天罚款****元,并承担业主因此对甲方的全部罚款;
54、本工程质量标准:本工程质量目标:确保本工程质量“合格”标准,分部分项工程一次验收合格率100%,工程质量标准还须符合总承包人的技术标准。
1) 达不到合格标准的,乙方的履约保证金全部归甲方所有,并承担由此对甲方人造成的一切损失。
2) 施工过程中发生可修复的质量缺陷,对乙方处以¥10,000.00~¥50,000.00元罚款。
3) 施工过程中发生不易修复的质量缺陷,对乙方处以¥5(略).00~¥100,000.00元罚款。
(略)元罚款,并由乙方按设计处理方案修复或重建,达到甲方的质量要求。
5) 施工过程中发生重大质量事故,乙方的履约保证金全部归甲方所有,并承担由此对甲方造成的一切损失。
6) 除承担以上处罚外,还应承担业主因此对甲方的全部罚款。
55、施工中须认真按本工程的技术规范及中华人民**国有关混凝土结构的技术规范要求,达到建设(略)
(1)施工中下道工序施工将覆盖上道工序的,则上道工序必须先行验收,并作(略),否则不得继续施工;下道工序由其他承包人施工的,则上道工序由甲方组织两家承包人验收交接上道工序,并作书面记录,验收记录由乙方准备,各方签字确认。
(2)不同承包人的工序之间作业有交叉的,其先后顺序由总承包人决定,未经总承包人同意抢先施工,造成工程质量缺陷或其他承包人完成自己的工序承担额外费用支出及工期延误的,由总承包人决定责任单位拆除已完工序并由责任单(略)
(3)各分项工程在大面积施工前,乙方必须进行(略),样板的位置与数量由甲方指定,样板完成后通知甲方验收并现场确认,取得认可后方能进行大面积施工,样板(略)。
(4)任何一个工序或分项工程在完成一个基本单位(一层、一户、一间等)后,甲方(略),填写《质量检查及处理意见表》,出现的质量(略),并跟踪落实整改情况。
(5)如果图纸和甲方的要求与中华人民**国及**市的施工验收规范、标准之间有不一致或差异的地方,乙方应以标准较高者施工;
(6)乙方合同内明确的施工项目,其各时期及各阶段(包含交工)均需甲方各相关部门查验后,方可确认其完成。对于乙方撤场后,本应是乙方(略),乙方应积极处理,如未按甲方要求处理完成,甲方有权利找第三方处理,所有发生的费用及造成的损失均由乙方负责。
56、施工区水电费用由分包商自行承担,如无法实际计算上述费用,则扣除最终结算(略)。生活区水电费用单独计算,由分包自行承担,如无法计算,则按照最终结算金额的千分之一扣除。
分包商在使用时要注意水、电的节约,如分包商在使用时有长明灯、长流水等浪费行为,视为分包商违约,分包商应向总承包商支付不超过**** 元/次的违约金。如违约次数累计超过 5 次,则总承包商有权在分包商应付工程款中扣除合同总价 2 % 的 款项。
57、分包商应根据总承包商要求,按照总承包商标准建立的环境管理体系的要求进行施工,对与本项目有关的大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料与自然**的使用及其它环境问题和社区问题如噪声和绿化等六个部分进行识别、控制、及时报告并保留过程记录文件。对事故和紧急情况的处理,如:火灾、泄露、地震、爆炸、暴雨、大风、停水停电等也要根据总承包商的要求及时进行应急处理、报告并保存好相关记录。任何不按照总承包商相关的要求和规定而造成环境污染或事故处理不当所造成的损失将由分包商承担。
58、分包商必须配专职安全员,持证上岗,并保证常驻现场,如离开现场2小时以上,须书面向项目部请示,否则将视为违约,总承包商有权对于无故脱岗进行****元/每次罚款(无上限),分包商必须按照总承包商要求设置安全防火监管机构,制定防火紧急预案,配备防火设施及工具,分包商整改未达到总承包商要求,总承包商有权对分包商进行****元/每次罚款(无上限(略)
59、分包商应根据总承包商的要求,按时按月的提交 6 份技术及质量保证资料给总承包商。分包商应按照分包工程所在地政府关于建筑消防工程技(略)技术及质量保证资料,并自留一份作为完工验收资料。分包商须安排经验丰富的专职资料员(由分包项目经理或公司授权)常驻现场,负责我方发文签收(也可以是分包项目经理本人签收)及按照《建(略)**市 的建筑工程资料管理要求及总承包商ISO****程序文件的规定和承保人、业主和/或监理的要求,记录、申报、审批、整理、保存工程技术及质量资料(包括总包方资料)费用(略),不另行计取,并做好与其它分包商的接口工作。
60、如分包商有“不安全文明施工的行为”,总包方(略),在发生“不安全文明施工的行为”的次月工程款中扣除。分包商应做到安全、文明施工,满足总承包商现场文明施工的措施和要求,保证工地达到当地文明工地标准;同时满足交通、环保、民扰和扰民等政府相关部门的规定和要求,免除业主和总承包商因此可能遭受的任何形式的损失。总承包商不承担任何与此有关的索赔。
61、实行总承包商供应材料设备的,由分包商在使用前 60 工作日内向总承包商以书面形式提出供应清单及进场计划一览表, 供应计划一览表包括总承包商供应材料设备的品种、规格、型号、数(略)(总承包商认为分包商上报资料有明显错误的,分包方应予重新申报或确认),如分包商未按上述要求上报甲供计划或上报计划存在偏差,而影响总承包商采购和工程施工进度的,所造成的直接或间接的总承包商损失,由分包商承担。
62、签证办理过程中,凡发现分(略),则此洽商变更单作废,结算时不予审核.
63、分包商需于签订中标通知书之5天内或于开工前(以较(略))向总承包商提交施工人员意外伤害保单,以便建设单位办理施工许可证,若因分包商不能提供上述保单引致工程延误,一切延误由分包商承担。
64、分包应(略)料整理、归档,并报总包单位审核,费用已综合考虑,不单独计取,如分包单位所报(略),则超过两次后每次处以****元罚款。
十五、(略)
1、双方就乙方领用甲(略)定,具体详见附件12。本工程所有甲供料的领用单必须同时具有上述二人的签字;
2、对于本工程承包范围外发生的零星用工、零星机械台班,双方约定:甲方的项目经理仅有对施工工作的确认权;涉及该(略)的签证、索赔事件,乙方应在准备施工前 3 天内向甲方 提出书面申请。在收到甲方签字的分包现场签证指令单后进行该项工作,乙方的申请内容须包括按甲方规定的(略)工作内容后,在 3 天内提交详细的完成情况及证据资料签证单的格式填写工程签证单(附件13)报甲方审批,甲方对现场完成情况进行核查确认。乙方超过期限,甲方将视为其放弃签证、索赔的权利。有工程量的应按工程量分项计量,若发生以工日数为计量单位的签证,则按普工 90 元/工日,技工 120 元/工日计。若乙方提交的签证单,没有详细的证据(略),甲方可同样视为放弃该项权利。本工程承包范围内乙方承诺不发生零星用工及零星机械台班;
3、涉及变更合同价款、计价方式、结算等条款及签署合同、补充协议,双方对价格进行确认,办理(略),须经甲方项目商务经理、机电经(略)及签署合同、补充协议、价格确认及结算文件办理等仅有甲方项目管理人员签字无甲方印章或章,不发生合同变更效力,不产生合同效力、对合同双方无约束力。
4、甲方项目章用于双方往来函件、(略)经济合同无效
十六、检查与验收
1、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,并为检查检验提供便利条件;
2、工程质量达不到约定标准的部分,甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因乙方原因达不(略),由乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延;
3、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查(略),影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的发生的费用由甲方承担,相应(略)
4、因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的费用,由甲方承担;
5、隐蔽工程和中间验收:
(1)工程具备隐蔽条件时先由乙方进行自检,并在隐蔽验收(略)。通知包括隐蔽(略)。甲方组织业主、监理单位进行验收。乙方准备验收记录,验收合格,甲方、监理单位在验收记录上签字后,乙方可(略)。验收不合格,乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收;
(2)甲方不能按时进行验收,应在验收前24小时告知乙方;
(3)经甲方、监理单位验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,甲方、监理单位在验收记录上签字,乙方可进行隐蔽或继续施工。
6、重新检验
无论甲方是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部费用,赔偿(略),并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。
十七、环保与职业安全
1、本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规,努力营造绿色建筑;
2、乙方在施工作业过程中满足(略)关标准的要求;
3、乙方进驻现场员工需接受ISO****(略),并满足国家相关要求。
4、乙方在运输材料【包括废料】、机具过程中应执行工程所在地关于禁止车辆运输泄漏遗撒的等规定;
5、乙方须采取有效措施,防止运输机械噪声超标或机械漏油污染环境。运输车辆要定期(略)。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施;
6、车辆进入现场禁止鸣笛;
7、《职业安全卫生与环境管理协议》详见附件14。
十八、安全施工
1、进入施工现场人员应与本项目安全部门密切配合听从指挥,搞好安全工作;
2、上(略),考试合格后持卫生健康证方可上岗,特种作业应有(略)
3、凡是进入现场的施工人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带;
4、施工现场严禁吸烟、使用明火;
5、现场应备有必要的防火器材,如泡沫灭火器(略)
6、运输车辆应按指定路线行驶,装载物时应采取有效措施,做到不滴、不漏、不洒、不扬,对进出工地的车辆须派专人及时进行冲洗清扫,防止污染交**路。否则由甲方指定人员代为清理,费用从乙方当月工程款中扣除。
7、施工过程中,教育施工人员认真做好个人每天工作完成后的落手清工作,当天做(略),并对建筑垃圾当天及时清理运走,不准在现场堆放,并在第一时间运到指定堆放地点。
8、严禁高空抛物。工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须先集中,通过井架运输到地面,放到指定地点,严禁向下抛洒扬尘。一旦发现,每次扣工程款****元,不再返还,以甲方人或监理提出即生效。
9、(略):除工地保安人员及必须的值班人员外,不允许(略)。
10、 场容管理:
(1)场容管理人员可外聘或由甲方提供(乙方不能拒绝),且须服从甲方代表的管理及考核。
(2)场容管理人员的职责:指挥车辆行驶路线及停放位置;检查建材是否推放整齐及是否在规定范围内。
11、禁止吸烟规定:生产区域严禁吸烟,经甲方或监理发现,每次扣工程款100元。
12、安全标牌:现场有安全宣传牌,主要施工部位、作业点和危险区域以及主要*(略)
13、现场使用的电箱、电器和线路架设符合标准。箱体颜色醒目、门锁全,有色标有编号。
14、消防要求:施工现场应配备合适、足够的消防器材,并有专管人员做到责任到人。各类消防设施完好,配备合理;油库、危险品仓库等重点部位应配备足够数量种类合适的灭火器,木工间、油漆间等每25平方米建筑面积配备一只灭火器,非重点仓库等建筑物区域每100平方米建筑面积配备二只灭火器,脚手架每层配备灭火器。分包人必须严格执行三级动火审批制度,明火操作有专人监护,并配有灭火器及隔离措施。氧气和乙炔瓶的放置距离必须满足规范要求。油库、油漆间、木工间和化学品,易燃易爆物品均设有专间和专人负责,配备适合的灭火器,并要(略)。
15、生活区需要有专人看管(专职宿舍管理员),应配备合适、足够的消防器材,并有专管人员做到责任到人,用电等设施要定期巡查,不允许在宿舍中使用任何取暖用电设备,包括但不限于电褥子、电暖气等,严禁私(略),如由于用电问题带来的火灾等事故,由乙方负责;由于整个宿舍区临近居民区,乙方要加强对自己工人的管理,防止发生扰民事件,如由于乙方扰民,发生的一切(略)
16、生活区水电费用乙方自行负责,由甲方从当期工程款中按**市主管部门之价格按实扣除;如无法计量,可按照(略)。
17、《安全生产与消防保卫协议》详见附件15。
十九、技术资料
1、乙方应(略)(DB23/(略))的规定,及时、真实、准确地提供完整而规范的技术资料。乙方对资料的完整性、真实性负责,并且保(略)。在资料(略)
2、如果政府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求,乙方有义务竭力满足,不得以任何借口拒绝、推诿。
二十、合同文件组成与解释顺序
1、补充协议书 [若有时];
2、本分包合同书;
3、明确双方职责的会议纪要、往来函件;
4、甲方制定的(略)
5、本合同所列规范、标准;
6、甲方制定的施工总进度计划;
7、招标过程中议标记录等。
二十一、合同使用的语言文字及适用法律
1、合同语言:(略)
2、适用法律法规:
《中华人民**国合同法》
《中华人民**国建筑法》
《建设工程质量管理条例》
《房屋建筑工程质量保修办法》
其它现行法律/法规和规范性文件[含工程所在地地方行政法规]
二十(略)
1、合同双(略),均属违约;违约所造成的损失、后果、责任,概由违约方承担;
2、除非甲乙双方协商终止本合同,否则违约方承担前述违约责任、损失后仍需严格履行本合同;
3、不允许非法转包本分包合同工程。对于在本合同项下产生的或与本合同(略)不得将其转让给第三方,除非经过甲方的书面同意后方可转让,否则,乙方应在违(略),按照违约转让债权总额的5%向甲方支付违约金,逾期支付违约金应承担违约付款责任。并且债券转让不发生法律效力。
4、乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票的,应承担合同金额(含增值税)10%的违约金。
5、分包(略)收合格”,总承包商(略),总承包商有权直接从工程款中扣除
二十三、竣工结算
1、分包工程完工验收后,并且乙方按合同规定提交所有完工验收资料,乙方向甲方提交结算报告及完整的结算资料,双方按本合同规定进行结算;
2、甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后21天内进行核实后,甲方与乙方办理最终结算。乙方有义务协助甲方办理自身施工内容的结算工作。甲方与乙方办理结算的基础为甲方能够从业主方获得相应费用;业主方不予支付的内容乙方不得要求甲方予以支付;
3、甲方乙方(略),按本合同关于争议条款的约定处理;
4、延期支付的工程款不计取利息。
5、乙方报甲方的结算书结算金额与最终审**算金额的差额,不得超出最终审**算金额的8%,否则,甲方有权收取超出最终审**算金额部分10%的违约金,并直接在结算(略)。
二十(略)
1、如果乙方在工程施工过程中(略)乙方便被认为无力承担本分包工程或其某些分项工程的施工,甲方有权重新发包。重新发包的费用从乙方合同价款中扣除;
2、提前退(略):以乙方在现场实际完成工作量为基础,按合同(略)
3、(略),乙方应及时组织人力、物料及机具在甲方规定的期限内退场,乙方不得有以下行为:
(1)索要任何名目的“退场费”、“遣散费”、“补偿费”;
(2)对结算问题纠缠不休;
(3)纠集、唆使工人闹事;
(4)蓄意破坏、损坏现场设施,材料及工程成品;
(5)隐匿、私藏、转移甲方的材料物资;
(6)影响工程正常施工。
4、如因分包商自身原因导致合同履约不能继续,要求退场的,分包商应向总承包商支付合同总额的8%作为违约金
二十五、合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效,技术资料齐全有效,履行完保修职责,保修期结束,本合(略)。
二十六、争议与裁决
1、双方发生经济合同纠纷时,甲乙双方通过协商解决,协商或调解不成的甲乙双方约定提交到合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。
2、本合同中关于管辖权的约定是唯一的,任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更,如发生类似情形,该等约定亦属无效。
二十七、文物和地下障碍物
1、正式开挖前,甲方向乙方转交由业主提供的地质勘察报告以及地下管线埋设示意图(或交底资料)复印件各一份,以供乙方施工参考。甲方不对此类(略),对此乙方不(略)
2、在(略),其他有考古、地质研究等价值的物品,乙方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方及业主并按文物管理要求采取妥善保护措施及协调有关事项,乙方按文物部门要求配合挖掘工作。有关费用由乙方与业主自行商议。如发现后隐瞒不报致使文物遭受破坏或被哄抢、私分,由乙方依法承担相应责任;
3、施工中发现被怀疑为有(略)给**机关,按**机关的要求采取妥善保护措施。若乙方疏忽大意未能及时发现或发现后继续施工为及时报告或自行处置,造成一切后果和责任由乙方自行承担;
4、施工中发现不明管线、防空洞等,乙方应立即停止施工并向甲方报告,待政府市政管理部门调查处理。若明确为废弃物后方可继续施工,相关处理费用在合同价款中已综合考虑。若需采取易地保护措施或需全部或部分继续留存的则待甲方与业主或其他单位协商后处理。
二十八、未尽事宜
本合同在执行中若有未尽事宜,双方经友好协商以补充协议、会议纪要、谈判记录等形式解决。
二十九、其他条款
1、双方承诺不将本合同成交价格透露给任何第三方;
2、本合同所述之内容与条款只限于(略)机电安装工程使用,乙方不得将本合同内容细节透露给任何第三方;
3、本合同履行过程中,如果政府部门要求工人工资由甲方集中支付,甲方和乙方应按照政府要求执行;
4、本合同一式六份,具有同等的法律效力,甲方执五份,乙方(略)
5、(略):**省**市青年大街209号夏宫城市广场1号写字楼12层;
6、签订(略)
7、附件
附件01: (略)
附件02: (略)
附件03: (略)
附件04: (略)
附件05: 履约责任承诺书、劳务承诺书、分包退场承诺书
附件06:(略)
附件07:(略)
附件08:(略)
附件09:(略)
附件10:(略)
附件11:(略)
附件12:(略)
附件13:(略)
附件14:(略)
附件15:(略)
附件16:(略)
附件17:(略)
(本页为签字盖章页,无正文)
总包方: (略) 法定代表人或委托代理人: 账号: 电话: 传真: 住所地址: 邮政编码: | 分包方: (略) 法定代表人或(略): 账号: 电话: 传真: 住所地址: 邮政编码: |
附件 01-乙方基本工作内容
乙方工作内容包括施工图纸内及业主方下发的签证、变更:
(一)电气施工工程(包括但不限于)以下内容。
1.强电
(1)按照施工图和装饰图纸要求负责穿线管、接线盒的预埋预留、户内强电
箱箱体预埋,进户电源管线的安装,元器件的就位,配电(略),户内
配箱到室内各电气点位的二次配管、穿线、并做好绝缘测试,一层及地下室单元
大堂和电梯前厅电气系统的穿线。
(2)公共区域、地下室电气穿线管、接线盒的预埋预留、穿线及绝缘测试系统。
(3)所有桥架及动力管线和动力箱体基础的施工。
(4)穿外墙管道的预留洞及二级负荷电力电缆施工后的防水封堵。
(5)按发包人要求预埋线盒的局部微调。
(6)负责开关、插座、面板的安装。
2.弱电及智能化
(1)按照施工图和装饰图纸要求负责户内智能箱、可视对讲室内机底盒进
线端及箱体之间的配管,并接电源线到户内智能箱;负责户内智能箱体安装,负
责可视对讲室内机底盒预埋。
(2)负责户内智能箱至各点位终端的墙面地面穿线管、接线盒的预留预埋,并保证贯通。
(4)穿外墙管道的预留洞及弱电主干线施工后的封堵。
(5)承包人负责各专业施工的协调并积极配合。
(二)给、排水施工工程(包括但不限于)以下内容:
(1)负责给水管施(略),用丝堵或水(略)。
(2)按发包人要求预埋点位的局部微调。(3)、管道井内管道(略)。
(4)负责废水、污水、雨水、冷凝水管立管、支管、地漏的施工,并负责废水、污水、雨水、冷凝水管立管的通球和灌水试验。
(5)负责卫生间穿楼板管道防水封堵。
(6)负责废水、污水、雨水、冷凝水管立管、支管、地漏位置及标高的调整。
(7)负责废水、污水、雨水、冷凝水立管、地漏的楼板凿洞、修补、厨房卫生间养水试验。
(三)空调工程
(1)负责 UPVC 空调凝结水立管及地漏的施工。
(2)负责空调外机电源配管、预留底盒、穿线、插座安装到位。
(3)负责空调冷媒管穿墙孔的留置和临时封堵,砼结构预埋 75mm 的 UPVC,填充墙采用后开洞。
(4)配合空调施工单位完成需要预埋的冷凝水管的施工(含墙上开槽、修补(略)
(5)负责空调送回风口的制作、安装,有线遥控器至室内机的电管、接线盒预埋。
(四)地暖
(1)户内卫生清理。
(2)换热站到热力计量表后阀门前的管道安装及水压试验。
(3)绑扎保护层钢丝网。
(4)细石混凝土面层施工。
(5)对室内(略),解决各管线之间重叠问题。
(五)燃气
承包人负责燃气管道楼板开孔的封堵、防水施工,
(六)厨房部位:厨房洗盆、水龙头、开关插座等由承包人就位。
(七)消防工程(1)承包人按设计(略),并负责完成箱体封堵;
(2)消防管道开楼板孔由消防单位负责,穿楼板孔德封堵工作由承包人完成;
(3)如因消防施工单位原因,位置开错不用的穿楼板孔由承包人负责封堵,费用由消防单位承担。
(八)电梯工程
(1)承包人负责向电梯安装单位提供安全防护、安装脚手架、为电梯安装提供安装、调试电源并送至电梯机房;垂直运输设备;为分包单位提供材料、设备堆放场地;电梯机房、门厅部分的泥工修补;电梯井道、底坑、集水井等部位的防水封堵和排水工作;电梯安装起吊梁安装等内容。
(2)承包人应配合电梯安装单位的安装、调试、验收工作(验收前完成轿厢门**临时封堵,满足电梯验收要求,封堵费用在措施费中列支(略)电梯验收合格后,交予承包人统一使用、管理,承包人安排专人操作,并负责轿厢保护,如果电梯出现故障或者损坏,由总包承担维修费用。
(3)在电(略),承包人负责电梯集水坑的施工、水泵的安装、调试,确保排水设备工作正常,不因电梯底(略)。(九)其他应由承包人配合的工作。
(九)其他应由承包人(略)
(1)承包人负责(略)。施工现场每(略)。
(2)承包人提供垂直运输设备,操作人员工资、电费由承包人承担。各专业分包队伍如需非工作时间加班运输材料的,垂直运输设备操作人员的加班工资由该专业分包队伍承担。
(3)承包人负责向各专业分包单位提供室内标高基准线。
(十)中小型机械(包括但不限于)以下内容:
1、除塔吊、施工电梯、物料提升机、泵送机械以外的所有中小型机械设备及其线缆,中小型机械消耗性材料及配套使用机具等,均由乙方承担;
2、所有一二级配电箱的输电电缆以外电箱、电缆、电器、所用工具、照明器材、放线测量仪器、手推车、楼层接口外(略)
3、所有自有施工机械保养及维修。
(十一)零星材料(包括但不限于)以下内容:
1、除甲供材料及设备以外的所有零星材料,如绑(略)(条)、铁钉、
电焊条、电焊手套、砂轮片、磨光片、圆盘锯片、水桶、胶皮管、蛇皮管、电工
胶皮、大小扫把、钢丝(略)
条、灯泡、电池、手电筒、电珠、碘钨灯架、碘钨灯管、钻头、开关、插座、红
粉、割刀片、麻绳、塑料胶布、海绵、胶带、881 胶、、彩条布、塑料布、辐条、
尼龙绳、口哨、墨汁、机油、防(略)
皮 、氧气表 、乙炔表、割枪 、割嘴 、大剪 、稀料、电焊面罩 、电(略)
鞋、雨衣、墨斗、双面胶带、毛刷、植筋胶、丙酮、固化剂、黄油、铲刀、钢丝
网片、等所有涉及到工程的明示、暗示的零星材料,均由(略)。
(十二)其他
1、依据甲方指令(含工期、安(略))和设计图纸,提交(略)
要求的施工方案;
2、施工阶段的各种材料的清理、保养、维修及进出场(略)
放等;
3、施工期间的雨、雪;雨季防洪用工及创安全文明工地的全部用工;
4、材料的二次倒运的装卸、码放;
5、材料从现场加工厂地至施工操作面的运输;
6、各级相关部门及上级部门的检查、参观等发生的现场用工;
7、劳保用品,安全帽、安(略)
8、现场安(略),材料标识牌等安放;
9、要求乙方工完场清且所有结构建筑图纸标识内容均达到验收条件。
10、乙方在施工过程中应保持施工现场整洁,对现场外架内、作业区内、加工场内、场区硬化路面及硬化(略)
区内甲方指定的地点;
11、乙方应对从甲方处领用的各种材料整理堆放整齐,对易损材料应(略),对易丢失材料安排专人负责看护,并对材料丢失负全部责任;
12、乙方应对现场成品保护工作全面负责,并严格按甲方成品保护方案实施。
13如在(略)工现场混乱、材料
丢失严重,甲方视情节轻重,最低处罚将扣除乙方安全文明施工费用,情节严重
的甲方有权解除合同,乙方不得以(略)。
14、提供满足工程所在地建委建筑安装工程资料管理的相关规定和国家现行
有效的施工规范、标准(略)
料,配备一名以上的专职资料员;
15、配备有上岗资格证书的专职试验员完成其承包范围内所有按规定要求进行的材料的检验、试验;【包括试块、试件的制作、取样、取送、养护】
16、按规定需办理的乙方现场施工与管理人员的各类(略)
17、按甲方 CI 要求,进行 CI 安全标识的制作、悬挂及安装。各级施工人员的(略)
18、按甲方要求及有关法律、章程及法规等要求,及时完成甲方所需的文件,
以便甲方能依(略)
19、负责提供工人生活区所需空调,费用已综合考虑,不单独计取。
(六)补充说明 无
附件 02-(略)
主体机电安装(略)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合合价 |
1 | 悬挂(略) | 悬挂嵌入式成(略) 半周1m内 | 台 | **** | ||
2 | 悬挂式配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半周1.5内 | 台 | 210 | ||
3 | 悬挂式配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱 半周2.5内 | 台 | 40 | ||
4 | 落地式配电箱 | 落地式成套配电箱 | 台 | 106 | ||
5 | 控制箱 | 控制箱 | 台 | 4 | ||
6 | 设备基础 | 基础槽钢 | 10m | 20 | ||
7 | 低压开关柜 | 配电屏低压开关柜 | 台 | 44 | ||
8 | 互感器 | 辅助电压互感器 | 个 | 10 | ||
9 | 桥架 | 钢制槽式桥架 150mm内 | 10m | (略) | ||
10 | 桥架 | 钢制槽式桥架 400mm内 | 10m | 562.68 | ||
11 | 桥架 | 钢制槽式桥架 600mm内 | 10m | 50.4 | ||
12 | 接线盒 | 暗装塑料接线盒 86H | 10个 | ****.2 | ||
13 | 接线盒 | 暗装塑料开关插座盒86H | 10个 | ****.2 | ||
14 | 接线盒 | 暗装铁质接线盒86H | 10个 | ****.4 | ||
15 | 接线盒 | 暗装铁质开关插座盒86H | 10个 | ****.4 | ||
16 | 接线箱 | 暗装接线箱 半周700mm内 | 10个 | 175 | ||
17 | 配线 | 照明线路管内穿线 铜芯2.5mm2内 | 10(略) | (略) | ||
18 | 配线 | 照明线路管内穿线 铜芯4mm2内 | 100m单线 | ****.08 | ||
19 | 配线 | 动力线路管内穿线 铜芯6mm2内 | 100m单线 | 54.72 | ||
20 | 配线 | 动力线路管内穿线 铜芯10mm2内 | 100m单线 | 12.96 | ||
21 | 配线 | 动力(略) 铜芯16mm2内 | 10(略) | ****.288 | ||
22 | 电力电缆 | 铜芯电力电(略) 10mm2内 | 100m | 129.6 | ||
23 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10mm2内 六芯(略) | 100m | 20.16 | ||
24 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10(略) | 100m | 30.292 | ||
25 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10mm2内 五芯电力电缆敷设 | 100m | 38.016 | ||
26 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10mm2内 | 100m | 12.816 | ||
27 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10(略) 五芯电力电缆敷设 | 100m | 114.516 | ||
28 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10(略) 五芯电力电缆敷设 | 100m | 56.34 | ||
29 | 电力电缆 | 铜芯电力电(略)35(略) 五芯电力电缆敷设 | 100m | 55.404 | ||
30 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 120mm2内 五芯电力电缆敷设 | 100m | 52.596 | ||
31 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 12(略) 五芯电力电缆敷设 | 100m | 57.888 | ||
32 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 240mm2内 五芯电力电缆敷设 | 100m | 4.992 | ||
33 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 120mm2内 五芯(略) | 100m | 4.07 | ||
34 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 240mm2内 五芯(略) | 100m | 21.442 | ||
35 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10mm2内 五芯电力电缆敷设 | 100m | 30.24 | ||
36 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 10(略)五芯(略) | 100m | 19.44 | ||
37 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆穿管敷设 35mm2内 五芯电力电缆敷设 | 100m | 67.104 | ||
38 | 电缆头 | 户内干包铜芯终端头 1kV 10mm2内 | 个 | 524 | ||
39 | 电缆头 | 户内干包铜芯终端头 1kV 10mm2内 五芯(略) | 个 | 572 | ||
40 | 电缆头 | 户内干包铜芯终端头 1kV 35(略) 五芯电缆头制安 | 个 | 116 | ||
41 | 电缆头 | 户内干包铜芯终端头1kV 120mm2内 五芯电缆头制安 | 个 | 180 | ||
42 | 电缆头 | 户内干包铜芯终端头1kV 24(略) 五芯电缆头制安 | 个 | 36 | ||
43 | 配管 | (略)钢管 SC25 暗配 | 100m | 11.52 | ||
44 | 配管 | (略)钢管 SC32 暗配 | 100m | 5.4 | ||
45 | 配管 | 1.名称:(略) | 100m | 7.3 | ||
46 | 配管 | 1.名称:(略) | 100m | 343.06 | ||
47 | 配管 | 1.名称:(略) | 100m | 113.4 | ||
48 | 配管 | 1.名称:(略) | 100m | 12.24 | ||
49 | 配管 | 1.名称:(略) | 100m | 20.232 | ||
50 | 配管 | 砖.砼结构暗配半硬塑料管 DN16内 | 100m | 339.12 | ||
51 | 配管 | 砖.砼结构暗配半硬塑料管 DN20内 | 100m | ****.72 | ||
52 | 配管 | 砖.砼结构暗配半硬塑料管 DN25内 | 100m | 51.2 | ||
53 | 配管 | 砖.砼结构暗配半硬塑料管 DN32内 | 100m | 6.4 | ||
54 | 配管 | 砖.砼结构暗配(略) DN40内 | 100m | 13.12 | ||
55 | 配管 | 电线管穿镀锌铁丝 | 100m单线 | 904 | ||
56 | 铁构件制作安装 | (略)制作 :(略) | 100kg | 143 | ||
57 | 铁构件制作安装 | (略)安装:(略) | 100kg | 143 | ||
58 | 普通灯具 | 紧凑型节能灯 | 10套 | 616 | ||
59 | 普通灯具 | 自带蓄电池LED灯 | 10套 | 151.2 | ||
60 | 普通灯具 | 电井壁灯 | 10套 | 58.4 | ||
61 | 普通灯具 | 带保护罩壁灯 | 10套 | 60.8 | ||
62 | 普通灯具 | 密闭防尘灯 | 10套 | 197.2 | ||
63 | 普通灯具 | 密闭防潮灯 | 10套 | 98.2 | ||
64 | 普通灯具 | :(略) | 10套 | 58.6 | ||
65 | 普通灯具 | 单管LED灯(人体感应灯具) | 10套 | 51.2 | ||
66 | 普通灯具 | 单管LED灯(人体感应灯具) | 10套 | 6.4 | ||
67 | 普通灯具 | 带蓄电池双管荧光灯 | 10套 | 6.4 | ||
68 | 普通灯具 | 单管LED灯 | 10套 | 4.4 | ||
69 | 普通灯具 | 吸顶圆灯 | 10套 | 30.2 | ||
70 | 普通灯具 | 嵌入式地脚灯 | 10套 | 2.8 | ||
71 | 普通灯具 | 应急照明灯 | 10套 | 22.6 | ||
72 | 普通灯具 | :(略) | 10套 | 54.6 | ||
73 | 普通灯具 | 安全出口标志灯 | 10套 | 71.6 | ||
74 | 照明开关 | 单联单控板式暗开关 | 10套 | ****.6 | ||
75 | 照明开关 | 双联单控板式暗开关 | 10套 | 296 | ||
76 | 照明开关 | 三联单控板式暗开关 | 10套 | 2 | ||
77 | 照明开关 | 单联双控板式暗开关 | 10套 | 23.4 | ||
78 | 照明开关 | 温控面板 | 10套 | 110.4 | ||
79 | 照明开关 | 防水型控制按钮 | 10套 | 13 | ||
80 | 插座 | 单相暗插座15A 3孔 | 10套 | 956.2 | ||
81 | 插座 | 单相暗插座15A 5孔 | 10套 | ****.4 | ||
82 | 避雷网 | 避雷网沿女儿墙支架敷设 | 10m | ****.52 | ||
83 | 接地极 | 接地跨接线 | 10处 | 378 | ||
84 | 接地极 | 构架接地 | 处 | 224 | ||
85 | 接地极 | 利用底板钢筋作接地极钢板 | m2 | (略) | ||
86 | 接地极 | 钢板接地极制安 | 块 | 2 | ||
87 | 接地极 | 避雷网均压环利用圈梁钢筋敷设 | 10m | 282.24 | ||
88 | 接地极 | 避雷引下线利用建筑物主筋引下 | 10m | 27.36 | ||
89 | 接地母线 | 沿砖(略) | 10m | 547.2 | ||
90 | 接地母线 | 接地母线埋地敷设 600mm2内 | 10m | 420 | ||
91 | 接地母线 | 接地母线埋地敷设 200mm2内 | 10m | 396 | ||
92 | 接地极 | 避雷引下线利用建筑物主筋引下 | 10m | 948.6 | ||
93 | 接地极 | 避雷引下线断接卡子 | 10套 | 9.6 | ||
94 | 端子箱 | 总等电位端子箱 | 10个 | 109.6 | ||
95 | 端子箱 | 局部等电位端子箱 | 10个 | 4 | ||
96 | 防火封堵、防火堵洞 | 保护管电缆防火堵洞 | 处 | 240 | ||
97 | 防火封堵、防火堵洞 | 盘柜下电缆防火堵洞 | 处 | **** | ||
98 | 电动机检查接线 | 交流异步电机检查接线 3kW内 | 台 | 16 | ||
99 | 电动机检查接线 | 交流异步电机检查接线 13kW内 | 台 | 136 | ||
100 | 电动机检查接线 | 交流异步电(略) 30kW内 | 台 | 4 | ||
101 | 供电(略) | 交流供电系统调试1kV | 系统 | 2 | ||
102 | 供电系统调试 | 接地网调试 | 系统 | 2 | ||
103 | 中央信号装置 | 液位式水位电(略) | 套 | 64 | ||
104 | 离心式泵 | 多级离心泵 0.3t内 | 台 | 94 | ||
105 | 离心式泵 | 多级离心泵 0.1t内 | 台 | 86 | ||
106 | 储气罐 | 隔膜式气压水罐 DN(略) | 台 | 4 | ||
107 | 复合管 | 室内(略)(槽接) DN125内 | 10m | 54.46 | ||
108 | 复合管 | 室内镀锌衬塑钢管(槽接)DN100内 | 10m | 118.908 | ||
109 | 复合管 | 室内镀锌衬塑钢管(槽接) DN80内 | 10m | 98.568 | ||
110 | 复合管 | 室内(略)(丝接) DN65内 | 10m | 127.944 | ||
111 | 复合管 | 室内镀锌衬塑钢管(丝接) DN50内 | 10m | 508.608 | ||
112 | 复合管 | 室内镀锌衬塑钢管(丝接) DN40内 | 10m | 34.272 | ||
113 | 复合管 | 室内(略)(丝接) DN32内 | 10m | 34.272 | ||
114 | 复合管 | 室内镀锌衬塑钢管(丝接) DN25内 | 10m | 71.356 | ||
115 | 复合管 | 室内(略)(丝接) DN20内 | 10m | 27.792 | ||
116 | 复合管 | 室内给水镀锌钢管(槽接) DN80内 | 10m | 173.6 | ||
117 | 镀锌钢管 | 室内给水镀锌钢管丝接DN32内 | 10m | 190.44 | ||
118 | 镀锌钢管 | 室内给水镀锌钢管丝接DN25内 | 10m | 42.588 | ||
119 | 镀锌钢管 | 室内给水镀锌钢管丝接DN20内 | 10m | 15.696 | ||
120 | 镀锌钢管 | 室内采暖镀锌(略) | 10m | 152.08 | ||
121 | 镀锌钢管 | 室内采暖(略) | 10m | 76.18 | ||
122 | 镀锌钢管 | 室内采暖镀锌钢管丝接DN50内 | 10m | 63.84 | ||
123 | 铸铁管 | 无承口柔性铸铁排水管W型DN150内 | 10m | 39.6 | ||
124 | 铸铁管 | 无承口柔性铸铁排水管W型DN100内 | 10m | 184.16 | ||
125 | 铸铁管 | 无承口柔性铸铁排水管W型DN75内 | 10m | 201.14 | ||
126 | 铸铁管 | 无承口柔性铸铁排水管W型DN200内 | 10m | 12.96 | ||
127 | 铸铁管 | 无承口柔性铸铁排水管W型DN50内 | 10m | 24.3 | ||
128 | 塑料管 | 室内(略)(冷水)pp-r 熔接 φ40内 | 10m | 34.12 | ||
129 | 塑料管 | 室内塑料给水管(冷水)pp-r 熔接 φ25内 | 10m | (略) | ||
130 | 塑料管 | 室内(略)(冷水)pp-r 熔接 φ20内 | 10m | ****.44 | ||
131 | 塑料管 | 室内塑料给水管(热水)pp-r 熔接 φ25内 | 10m | **** | ||
132 | 塑料管 | 室内塑料给水管(热水)pp-r 熔接 φ20内 | 10m | ****.78 | ||
133 | 塑料管 | 室内承塑料排水管 粘接DN100内 | 10m | 371.64 | ||
134 | 塑料管 | 室内承塑料排水管 粘接DN150内 | 10m | 47.56 | ||
135 | 塑料管 | 室内承U-PVC管排水管 粘接DN110内 | 10m | 720.86 | ||
136 | 塑料管 | 室内承U-P(略) 粘接DN75内 | 10m | 39.34 | ||
137 | 塑料管 | 室内承U-PVC管排水管 粘接DN50内 | 10m | 457.86 | ||
138 | 塑料管 | 室内承防紫外线承压塑料管排水管 粘接(略) | 10m | 338.12 | ||
139 | 塑料管 | 室内承防紫外线承压塑料管排水管 粘接DN75内 | 10m | 69.56 | ||
140 | 塑料管 | 室内承防紫外线承压塑料管排水管 粘接DN50内 | 10m | 43.92 | ||
141 | 塑料管 | 室内承耐紫外线型U-PVC管排水管 粘接DN50内 | 10m | 484.7 | ||
142 | 塑料管 | 室内耐紫外线型U-PVC管给水管 熔接 φ32内 | 10m | (略) | ||
143 | 刚性防水 | 刚性防水套管制安 DN(略) | 个 | 126 | ||
144 | 刚性防水 | 刚性防水套管制安 DN400内 | 个 | 8 | ||
145 | 刚性防水 | 刚性防水套管制安 DN150内 | 个 | 176 | ||
146 | 刚性防水 | 刚性(略) DN125内 | 个 | 100 | ||
147 | 刚性防水 | 刚性防水套管制安 DN100内 | 个 | 38 | ||
148 | 管道支架 | 管道支架制安 | 100kg | 4.32 | ||
149 | 管道刷油除锈 | 手工(略) | 10m2 | 51.2 | ||
150 | 防火堵洞,孔洞封堵 | 排水塑料管阻火圈 DN100内 | 件 | **** | ||
151 | 阀门 | 铜截止阀 DN50 | 个 | 148 | ||
152 | 阀门 | 铜截止阀 DN40内 | 个 | 242 | ||
153 | 阀门 | 铜截止阀 DN32 | 个 | 70 | ||
154 | 阀门 | 铜截止阀 DN25内 | 个 | 86 | ||
155 | 阀门 | 铜截止阀 DN15 | 个 | 50 | ||
156 | 阀门 | 铜截止阀 DN20 | 个 | 76 | ||
157 | 阀门 | 铜自动排气阀 DN20 | 个 | 226 | ||
158 | 阀门 | 消音止回阀 DN(略) | 个 | 2 | ||
159 | 阀门 | 消音止回阀DN40内 | 个 | 32 | ||
160 | 阀门 | 旋启式止回阀 DN100内 | 个 | 24 | ||
161 | 阀门 | 旋启式止回阀 DN80内 | 个 | 28 | ||
162 | 阀门 | 旋启(略) DN70 | 个 | 12 | ||
163 | 阀门 | 铜止回阀 DN50 | 个 | 46 | ||
164 | 阀门 | 铜球阀DN20 | 个 | 90 | ||
165 | 阀门 | 铜球阀DN25 | 个 | 494 | ||
166 | 阀门 | 铜球阀DN32内 | 个 | 86 | ||
167 | 阀门 | 铜球阀DN40内 | 个 | 470 | ||
168 | 阀门 | 铜球阀DN50 | 个 | 54 | ||
169 | 阀门 | 铜闸(略) | 个 | 4 | ||
170 | 阀门 | 铸钢闸阀 DN125内 | 个 | 2 | ||
171 | 阀门 | 铜球(略)(沟槽连接) | 个 | 4 | ||
172 | 阀门 | 铜锁闭调节阀 DN25 | 个 | **** | ||
173 | 阀门 | 铜电动式恒温控制阀 DN25 | 个 | 494 | ||
174 | 阀门 | 球墨式铸铁闸阀 DN65 | 个 | 86 | ||
175 | 阀门 | 球墨式铸铁闸阀 (沟槽连接) DN100内 | 个 | 94 | ||
176 | 阀门 | 球墨式铸铁闸阀 (沟槽连接) DN80 | 个 | 14 | ||
177 | 阀门 | 球墨(略) (沟槽连接) DN65内 | 个 | 86 | ||
178 | 阀门 | PP-R截止阀(熔接) DN40内 | 个 | 494 | ||
179 | 阀门 | PP-R截止阀 De25(熔接) | 个 | **** | ||
180 | 阀门 | PP-R截止阀 De20(熔接) | 个 | **** | ||
181 | 阀门 | PP-R止回阀 De20(熔接) | 个 | 274 | ||
182 | 阀门 | 铜减压阀 DN50 | 个 | 4 | ||
183 | 阀门 | 铜减压阀 DN40 | 个 | 300 | ||
184 | 阀门 | 铜减压阀 DN32 | 个 | 298 | ||
185 | 阀门 | 铜减压阀 DN25 | 个 | 260 | ||
186 | 阀门 | 铜减压阀 DN20 | 个 | 274 | ||
187 | 过滤器 | 全铜Y型过滤器 DN40 | 个 | 32 | ||
188 | 过滤器 | 全铜Y型过滤器 DN25 | 个 | 16 | ||
189 | 过滤器 | 铜过滤器 DN50 | 个 | 46 | ||
190 | 阀门 | 金属硬密封蝶阀DN70 | 个 | 6 | ||
191 | 阀门 | 金属硬密封蝶阀DN80 | 个 | 90 | ||
192 | 热量表 | 热量表DN25 | 个 | 884 | ||
193 | 软接头(软管) | 不锈钢软(略) | 个 | 8 | ||
194 | 过滤器 | 铜过滤器 DN32 | 个 | 52 | ||
195 | 过滤器 | 铜过滤器 DN25 | 个 | 986 | ||
196 | 软接头(软管) | 法兰式橡胶挠性接头安装DN125内 | 个 | 4 | ||
197 | 软接头(软管) | 法兰式橡胶挠性接头安装DN100内 | 个 | 24 | ||
198 | 软接头(软管) | 法兰式橡胶挠性接头安装DN80内 | 个 | 14 | ||
199 | 软接头(软管) | 法兰式橡胶挠性接头安装DN70 | 个 | 48 | ||
200 | 压力表 | 压力表 DN15 | 块 | 50 | ||
201 | 温度计 | 工业液体温度计 | 支 | 500 | ||
202 | 水表 | 旋翼式水表组成.安装 DN20内 | 组 | 986 | ||
203 | 水表 | 旋翼式水表组成.安装 DN40内 | 组 | 40 | ||
204 | 水表 | 旋翼式水表组成.安装 DN80内 | 组 | 60 | ||
205 | 水表 | 旋翼(略).安装 DN125内 | 组 | 2 | ||
206 | 水表 | 旋翼式水表组成.安装 DN50内 | 组 | 52 | ||
207 | 水表 | 旋翼式水表组成.安装 DN25内 | 组 | 548 | ||
208 | 阀门 | 泄水阀DN20内 | 个 | 14 | ||
209 | 阀门 | 自动排气阀(略) | 个 | 360 | ||
210 | 集水器 | 锻造黄铜地(略) | 个 | 548 | ||
211 | 塑料管 | 地板辐射采暖管道 φ20内 | 10m | (略) | ||
212 | 管道绝热 | 管道橡塑保温管(板) φ133内 | m3 | 17.4 | ||
213 | 管道绝热 | 管道橡塑保温管(板) φ57内 | m3 | 4.8 | ||
214 | 管道绝热 | 管道铝箔保护层 | 10m2 | 75.24 | ||
215 | 管道绝热 | 管道橡塑保温管(板) φ57内 | m3 | 16.8 | ||
216 | 管道绝热 | 管道橡塑保温管(板) φ133内 | m3 | 13.6 | ||
217 | 管道绝热 | PAP保护层 | 10m2 | **** | ||
218 | 地漏 | 地漏 50 洗衣机专用 | 10个 | 356 | ||
219 | 地漏 | 地漏 50 | 10个 | 605.2 | ||
220 | 地漏 | 地漏 75 | 10个 | 13.6 | ||
221 | 地漏 | 地漏 100 | 10个 | 4.6 | ||
222 | 扫除口 | 地面扫除口 150 | 10个 | 5 | ||
223 | 扫除口 | 地面扫除口 75 | 10个 | 9 | ||
合计 |
附件03-(略)
本合同单价及(略):
单价应包括所有有关的费用,如劳保用品费、生产工具费、自身队伍人员的劳动保险费、医疗费、工期费、酷热天气施工费、成品保护费、甲方要求的所有合理性的机电色彩标识费、超高施工费及人工降效、材料二次(略)围及生活区)、临时设施(除承包人提供之外的临时设施)、安全防护、安全文明施工费、测量试验配合费、夜间施工费、垃圾清至现场指定地点、竣工清理费、环境保护费、远征施工增加费、承包人提供材料的卸车及保管费及与其他分包方的配合照管费等。 若合同约定(略),则该部分费用从总价中扣除。 本工程合同清单中虽未对超高费、调试费、夜间施工人工降效等费用单独列项,但超高费、调(略),无论何种情况分包方都无权提出追加。停电停水、待料停工、机械修理待工、其他分包方引起和其他原因停工的费用等。注:分包人不(略)。
本工程综合单价中包含工程验收的一切费用,分包单位必须无(略),无论何种情况分包方都无权提出追加。
附件04-(略)
××项目 | |||||||
××标段 分包工程 | |||||||
分包评价表(只适用主结构、二结构、机电、装饰分包) | (略) | ||||||
序号 | 分项名称 | 建筑(略) | 打分(满分5分) | 平均分 | |||
机电部 | 安全部 | 质量部 | 物资部 | ||||
1 | 安全施工 | ||||||
2 | 质量施工 | ||||||
3 | 文明施工 | ||||||
备注:上述三项价格为平均分占满分比例*该项价格,作为每月的此项价格支付。 | |||||||
签字栏: | |||||||
机电部: | 安全部: | 质量部: | 物资部: | ||||
机电经理: | 项目经理: |
附件05-履约责任承诺书、劳务承诺书、分包退场承诺书
履约责任承诺书
致:(略)
我 (略)有限公司作为(略)机电劳务分包工程的分包方,为了优质高效完成施工任务,在完全履约《建设工程合同》中我方的义务的同时向贵司作进一步承诺。并在此声明:本承诺书与施工分包合同具有同等法律效力。
1、我司所签订合同条款已充分考量,为双方洽商一致后的真实结果,对前期的资金投入已有充分准备,合同价款(略),不要求贵司支付未经业主结算的工程费用。我保证不以任何理由中途停工,忠诚全面的执行本项目分包承包合同。
2、为了保质保量的完成该项目,合同签订后我司驻现场项目负责人(劳务队长)(姓名)、技术负责人(姓名)作为本工程主要管理人员,同时保证安排质检员(姓名)、专职安全员(姓名)、专(略)(姓名),自开工之日起至工程竣工验收将常驻现场,严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理,约定人员于年月日前不到齐同意由贵公司派入,工资按实发金额双倍由贵公司扣除,到现场管理人员无专业证书视为没有到场。
3、我作为分包负责人,保证每月在工地不少于15天,自行离开工地自愿接受元/天的违约金;驻现场管理人员每月在工地不少于24天,自行离开自愿接受元/天的违约金。3日内以现金形式交至项目部,逾期未交的从履约保证金中双倍扣除。
4、我司承诺驻现场管理人员、施工人员保证服从贵司管理,听从贵司派遣,如不服从管理、不听从派遣或发生违纪违法事件,自愿接受元/次的违约金。3日内以现金形式交至项目部,逾期未交的从履约保证金中双倍扣除。
5、我司承诺按照施工图纸、合同条款、工程建设标准对该工程的施工进度、质量、安全和文明施工全权负责,并愿意承担由于施工进度、质量达不到要求以及施工伤亡事故造成的不良影响和后果。
6、同意按万元缴纳履约保证金,以承担施工过程中的过程管理责任。
7、保证按照贵司相关管理制度严格进行管理,确保不给工程承包单位带来声誉、形象、经营等方面的负面影响和相应的法律纠纷,若因我司负责经营管理(略)承担,并以履约保证金及项目的应收款项作为担保。
8、保证本项目相关人员按时参加项目部组织的各项会议,对于施工过程中发生的各种情况及时处理并向有关人员报告、不得有所隐瞒,双方相互沟通,缺会的同意接受(略),3日内以现金形式交至项目部,逾期未交的从(略)。
9、本人承诺贵公司现场管理人员及监理人员开具的罚款单及整改通知单及时签收并且及时整改,不签收同意接受罚500元/次,3日内以现金形(略),逾期未交的从履约保证金中双倍扣除。
10、若因现场施工中本人承包范围出现的问题遭投诉,同意从履约保证金中扣除罚款****元/次。
11、本人承(略)年月日完成竣工交付,若未完成,保证金万元及(略)(人工费按建筑面积每平米元计算)以外的合同价款一并由贵公司扣除,并且承担由此给贵公司造成的损失。
12、本人承诺除贵公司供应材料质量原因以外的一切原因导致质量责任由本人承担赔偿及维修,并且本人所有工人安全责任及事故赔偿。
13、本人同意于年月日达不到,自愿放弃承包权,由贵公司直接接管工人队伍,保证金万作为罚金贵司不予退还。
承诺单位:(略)
队伍负责人:(略)
(略)
劳务承诺书
致:(略)
为了维护正常生产秩序,保障农民工的合法权益,杜绝上访事件的发生,维护我公司及贵单位的信誉,我(略)有限公司做出如下承诺:
1、工人进场后,及时与工人签(略),工资标准不低于元/月.人,双方签字盖章(工人不会写字(略)),并将劳动合同上报项目部劳务管理员备案。
2、及时给项目部提供相应的劳务资料,包括:进出场记录,身份证复印件,人员花名册,劳动合同,上岗证,考勤表等相应的劳务资料。
3、认真执行月清月结制度,每月按时给工人发放工资。发完工资在工资表及考勤表复印件上盖劳务公司公(略)。
4、及时为我公司所雇用的劳务人员办理相关证件,使之持证上岗,以确保工程施工质量。
5、落实我公司劳务监督、管理职能,杜绝农民工上访事件的发生,如有类似事件发生由我劳务公司负责解决。
6、劳务合同签订后,及时进行相关备案,并返回到贵单位项目部备案。
承诺单位:(略)
分包负责人:(略)
(略)
分包退场承诺书
我(略)有限公司 在项目部的工程已经完工,工人已全部撤场回家。我劳务公司在该项目上所有雇佣劳务工人的工资均以足额发放,如发生劳务纠纷事件,由我劳务公司全权负责,与 工程无关。
特此证明
劳务(略):
队伍负责人(略):
(略)
附件06-(略)
本分包工程适用的工程建设标准:
1、施工图纸及设计师的要求
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB****-****
3、《给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB(略)
4、《给水排水管道工程施工质量及验收规范》GB****-****
5、《室内管道支架及吊架》03S402
6、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB(略)
7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-****
8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-****
9、《建筑施(略)
10、《工程建设标准强制性条文--房屋建筑部分》
11、其它相关规范、标准、规程
12、国(略)
13、补充说明:
上述标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处,按(略)
附件07-(略)
附件08 -(略)
劳动合同编号:
劳 动 合 同
甲方(用人单位):
住所:
法定代表人(或合法授权人):
法定代表人(或合(略))身份证复印件(正、反面):
乙方(劳动者):
住址:
身份证号码:
乙方身份证复印件(正、反面):
甲乙双方在平等自愿的基础上,按照《(略),就甲方招用乙方一事,经协商一致达成本合同,供双方遵照执行:
第一条 劳动合同期限: (略)
第二条 工作地点:
第三条 工作内容:
1.乙方同意在甲方担任职务,乙方具体工作内容按照甲方的岗位职责要求执行。
2.若因乙方不胜任该工作,甲方可调整乙方的岗位并按调整后的岗位确定一方的薪资待遇;如乙方不同意调整,甲方可以提前(略)通知乙方解除劳动合同,经济补偿金按照国家规定发放。
3.在工作过程中,因乙方存在严重过失或者故意造成甲方损失的,甲方(略)。
第四条 工作时间和休息休假:
1.(略):具体工作时间由甲方根据生产经营需要安排,乙方应当服从。
2.休息休假:(略)
第五条 劳动报酬:
1.乙方月工资标准为人民币元(若实行计件工资的按照以下标准计法工资:(略)
2.因生产经营需要,甲方安排乙方**工作时间或者在休息日或者法定休假日工作的,甲方按国家规定的标准发放加班费。
3.甲方保证按月发放工资,具体发放日期为。
第六条 社会保险:
1.甲方按照国家的规定为乙方办理各项社会保险,缴纳社会保险费;
2.依法应由乙方个人负担的社会保险费,甲方从乙方应(略),乙方不得有异议。
第七条.劳动保护、劳动条件和职业危害防护:
甲方为乙方提供劳动所必需的工具和场所,以及其他劳动条件;保证工作场所的符合国家规定的安全生产条件,并依法采取安全防范措施,预防职业病。
第八条 甲方依法制定和完善各项规章制度,乙方应当严格遵守。第九条 乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、知识产权、公司机密等任何不宜对外公开的事项,否则(略),应当承担赔偿责任。
第十条 乙方承诺在签订本协议时,未与其(略)。否则,给其他单位造成损失的,由乙方单独承担责任,与甲方无关。
第十一条 劳动合同解除或终止:
1.若乙方需解除劳动合同,应当提前(略)以书面的形式通知甲方;
2.有关解除(略),按照《劳动合同法》等法律、法规有关规定执行。
3.在解除或者终止劳动合同时,乙方应当将正在负责的工作事项以及甲方交付乙方使用的财物与甲方指定的工作人员进行交接。因乙方原因未办理交接造成甲方损失的,由乙方赔偿。
4.因解除或者终止劳动合同,乙方依法应获得经济补偿金,但乙方未与甲方办理工作交接前,甲方暂不支付经济补偿金。
第十二条 因履行本合同发(略),双方本着合理合法、互谅互让的原则协商处理;协商不成的,任何一方可依法向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
第十三条 本合同未约定的事项,按照法律、法规、行政规章以及地方性法规等规定执行。
第十四条 本合同自双(略),一式二份,双方各执一份,本合同的任何(略),应当以书面形式经双方签字或者盖章确认。
甲方(盖章): (略)
分包负责人(略):
(略)
附件09-(略)
(略)
我叫自愿到 (分包)项目从事工种作业,是(施工队)工人.
为配合规范工程管理,维护正常的施工秩序,本人作如下承诺:
本人与(分包)签订劳务合同,与其发生劳务关系,在其领导下进行各项工作。服从管理按承诺书履行自己的职责。
1. 服从执行总包、分包及施工队的各项制度管理。如有违反,愿接受处罚。
2.施工生活过程中团结友爱,不打架,不闹事,不做违法乱纪的事。当与工友,班组发生矛盾时,即时向领导或(略),求得**,公正解决。
3.当自己合法权益受到侵害时(如劳资纠纷,工伤事故纠纷等),向劳动合同单位(分包)申述。通过合法途径取得解决,或越级(略),决不采取任何过激行为。不打架闹事,不破坏生(略)。如有无(略)。
5.(略):虽本人在项目从事施工作业,但劳务合同关系是本人与(分包)的关系,与项目部没有任何劳务关系。如发生劳务纠纷会自觉向劳务合同关系方(分包)申诉协商解决。
承诺人(略) 日期年 月日
班组长(略) 日期年月日
劳务队长(略) 日期年月日
注:本进场施工承诺书一式三份,总包方.分包方.操作工人各一份。
附件10 -(略)
附件11 -(略)
(略)
本人,自年月日至年月
日在项目经(略),应得报酬共计元,已全部由劳务队结清,与项目经理部无经济纠纷,特此承诺。
承诺人(略):
班组长(略):
劳务队长(略):
年月日
附件12-(略)
履约授权委托书
委托单位:(略)公司
法定代表人(负责人):(略)
委托代(表)理人:(略)
身份证号码:
我公司现委托 为我公司在工程的委托代表(理)人。
该代表(理)人在工程中的权限为:代表我方进行合同履行及施工管理,代表我方签署任何文件和处理与工程有关的所有事务等。
代表(理)人的行为,我方无条件接受。
授权单位:(略)年月日
附:代表人身份证复印件(复印件要加盖委托单位公章)
代表人签字:(略)
身份(略)(二代身份证双面)
(略)
一、甲方授权
授权声明:我(项目经理)现授权(姓名)身份证为本项目现场物资材料管理人,负责对接乙方物资管理工作,每次收发料必须经过甲方和乙方现场物资材料管理人共同签字确认予以生效。代签或者不签,甲方有权利拒绝乙方提出的一切领料要求,由此所带来的一切损失由乙方负责。
甲方项目经理:(略)
甲方(略)人:(略)
(略)
(略)
一、(略)
授权声明:(略)
为本项目现场物资材料管理人,负责对接甲方物资材料管理工作,仅(略)人签字生效,严禁代签,由此造成的任何损失,由乙方承担。授权人有义务对甲方进场材料验收,当场验收合格的材料不允许在后续使用过程中提出质量问题。
乙方名称:(略)
乙方法定代表人:(略)
乙方(略)人:(略)
(略)
附件13 -(略)
分包(略) |
项目名称:(略) |
申请分包单位:(略) |
签证单编号:(略) |
□业主指令、(略) |
是否涉及零星用工/零星台班 是□;否□ |
签证内容描述及签证金额计算过程: |
分包单位(盖章): 分包经办人签字: (略) |
机电责任师评审意见: |
签字: (略) |
机电经理评审意见: |
签字: (略) |
商务经理评审意见: |
签字: (略) |
执行经理评审意见: |
签字: (略) |
大项目经理评审意见: |
签字: (略) |
注:1、同一签证内容,金额超过(略)元的签订补充协议;2、发生签证事件后3天内办理签证手续,否则视为分包人放弃,不予办理;3、无现场分包签证申请单不予办理分包签证;4、本签证单一式两份,办理完成后交商务经理存档 |
附件14-职业安全卫生与环境管理协议
职业健康安全卫生与环境管理协议
为遵守国家和地方环境法律、法规及(略)职业健康安全卫生和环境管理方针,满足国家新《职业病防治法》、《环境保护法》和总包单位ISO****、OHSAS****体系认证标准等要求,保证项目施工生产安全文明健康有序进行,甲乙双方协议如下:
一、甲方责任/义务
1、甲方负责对乙方进行职业健康安全卫生管理体系和环境管理体系的培训;推行由公司下达的职业健康安全生产目标、指标、管理方案;制订有关职业健康安全卫生与环境管理的措施和规定;
2、甲方定期对乙方进行职(略)
3、甲方负责协助乙方做好危险源的识别,并负责对乙方进行重大危险源实施控制的措施与要求的交底工作,监督检查乙方的执行情况;
4、甲方有权对乙方职业健康安全卫生与环境管理进行监督检查,乙方应配合,如乙方由于管(略),乙方须采取有效措施加以改善,确保影响降到最低,并承担相应费用;
二、乙方责任/义务
1、乙方须严格执行环境管理体系标准、职业健康安全卫生管理体系标准,认真贯彻执行国家及地方法律法规要求,执行有关规定;
2、乙方须严格贯彻执行国家及地方法律法规、甲方环(略)全卫生与环境管理的各项管理规定,并制订相关的环境、职业安卫管理保证措施,经甲方审核后批准实施;
3、乙方负责组织所属员工接受甲方环境管理、职业健康安全卫生管理知识的教育培训,通过考核后方可上岗作业。
4、乙方必须遵守国家及**市政府有关施工扰民、噪(略)之降低至现行文件规定允许的程度,并且承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用;
5、乙方垃圾清理及消纳应严格按甲方《污染物(扬尘、噪声、废水、废弃物)控制及(略)。
6、乙方负责指定其有相应管理能力的安全技术人员在甲方指导下辨识所承包工程实施中的危险源,并采取有效控制措施。
7、乙方应严格贯彻执行甲方关于施工安全管理、技术管理、现场防护、施工用电、机械、化学危险品管理、消防保卫及保护女工和未成年工的各程序。
8、乙(略),负责现场人员的职业病防治工作。
9、乙方应对接触职业病危(略)在岗前、岗中、岗后对其健**期进行职业病专项检查,并承担其相应检查费用。
10、在建筑施工中,乙方须采取有效措施,防止噪声超标或机械漏油污染环境;杜绝敲击等人为噪音,要定期进行噪音检测;(略)棚要封闭,以减少噪声、粉尘的排放;有义务创新方式方法,减少不必要浪费,倡导使用节能减排措施
11、乙方须采取必要措施保护施工现场周围的环境和施工现场的环境,在施工中若遇古树、文物要按照《**市古树名木保护管理条例》和《中华人民**国文物保护法》执行,严禁对自然环境造成破坏,发现文物立即停止施工及时上报。
12、乙方须按规定对建筑施工过程中产生的废气物进行分类堆放并及时清运。
13、乙方(略),须严格按甲方的要求作好环境保护,生活区应遵守《**市外地务工人员食宿基本标准》加强节水节电管理,食堂废水先经隔油处理,再向外排放,并按要求进行废水监测。
14、加强(略)(包含工程车辆及附属用车)的日常维护和保养,并对机动车辆进行定期检查,以保持机动车性能良好,手续齐全,尾气年检合格;
15、乙方在施工中应保证施工、生活及办公废弃物得到有效控制与管理,本着“节约**,减少环境污染”的原则,确保废弃物处理后不对环境造成二次污染;
16、乙方负责处理废弃物必须执行国家(略),最大(略)。
17、对于乙方负责处理的废弃物,甲方有(略)。如乙方在处理过程中对环境造成污染,甲方有权另行(略),发生费用由乙方承担,甲方保留(略),乙方应承(略),甲方有权追责。
18、废弃物必须及时处理到合理、合法,有处理能力的场所,不得随意排放。如乙方在处理过程中对环境造成严重污染,一切责任由乙方负责。
19、乙方(略)。
20、分包方应严格按甲方的《工程项目文明施工管理实施细则》规定组织施工。分包方应设专职文明施工管理员协调各班组文明有序施工,并组建专职班组负责现场文明施工保障工作;
21、现场建筑材料、废料应按照甲方的施工平面布置图指定的位置整齐分类堆放,分包方应随时将施工垃圾清运出施工现场,且分包方使用的生活设施应保持整洁和卫生,并对使用的(略),对破坏的设施进行赔偿;
22、乙方如违反上述规定造成人身伤害、社会影响、环境破坏及甲方损失,由乙方承担全部责任和损失(包括但不限于无偿修整和恢复在施工过程中受到破坏的环境及赔偿业主/甲方的损失(略)
附件15-安全生产与消防保卫协议
安全生产与消防保卫协议
总包方(甲方): (略)
分包方(略):
为贯彻执行国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,根据《中华人民**国安全生产法》、《中华人民**国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定,明确双方的安全生产责任,确保施工安全,双方在签订建筑安装工程合同的同时,签订本协议。
一、工程安全责任目标
1、杜绝重伤以上安全生产责任事故,因工轻伤事故不超过百万工时1人;
2、杜绝重大机械事故及急性中毒事故;
3、杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故;
4、杜绝聚众闹事、上访、治安、环保等不良事件发生;
5、工程承包(略),所辖工人劳动防护用品佩戴齐全、达标,无职业伤害事故发生。
二、总包方权利、责任和义务
(一)政策、法规
必须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策,严格执行有关劳(略)。
(二)保证体系
建立健全施工现场安全生产保证体系,设立安全生产管理机构,包括主抓安全生产的领导,配备专职安全员。制定施工现场安全管理制度,对施工现场的安全生产负总责。定期布置、实施(略)。
(三)安全检查
对总承包范围内(略)。对检查中发现的隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。对于业主的各项经济处罚分包方相应承担,总包(略)。对于违章指挥、违章操作的,应当立即制止,有依法查处和纠正的权利,对于总包方做出的决定,分包方须及时(略)。
(四)安全资质
严格审查分包方《企业法人营业执照》、《施工单位资质证书》、《安全生产许可证》、《特种作业操作证》等有效证件,不得将工程分包给不具备相应资质(或资格)的分包方。
(五)编制施工安全技术方案
负责编制的施工组织总设计中应制*(略)供给分包方以遵照执行。
(六)安全(略)
1、入场教育:负责对分包方的管理人员、施工人员进行入场三级教育培训管理,并具体负责经理部级安全教育培训工作,并对施工队(班组)级安全教育进行监督、管理。
2、年审考试:组织现场各级管理人员参加安全培训,培训结束后进行安全年审考试,合格者办理《安全生产资格证书》,持证上岗。
3、转场教育:对分包方工人变换施工现场必须实施转场教育。
(七)建立特种作业人员备案档案
(八)设备、设施验收制度
由总包方提供的机械设备、脚手架等设施,在搭设、安装完毕提交使用前,总包方应**分包方共同按规定验收,并做好验收及交(略),严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
(九)按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报;
(十)有义务对分(略)
(十一)有义务对分包人开展的安全生产活动提供帮助。
(十二)总包方可要求分包方立刻撤走任何现场被他认为是没有遵守政府相关部门及地方当局发布的安全条例和指令的人员,无论在任何情况下,此人不再雇佣于现场。
三、分包方权(略)
(一)政策、法规
必须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动(略)、条例、规定。
(二)保证体系
按总包方制定的安全生产保证体系,建立健全(略),设立分包方的安全生产管理机构,包括但不限于任命主抓安全生产的领导、(略)场的安全生产及由此产生的后果承担全部责任;定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全生产情况;并严格服从、及时履行总包方有关安全生产的全部相关要求。
(三)用工制度
1、分包方须(略),《**市建设工程劳务管理若干规定》,《**市卫生防疫管理规定》以及其它关于施工企业管理的相关的法律、法规及条例。任何因为分包方违反上述条例造成的案件、事(略)包方的经济损失由分包方承担。
2、分包方须持有**市建设管理部门核发的《**市建筑业企业施工项目交易备案注册证书》、**省(市)住房和城乡建设厅(委)核发的《安全生产许可证》【需在规定的有效期内】。并按总包方要求提供企业法人营业执照、施工单位资质证书、安全生产许可证等有效的复印件,复印件应字迹清晰,容易辨认,并加盖单位行政公章;[不得对复印件再次复印]。
3、分包方应遵守总包方制定的《中建一局东北区域公司劳务管理实施细则》及总包方其它的关于分包管理的所有制度、规定等。
(四)安全生产
1、分包方(略),或出具上级主管单位(法人单位)的委托书分包与自己资质相符的工程。
2、分包方熟悉并能自觉遵守、执行《**市卫生防疫管理规定》、《建设工程施工现场管理规定》、《**市〈建设工程施工现场管理规定〉实施细则》、《**市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》、《**市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》、《**市建筑施工现场安全防护基本标准》、《**市实施办法》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其它中华人民**国国家政府(含地方政府)、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规,规范、标准及各项规定。能积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。
3、分包方必须尊重并服从总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按合同有关条款、会议纪要或其他任何文件要求加强自身管理,履行己方责任。
4、分包方必须执行下列安全管理制度
(1)安全技术管理制度
分包方必须执行总包方总体工程施工组织设计和安全技术方案。分包方编制的单项作业安全防护措施,需报总包方审批。改变原方案必须重新报批。
分包方须执行安全技术交底制度和班长班前安全讲话制度;并跟班检查管理。
(2)分包方必须执行安全教育培训持证上岗制度
分包方项目经理、现场经理、技术负责人、工长等施工管理人员须接受培训,参加总包方(略),合格者办理《安全资格上岗证》,考试合格后方可上岗。
分包方一般工人入场一律接受三级安全教育,并负责对本单位施工人员进行施工队(班组)级安全教育培训,考试合格方准进入施工现场。如果分包方的(略),必须提出计划报告总包方,对变化的人员按规定进行教育、考核后方可上岗。
分包方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有有效证件(全国通用的IC卡证),持证上岗。
分包方工人变换施工现场必须实施转场教育。
分包方必须执行周一安全活动一小时制度。
(3)分包方必须执行安全生产检查制度
分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门(略)
分包方必须接受政府行业主管部门及监督管理部门的安全生产检查。
分包方必须自(略)。
分包方必须设专职安全人员实施日常检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
分包方必须严格执行检查整改消项制度。
(4)分包方必须执行安全防护设施、设备验收制度
分包方自带施(略),机械性能良好、安全防护装置灵敏可靠。
分包方的中小型机械设备和一般防护设施执行自检后,报总包方经理部验收,验收通过后方可使用。
分包方的大型防护设施和大型机械设备须申报总包方接受专职部门(公司级)的专业验收,验收(略)。
分包方必须按规定提供设备技术数据,防护(略),设备履(略)(安装)方案。其方案必须满足总包方所在地政府相关规定。
分包方须(略)。
(5)分包方必须执行重要劳动防护用品认定厂家、认定产品的采购制度。凡重要的劳动防护用品必须按总包方指定厂家购买。如:安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、配电(略)
(6)分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量满足供应制度。
(7)分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
(8)分包方必须严肃执行员工因工伤亡报告制度。
分包方员工在施工现场于工作时间内从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。
如果分包方所辖施工部位发生生产安全事故,分包方现场负责人应立即通知总包方现场代表,报告事故详情,由总包方负责上报政府有关部门。若事故有人员伤亡或会产生较大财产损失,分包方再上报事故情况的同时,应迅速组织人员做好以下两件事:(1)抢救伤员,采取安全有效措施排除险情,制止事故蔓延扩大。(2)保护好事故现场。特别要注重事故现场能提供有关物证的主要场所。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做出记录或拍照。
分包方要积极配合总包方及总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查,不得提供伪证,不准隐瞒不报。
分包(略)的经济责任及法律责任。
e、如(略),无论事故的(略),分包方须做好事故的善后处理工作。总包方不直接对伤亡者及其家属。分包方应当承担因为分包方事故的善后处理不当而发生的影响总包方工作的事件给总包方及其他承包商造成的经济损失及相关的法律责任。
(9)分包方必须教育并约束员工严格遵守施工现场安全管理规定,对遵章守纪者给予表扬,对违章作业,违章指挥,违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。本分包工程必须贯彻执行安全生产的各种规范、标准。严格执行总包单位的“项目管理手册”。
(五)安全防范
1、分包方要对所有工程范围内工作人员的安全负责。分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施确保所有工作场所安全,不存在妨碍工人安全和卫生的危险,并保证建筑工地的所有人员或附近的人员免遭工地可能发生的一切危险。分包方的专业分包商和他在现场雇佣的所有人都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条款。
2、施工工地上在工人可能经过的每一个工作场所和任何其它地方均应提供充足和适用的照明,需要时提供手提式照明设备。
3、施工现场和工人操作面,必须严格按国家、政府、总包方规定的安全生产、文明施工标准搞好防护预防工作,保证工人有安全可靠、卫生的工作环境,严禁违章作业、违章指挥。
4、分包方应提供和实施配戴有效的安全帽,若有必要还需配戴面罩,眼罩,护耳、(略)。
5、分包方应在签约之后30天内,呈送安全防范方案详述将要采取的安全措施以报总包方批准。但此批准并不减轻分包方的安全责任。
6、分包方应严格按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质[****]91号)第十四条要求,配备现场专职安全管理人员(50人以下至少配备一名专职安全管理人员,配备人数不得少于工程施工人员总人数的5‰(略)负责安全检查、贯彻安全方案和措施并执行。
(六)消防保卫
1、分包方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设主管部门、施工所在地政府及专业主管部门制定的有关消防、治安、交通安全管理规定。分包方应严格按总包方消防保卫制度及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工,并接受总包方的安全检查;对总包方所签发的隐患整改通知,分包方在总包方指定的期限内立即整改完毕,逾期不改或(略),总包方有权按规定对分包方进行经济处罚。
2、分包(略),必须到总包安(略),动火前(略),动火作业部位要自行配备灭火器材,并采取(略),方可组织施工。
3、分包方需配备至少一名专/兼职消防保卫人员,负责本单位施工作业区和生活区消防保卫工作,及时消除火灾隐患。
4、凡由于分包方管理及自身防范措施不力或分包方工人责任造成的刑事案件、火灾、交通【含施工现场内】等事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由分包方独自承担,因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿,总包方可对其进行经济处罚。
(七)现场及其人员管理
1、严格遵守《**市建设工程施工现场管理办法》相关规定;
2、分包方必须遵守现场安全文明施工的规定,在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合总包方CI战略的要求,按总包方的规定执行,在施(略),对全体施工人员的服装、安全帽等进行统一管理。
3、分包方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法暴乱或妨害治安的行为,保持**安定并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害,由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责。
4、分包方应配合总包方建立工地章程,订立在工地执行工作时需遵守的各项制度,工地章程应包括以下几方面的规章,但不限于此。
a、保安;
b、施工安全;
c、(略)
d、卫生;
e、防火、其它保护临近环境的规章。
5、分包方在现场应设置应急工作负责人,组建应急救援小组。应急小组人员应定期参加总包单位应急专业知识培训和演练活动,并负有专门处理和应对现场突发事件的职责。分包单位应急负责人,应有现场决策权和人员调动的权利,紧急情况发生时,有权对所辖分包全部人员发出指令,有权临时采取有效的安全措施,阻止事故或不(略)。若发生事(略),不能得到及时有效控制,造成(略),均由责任方承担。
6、分包方(略),以保证其劳务人员的安全。在整个合同期间自始至终在工人(略)取适当的安排以预防传染病,并提供所有(略)。
7、分包方应配足合格的质量检查人员,配备足够的质量检测工具。要指定专门的质量负责人进行整个施工现场的质量管理和检查工作,特别是高支模等危大施工项目,要确保施工过程中各工序质量达标,验收合格。
(八)分包方对于在本协议书中所提及的各种法律、法规、规章、制度、规范等全部文件均明确知悉其内容,对于本协议中涉及的总包方内部的各种规章制度、管理办法、施工组织文件等全部提及的文件,均已经从总(略),对其中的全(略)。
四、协议书的份数
本协议书正本一式两份,具有(略),由双方各执一份。
本协议书副本两份,双方各执一份。
五、有效期
本施工安全协议之有效期同分包合同协议条款。
附件16:
优先支付工人工(略)
(****版)
致 公司:
在 工程的施工过程中,若我方,需要(略)(包括民工)时,为保护工人的合法权益,优先支付工人工资,将保证做到:
1、我公司一定认真执行相关文件精神及合同约定,如期、足额支付工人工资,按月结清,不发生拖欠现象,并且保证按照国家、行业规定雇佣和使用工人,工资发放记录与进场人员花名册、考勤表一致,发放表以班组分类,工资(略),由本人签字领取。
2、我公司在工程正式开工后,会及时与所属各施工班组签订用工协议、配合总包方开展工人维权教育、根据用工协议制订支付工人工资计划。
3、我司的分包单位雇用和使用工人的,我方将要求分(略),并负责督促其按照合同规定及时结付工人工资。如因我方未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠工人工资的,将由我方先行支付,总包方可从支付给我方的工程款中扣回相应款项。我方对农民工及劳务分包单位清偿拖欠工人工资工作负主体责任。
4、如果发生违反规定拖欠或克扣工人工资行为,造成工人上访,及其他突发事件(略),我方承担因此而引起的法律、经济等相应责任。
公司名称(盖章):
法人代表或委托代理人(略):
项目经理(略):
(略)
附件17:
工人工资足额支付证明
(****版)
致 公司:
我公司承揽 项目的 (主体结构劳务(略))工程施工,我司已按照与工人约定的工资标(略)证明之日止,我司未拖欠工人工资,详见(略)。
特此证明!
出具人: (略)
法人代表或委托代理人(略):
项目经理(略):
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多安丘市招标采购信息
- 石狮市人民法院关于石狮湖滨林边侨光
- 11月28日
- [单轮竞价]南江县关门乡人民政府多
- 11月28日
- 贵阳市2018年惠民生鲜超市绩效评
- 11月28日
- 各投标单位:
- 11月28日
- 关于对市南区2019年度工程系列中
- 11月28日
- 大唐辽宁分公司所属企业任期经济责任
- 11月28日
- [慈溪市·机动车保险服务]关于车辆
- 11月28日
- 盘锦港荣兴港区10万吨级航道工程-
- 11月28日
- 四川省甘孜藏族自治州甘孜县林业和草
- 11月28日
- 关于互助县顺天测绘有限公司测绘资质
- 11月28日
- 桂林市象山区人民法院关于拍卖桂林临
- 11月28日
- 莲溪路(南亭路-施耐庵路)工程勘察
- 11月28日
-
安丘市建材网
安丘市采购信息网
安丘市政府公开信息
安丘市公共资源交易网
安丘市电力交易中心
安丘市交易中心
安丘市房产交易中心
安丘市工程交易中心
安丘市钢铁交易中心
安丘市建设交易中心
安丘市招投标交易中心
安丘市政府交易中心
安丘市造价信息网
安丘市市政工程信息网
安丘市水利工程信息网
安丘市通信工程信息网
安丘市医药招标网
安丘市建筑招标网
安丘市工程招标网
安丘市建设招标网
安丘市施工招标
安丘市装饰工程招标
安丘市建设工程网
安丘市水利招标信息网
安丘市电力招标网
安丘市建委招投标网
安丘市建筑管理网
安丘市建设信息港
安丘市教育招标网
安丘市装修招标
安丘市人力和社会保障局
安丘市建设网
安丘市总包工程
安丘市政府工程招标
安丘市工程施工招标
安丘市工程公开项目
安丘市工程采购信息
安丘市招标投标采购平台
安丘市省市工程建设网