位置>千里马招标网> 招标中心> 集美大学高层次人才周转房装修/改造项目
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
福建省政府采购合同
编制说明
1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
2、签订合同时,采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的,双方均不得对规定进行变更或调整;招标文件第五章未作规定的,双方可通过友好协商进行约定。
甲方:(略)
乙方:(略)
根据招标编号为[****]GK[CS]****的(略)高层次人才周转房装修改造项目项目(以下简称:“本项目”)的招标结果,乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商,就以下事项达成一致并签订本合同:
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分:
1.1合同条款;
1.2招标文件、乙方的投标文件;
1.3其他文件或材料::《高层次人才周转房装修改造项目施工合同》。。
2、合同标的
解锁编辑
包号 | 品目号 | 品目编号 | 品目名称 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 | ||||
1 | 1-1 | B07 | 装修工程 | (略)高层次人才周转房装修改造项目 | 1 | 项 | 国内 | (略).28 | (略).28 | 按磋(略) | 按磋商文件执行 | 无 | ||||
合计: | (略) |
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写:贰佰贰拾贰万肆仟伍佰叁拾贰元贰角捌分(¥(略))。
4、合(略)
4.1交付时间:(略)
4.2交付地点:(略)
4.3交付条件:(略)
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定,具体如下:
具有合同(略)。
6、验收
6.1验收应(略),具体如下:
执行《建(略)(示范文本)》(GF-****-****)的合同通用条款。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收:
不邀请。
7、合同款项(略),具体如下:
解锁编辑
支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 | 预期支付时间 (用于采购贷申贷,为空(略)) |
1 | 80 | 成交供 应商根据施工进度申请支付工程款。采购人接(略),经审核确认后7个工作日内(节假日顺延)支付当期工程进度款;以银行转账方式支付工程进度款,每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期进度款的80%;进度款支付累计达到合同价款的80%时,停止支付进度款。 | |
2 | 15 | 在工程竣工验收合格交付使用后,且出具竣工结算审核结论书20个日历日内按审核结果支付至结算价的95% | |
3 | 5 | 质量保修金,于保修期满后20天内一次性无息支付完毕。 |
8、(略)
无。
9、合同有效期
自合同签订之日起至保修期满。
10、违约责任
1.发包人违约责任:执行《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)的通用条款。2.承包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的。发包人有权按照转包或者违法分包合同价款的10%计算作为承包人违约金。(2)承包人违(略),发包人有权要求承包人自行承担更换材料和损失;无法更换的,发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。(3)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复或拒绝按发包人要求进行修复的,发包人有权自行修复并按照修复费用的30%计算承包人违约金。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品;乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控,任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关,乙方应与第三方交涉,并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果;若甲方因此而遭致损失,则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不(略)乙方中标资格将被取消;甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理,具体如下:执行《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-****-****)的通用条款。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成,则通过下列途径之一解决:
提交仲裁委员会仲裁,具体如下:。
向人民法院提起诉讼,具体如下:(略)
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于(略),允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本(略)免、不能克服的客观情况,包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、(略)
14、合同条款
根据实际情况填写。招标文件(略),双方均不(略),双方可通过友好协商进行约定。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜,双方可另行补充。
15.3本合同自签订之日起生效。
15.4本合同纸质文件一式拾份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本(略),以备案电子文本为准,具有同等效力。
15.5其他:(略)
甲方: | (略) | 乙方: | (略) |
住所: | 福建省厦门市(略) | 住所: | 厦门市湖里区枋钟路(略) |
单位负责人: | 单位负责人: | 杜志坚 | |
委托代理人: | 委托代理人: | | |
联系方法: | (略) | 联系方法: | (略) |
开户银行: | 开户银行: | 中国建设银行厦门江头支行 | |
账号: | 账号: | (略) |
签订地点:(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多厦门招标采购信息
- 三河镇防洪排涝设施提升改造工程项目
- 12月02日
- 清河县2019年连庄镇高标准农田建
- 12月02日
- 浦口区江浦实验小学校园文化改造工程
- 12月02日
- [0]办公及业务用房装修改造项目的
- 12月02日
- 汕头市金平区岐山街道社区卫生服务中
- 12月02日
- 中国人民银行六盘水市中心支行发行库
- 12月02日
- 嘉兴市南湖区大桥镇天明花苑B区13
- 12月02日
- 兴业县石南镇人民政府兴业县城南区填
- 12月02日
- 巢湖市苏湾镇梁帝村(小油坊、贾庄)
- 12月02日
- 汕头市金砂第二小学金砂二小水电零星
- 12月02日
- 巢湖市苏湾镇梁帝村(小耿)村庄复垦
- 12月02日
- 高新区北区贺北股份合作社贺北新村菜
- 12月02日
-
厦门建材网
厦门采购信息网
厦门政府公开信息
厦门公共资源交易网
厦门电力交易中心
厦门交易中心
厦门房产交易中心
厦门工程交易中心
厦门钢铁交易中心
厦门建设交易中心
厦门招投标交易中心
厦门政府交易中心
厦门造价信息网
厦门市政工程信息网
厦门水利工程信息网
厦门通信工程信息网
厦门医药招标网
厦门建筑招标网
厦门工程招标网
厦门建设招标网
厦门施工招标
厦门装饰工程招标
厦门建设工程网
厦门水利招标信息网
厦门电力招标网
厦门建委招投标网
厦门建筑管理网
厦门建设信息港
厦门教育招标网
厦门装修招标
厦门人力和社会保障局
厦门建设网
厦门总包工程
厦门政府工程招标
厦门工程施工招标
厦门工程公开项目
厦门工程采购信息
厦门招标投标采购平台
厦门省市工程建设网