位置>千里马招标网> 招标中心> [JG2019-7274]芙蓉大道快速化改造项目(长沙段)涉长株潭城际铁路工...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
芙蓉大道快速化改造项目(**段)涉长株潭城际铁路工程施工监理
招标公告
招标编号:(略)
招标条件
本招标项目芙蓉大道快速化改造项目(**段)涉长株潭城际铁路工程施工监理)已由 **市发展和改革委员会以长发改审〔(略) 批准建设,项目业主为**市公共工程建设中心,建设资金来自财政资金,招标人为**安茂铁路工程咨询有限公司。项目已具备招标条件,现进行公开招标。
项目(略)
2.1项目名称:芙蓉大道快速化改造项目(**段)涉长株潭城际铁路工程施工监理
2.2工程地点:(略)
2.3工程建设规模芙蓉大道快速化改造项目(**段)涉长株潭城际铁路段,桩号K5+000-K9+500段的全部建设内容络线K0+506、江村站下行出发场联1线、京广铁路下行线K(略)体以审批通过的施工图为准。
2.5招标范围:招标用的施工图所含内容的工程监理,本项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交及实物移交、工程结算等)及工程质量保修阶段的质量控制、安全生产监(略)助委托人制定各参建方职责及有关事务性工作等。
2.6监理服务期:包括工程施工阶段(含施工准备阶段)、工程保修阶段和竣工结算期,计划施工工期15个月。
(1)施工(略):从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全(略)
(2)保修阶段监理服务期:工程质量保修期(略),工程缺陷责任期自竣工验收通过之日起贰年。
(3)竣工结算期:(略)
如施工工期进行了调整,监理服务(略)。
2.7标段划分:(略)
(略)
在中华人民**国境内合法注册的独立法人;
3.2同时具有铁路工程乙级及以上和市政工程监理甲级及(略)
3.3本次招标不接受联合体投标;
3.4投标人业绩要求:/
3.5项目总监理工程师要求:
拟任项目总监理工程师须具有国家住建部颁发的铁路工程专业监理工程师资格证书且在本单位注册,具有相关专业中级及以上技术职称且无在监项目,注册证书或岗位证书必须与投标单位名称一致;
3.6拟任副总监(总监代表)须具有国家住建部(略)项目;拟任专业监理工程师须具有国家住建部颁发的监理工程师资格证书或**省监理工程师岗位证书或铁路监理工程师岗位证书且无在监项目;监理员具备**省监理员岗位证书或铁路监理工程师岗位证书且无在监项目(略)
3.7本项目应按照湘建建【(略)规定配备现场监理部关键岗位人员,详见招标文件;
3.8具有认证机构认证的质量管理(略)
3.9未被国家住建部或**省住建厅通报批评而取消投标资格并在处罚期内。
3.1未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门(略)
3.11具体铁路工程建设失信行为惩戒执行《中国铁路总公司办公厅关于转发国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》的通知》等的规定。
3.12根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》(建工函〔(略)要求,投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理资格证明材料,具体格式见附件。
3.13自公告之日起近一年,企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪记录。
4. 招标文件的获取
凡有(略),请通过**公共**交易中心网上获取招标文件,获取招标文件并经确认后,请于 **** 年 12 月7 日 9 时30分至 **** 年 12 月 11 日 16 时00分,(**时间,下同),通过**公共*(略)。
招标文件每套售价500元,售后不退。
4.3 采用银行汇款方式将以上款项汇至账户名称**华禹工程咨询有限公司,账号(略),开户行中国工商银行**德政中路支行,本项目招标文件费支付投标人由公司基本户转入,其他转入方式一律无效。请投标人确保在下载招标文件之前将上述费用汇到招标人指定账户。
5. 投标文件的递交
投标文件递交的时间为 **** 年 12 月 07 日 00 时 00 分至**** 年 12 月 27 日 10时 00 分,递交投标文件的截止时间(投标截止时间,下同)为**** 年 12 月27 日 10 时 00 分。
5.2开标时间: (略) 27 日 10 时 00 分。
5.3递交方式及地点:电子投标文件统一采用网络上传的形式,投标人核对并确认投标信息无误后,需登录**公共**交易中心网站投标人服务区在(略)
如果电子投标文件于递交投标文件截止时间未能上传完毕,该电子投标文件将视为无效投标文件。
5.4纸质投标保函和业绩证明材料等原件资料和含电子投标文件的U盘采用现场递交方式,递交地点: **公共**交易中心(**市天河区天润路333号)。
逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件等资料,招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次招标(略)(网址:)、中国招投标公共平台等媒体上发布,本公告的修改、补充,在**(略)。如媒体(略),以**公共**交易中心网站公告为准。
联系方式
招标人:**安茂铁路工(略) 招标代理机构:**华禹工程咨询有限公司
地址:**市越秀区**一路23号天兴大厦西塔23楼 地址:**市天河(略)
邮编: (略)
联系人: (略)
电话:(略) 电话:(略)
传真: (略) 购买招标文件确认:杨工:(略)
电子邮件: 电子邮件:(略)@qq.com
开户银行:(略)
账号: (略) 账号:
**** 年 12 月 7 日
附件一
投标(略)
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共**) 交易中心向(承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目负责人为: ,身份证号: 。
项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日),工程质量 。
或项(略)。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
附件二
项目负责人业绩证明
(项目名称) 由(发包人)于 年 月 日于 (公共**)交易中心向 (承包人) 发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目负责人为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: (略)
至 年 月 日在(项目名称)任项目负责人。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目负责人中途变更,请提供变更材料:①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件三
项目总监理工程师业绩证明
(项目名称)由(发包人)于 年 月 日于(公共**)交易中心向(承包人)发放中标通知书(中标通知书编号: ),通知书项目总监理工程师为: ,身份证号: ,项目于 年 月 日签订合同协议书,合同价格为 。
项目的开工日期为 年 月 日,接收日期为 年 月 日(竣工验收日期为 年 月 日)。
或项目正在施工。
姓名 ,身份证号: (略)至 年 月 日在(项目名称)任项目总监理工程师。
特此证明。
发包单位名称(盖章)
年 月 日
发包单位联系人:
联 系 电 话:
发 包 人 地 址:
注:如项目总监理(略),请提供变更材料:①承包人任命(略)。
附表1 (略)
附表1: (略)
标段:
序号 | 项目 | 要求 |
1 | 资质要求 | 同时具有铁路工程乙级及以上和市政工程监理甲级及以上或工程监理综合资质。 |
2 | 信誉要求 | 20(略) ****年(近三年)无任何违法和重大违约行为。 |
3 | 行贿犯罪情况 | 投标人及投标人法定代表人、拟委派的总监理工程师在(略)年1月(递交投标文件之日起前 1 年内)无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 |
附表2 投标人机构设置及人员要求
投标人机构设置及人员要求
序号 | 项目 | 要求 | |
1 | 机构设置要求 | 现场设置监理项目部。 | |
2 | 人员数量要求 | 监理人员应(略)(人员配置应结合实际委托的工作内容并参照《铁路建设工程监理规范》及《湘建建【****】57号文规定》进行要求)。监理项目部设置总监1人,副总监(总监代表)1人,专业监理工程师6人, 监理员6人。 | |
3 | 人员岗位要求 | 总监理 工程师 | 拟任项目总监理工程师须具有国家住建部颁发的铁路工程专业监理工程师资格证书且在本单位注册,具有相关专业中级及以上技术职称且无在监项目,注册证书或岗位证书必须与投标单位名称一致; |
副总监(总监代表) | 拟任副总监(总监代表)须具有国家住建部颁发的市政公用工程专业监理工程师资格证书且在本单位注册,无在监项目; | ||
专业监理工程师 | 专业监理工程师须具有国家住建部颁发的监理工程师资格证书或**省监理工程师岗位证书或铁路、市政监理工程师岗位证书且无在监项目; | ||
监理员 | 监理员具(略) | ||
注:(1)铁路监理工程师是指具有“铁路监理工程师业务培训考试合格证”或“铁路监理工程师岗位培训考试合格证”的人员。 (2)其他行业监理工程师是指具有各省、市、自治区及其他各专业部委颁发的监理工程师岗(略) (3)总监理工程师、专业监理工程师以及其他监理人员只能在一个建设项目(标段)承担(略)。 |
附表3 监理设施设备要求
序号 | 项目 | 要求 | |||
1 | 交通、通讯、办公和生活设备设施 | 监理人应自行配备与监理工作相关的各种较先进的通讯、交通、办公设备、生活设施,其数量和质量(略)。不得使用承包人的办公、生活设施、设备(包括交通、通讯工具、消耗品等)。 1.交通车辆要求:(略) 2.计算机设备要求: (略) 3.影像记录设备要求:(略) 4.办公地点必须具备网络和固定电话、传真等条件,移动通讯设备要求:(略) 5.办公、生活用房独立:(略) 6.其他要求: (略) | |||
2 | 测量、检验、试验仪器、设备设施 | 测量仪器设备 | |||
名称 | 规格/型号 | 数量(台/套) | 备注 | ||
精密水准仪、水准尺 | / | / | 根据工作需要配备 | ||
全站仪 | / | / | 根据工作需要配备 | ||
电子秤 | / | / | 根据工作需要配备 | ||
试验设备 | / | / | 根据工作需要配备 |
附件:
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多长沙招标采购信息
- 2019年12月06日呼伦贝尔安泰
- 12月07日
- [JG2019-7319]省道S2
- 12月07日
- 三亚市崖州区住房和城乡建设局-三亚
- 12月07日
- 邢台市齐邯线G514冀鲁界至临西县
- 12月06日
- 中国石化销售股份有限公司云南德宏石
- 12月06日
- 广东省国土资源厅政务服务中心广东省
- 12月06日
- 哈尔滨市中东部城区集中供热整合华尔
- 12月06日
- 哈尔滨市中东部城区集中供热整合华尔
- 12月06日
- 东莞市公安局长安分局墨盒/墨水采购
- 12月06日
- 东莞市公安局长安分局电冰箱采购计划
- 12月06日
- 莱州市朱桥镇大战家及圈子村委广场工
- 12月06日
- 武汉市公安局黄陂区分局消防大队黄陂
- 12月06日
-
长沙建材网
长沙采购信息网
长沙政府公开信息
长沙公共资源交易网
长沙电力交易中心
长沙交易中心
长沙房产交易中心
长沙工程交易中心
长沙钢铁交易中心
长沙建设交易中心
长沙招投标交易中心
长沙政府交易中心
长沙造价信息网
长沙市政工程信息网
长沙水利工程信息网
长沙通信工程信息网
长沙医药招标网
长沙建筑招标网
长沙工程招标网
长沙建设招标网
长沙施工招标
长沙装饰工程招标
长沙建设工程网
长沙水利招标信息网
长沙电力招标网
长沙建委招投标网
长沙建筑管理网
长沙建设信息港
长沙教育招标网
长沙装修招标
长沙人力和社会保障局
长沙建设网
长沙总包工程
长沙政府工程招标
长沙工程施工招标
长沙工程公开项目
长沙工程采购信息
长沙招标投标采购平台
长沙省市工程建设网