位置>千里马招标网> 招标中心> 兰州大学学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目人才周转公寓精装修(二期)工...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
距报名(略)
- (略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目 人才周转公寓精装修(二期)工程专...
- 采购方: (略)西南分(略)
(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目
人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包(略)
(招标编号:CSCEC2B-XN-LZDX-ZYFBZB-021)
(略)
第一章 投标须知
1、工程概况:
1.1项目名称:(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包
1.2项目地址:(略)各校区
1.3业主:(略)
1.4招标人:(略)
2、招标范围:
2.1工程招标范围:(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目人才周转公寓精装修(二期)工程;甲方有权根据乙方服务质量及履约能力调整乙方分包范围,并不需为此支付任何费用。精装修工程采用包人工﹑包设备、包材料、包材料及设备检验、包深化设计、包质量、包安全、包进度、包管理、包结算、包竣工资料等全包干承包方式。具体施工部位以招标人通知为准。
2.1.1天棚吊顶工程:包括深化设计、基层清理,脚手架搭拆、测量放线、备料下料、膨胀螺丝固定,吊杆设置,龙骨架设,面板安装(石膏板、穿孔铝板等)、腻子涂料涂刷,收边收口(包括与消防喷淋、通风空调末端及灯具等收口),完工保(略),灯具外罩安装、成品保护及完工清场。
2.2.2天(略):包括深化设计、基层清理,脚手架搭拆、备料下料、天棚打磨、结合层施工、找平层施工、涂刷腻子及涂料、地面防污染措施、阴阳角处理、施工界面处理、成品保护及完工清场。
2.2.3块料楼地面工程:包括(略)施工、面层施工(综合各类面层材料)、拼缝勾缝处理、(略)洗刷。
2.2.4块料墙面工程:包括深化设计、基层清理、脚手架搭拆、弹线测量、备料下料、块料预拼、结合层施工、找平层施工、防水层施工、粘接层施工、面层施工、勾缝拼缝处理、阴阳角及门洞包边处理、孔洞处理、收边收口、成品保护、完工清洁;
2.2.5整体墙面工程:包括深化设计、基层清理、脚手架搭拆、预埋件埋设、弹线测量、备料下料、龙骨安装、隔音保温处理、面层安装、拼缝处理、阴阳角及门洞包边处理、收边收口、成品保护、完工清洁。
2.2.6墙面油漆涂料工程:包括深化设计、基层清理,脚手架搭拆、备料下料、弹线测量、基层打磨、结合层施工、找平层施工、涂刷腻子及涂料、地面防污染措施、阴阳角处理、施工界面处理、成品保护及完工清场。
2.2.7零星工程:(略)
2.2.8安装工程:包括深化设计;橱柜、洁具、灯具等设备供应及安装。
2.2招标人有权调整招标范围,并不承(略)。
3、时间安排及要求:
3.1 发标时间:(略)
3.2 投标时间安排:
3.2.1(略)10:(略)
3.2.2 (略)18:00时前,各投标人将投标中遇到的疑问书面传给招标人(并提供电子版发送至****@qq.com),过后不补,招标人将进行统一的书面答复,答疑资料于****年 12 月 13 日10:00时由投标人到招标人处领取。招标答疑将作为本招标文件的组成部分,联系人:程超,(略)****。
3.3 投标书递交截止时间:****年 12 月 13 日18:00时前。
3.4 定标时间:定标结果在截标之日起20天内通知中标人。
4、质量标准:
达到国家现行建筑工程质量评定体系的合格标准和业主、招标人要求,符合《建筑(略)(GB5(略)),具体要求详见合同条款。
5、招标文件
5.1招标文件组成:招标文件包括下列文件(略)会议纪录,招标文件包括下(略):
5.1.1第一章 投标须知;
5.1.2第二章 工程建设条(略)
5.1.3第三章 投标文件格式及报价说明;
5.1.4第四章 拟签订合同的主要条款;
5.2投标人应认真阅读招标文件中的投标须知、投标文件格式、技术规范等所有要求,如果投标(略),不能响应(略),责任由投标人自负,其投标文件将被招标人拒绝或视为无效标书。
5.3招标人拥有所有招标文件的最终解释权。
5.4招标文件的修改:招标人有权对已发出的招标文件进行必要的修改。若需进行必要的修改,在投标截至(略),以书面形式(略)。该修改内(略)。
6、 投标文件内(略):
6.1第一部分 经济标部分:按招标文件提供的格式(详见投标函、投标文件格式)及要求填写
6.2第二部分 商务标部分:(略)
6.2.1法定代表人资格证明书;
6.2.2法定代表人授权委托书;
6.2.3有(略)(企业资料);
6.3第三部分 技术标部分(按以下顺序装订):
6.3.1项目经理简历表(须一级建造(略));
6.3.2项目经理近年完成项目情况及在建工程名称表;
6.3.3主要施工管理人员表;
6.3.4主要施工机械设备表;
6.3.5劳动力计划表;
6.3.6施(略)(方案)及水电安装工程详细进度计划及保障措施。
6.4密封:
6.4.1投标文件的份数和签署:
1)投标人须编制投标文件“正本”一份,“副本”一份,并明确标注“投标文件正本”和“投标文件副本”。正本与副本若(略),以正本为准。
2)投标文件的封面至少应标明招标工程名称、正本或副本、投标人全称,并由投标人加(略)。
6.4.2投标文件的装订要求:务必请将经济标、商务标、技术标分别装订,但可(略)。
6.5.3在投标文件密封袋上应写明招标人名称、工程名称。
7、投标注意事项:
7.1请各投标人仔细阅读招标文件等资料,详细了(略),充分考虑(略)标报价准确无误,如有错(略)。
7.2投标文件采用中文,中文字及数字均应全部采用打印体。
7.3修改
投标人对招标文件的任何修改都必须专函说明,并装订在《投标函》之后,否则招标人对此可以选择不接受或评为废标。
8、废标条件:
投标人必须按本招标文件的要求编制投标文件,对有下列情形之一的投标文件即告作废;
8.1恶意竞标、围标、串标;
8.2投(略)
8.3投标文件数量未按要求提供;
8.4投标文(略)
8.5企业法定代表人或其委托代理人未签字或加盖法人印章;
8.6投标文件逾期送达的;
8.7投标文件内(略)
9、评标:
9.1本工程人(略)(二期)工程采用公开招标方式招标,综合评估法评标。评标分为商务标、技术标和经济标三部分。由招标人对投标文件进行综合评价。
9.2经济标评审:对经济标进行分析,采用“合理低价”的原则选取中标人。
9.3技术标评审:对技术标进行分析,采用“最优(略)。
9.4招标评标结果的确定:通过招标人对商务标、经济标、技术标的综合评审后,与投标人议标,从而最(略)。
9.5招标人不承诺本次招标结果为一家中标,可能(略)。
10、其它:
10.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用,不管(略),招标人对上述费用不负任何责任,均由投标人自己承担。
10.2投标人同意:招标人并无义务必须接受他收到的最低价格或其它任何投标文件,且无需作任何解释。
10.3招标人保留回标后与任何一家投标人进一步协商的权力。
11、招标(略)
11.1、包括但不限于本工程的施工图、会审纪录、设计变更、技术核定单涉及的关于人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包工程的所有施工内容,包括但不限于公寓精装修施工,场内材料二次及多次转运,成品及半成品保护,竣工验收,材料费,安全生产及管理,文明施工,材料堆码及守护(含保修期内的保修费用)等全部内容
11.1.1报价为综合单价,包括(略),人工(略)(含为完成本施工内容的所有主辅材)、机具费、材料运输费、材料包装费、材料上(略)投入使用)、赶工费、劳保费、利润等,以及为完成本工程及保证工程节点所需的一切其它费用。
11.1.2 投标人供应的装修材料必须是合格产品,且精装修工程施工必须满足国家现行质量验收规范。否则一切损失及费用由投标人承担。
11.2、质量要求、技术标准按国家现行标准执行。
11.2.1投标人施工的精装修工程专业分包工程应完全符合国家现行验收标准,并符合招标人设计要求。在合同签定后如果国家的规范、技术标准或规定作了重大修改,或颁发新的国家规范标准及规定,则投标人应遵守新的规范和标准。
11.2.2 检验不合格或不符合质量要求的精装修工程,招标人有权向中标方要求返工、拆除、重新施工,中标方同意接受直至达到合同约定验收标准,并48小时内完成。如果中标方未按照招标人要求按时整改,在质量检查中每(略),则招标人将按500元/项对中标方进行处罚。招标人也有权自行安排返工、拆除、重新施工,所发生的费用均由中标方承担,同时,中标方应承担建设单位对招标人因质量未达到标准而给予的****元/次经济处罚。
11.2.4验收人员包括双方相关人员、监理现场代表。
11.2.5投标人应认真履行合同,保证人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包工程的安全及质量,积极配合招标人,做到优质服务。
11.3履行地点、方式、期限:(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目工地指定地点。
11.4材料包装标准,包装物的供应与回收:(略)
11.5结算方式:(略)
11.6付款方式、时间:(略)
第二章 工程建设条件、招标图纸及技术要求
1、工程建设条件
1.1场地情况:(略)
1.2施工用水:由招标人(略),投标人自行接入施工现场各用水点。
1.3施工用电:由招标人现场指定地点的二级配电箱内,含二级配电箱,二级配电箱以外的所有施工用电均由投标人自行负责接入使用地点。
1.4现场临时围墙:临时围墙由招标人修建,主材料由招标人提供。
1.5现场施工道路:场地内临时道路招标人修建,主材(略)。若施工中道路及工地大门必须根据建设单位其他需要无条件拆除或调整,投标人必须配合拆除或修建。工作面移交给投标人后,相关临建设施及临时道路的(略)
1.6垂直运输设备及脚手架:招标人只提供现场现有垂直运输设备及现有脚手架,如招标人现有的垂直运输设备或脚手架无法满足投标人需要,而需另外搭设或**使用时间(招标人按工期进度计划规定的垂直运输设备和脚手架的使用时间),费用由投标人自(略)。
1.7上述各项之完成情况及现场环境情况等均以投标人现场踏勘为准,招标人认为投标人已清楚了解及掌握了现场情况。
2、招标图纸及资料
2.1具体详见附件资料。
3、工程采用的技术要求
3.1执行国家及地方现行的相关规范、标准、规定及条例。
第三章 投标文件格式及报价说明
投标文件是投标人根据招标文件的内容和要求,就招标工程的报价、承包条件拟定的施工方案或施工组织等书面文件,供招标人评标、定标。同时,也是中标后双方签订承包合同的基础。
1 投标文件的组成
详见《招标文件》 第一章“投标须知”第6条。
2、第一部分 经济标商务标部分
1)具体详见合同中工作内容及计算规则。
2)投标文件中的单价或合同全部采用人民币:投标人应按(略),根据企业情况自行确定报价,如有错(略)。
3)付款方(略)。
3 第二部分 技术标部分
技术标主要包括下列内容:
3.1编制说明及标志依据:
3.1.1编制依据
3.1.2编制说明
3.1.3本次投(略)
3.2工程概况及特点:
3.2.1本工程的重点及难点
3.3项目负责人及组织管理机构说明:
3.3.1项目经理简介及项目经理的工程经历
3.3.2主要管理人员简介
3.3.3以上人员相应(略)
3.3.4管理机构职责划分
3.3.5劳动力使用计划及劳动力的来源
3.4施工组织总体布置:
3.4.1施工现场平面布置及说明,施工临时用水、用电方案
3.4.2施工段划分及施工程序
3.4.3安全文明施工措施
3.5施工进(略)
3.5.1总工期及进度计划安排
3.5.2根据招标要求,能达到的理由及采取措施
3.5.3分包计划安排
3.6施(略):
3.6.1设备型号、操作、保养及维修一览表
3.7工程施工方案(略)(包括采(略));
3.7.1工程施工流程(包含各细化工序的施工流程)
3.7.2工程施工工艺(含进行每道工序时所使用施工设备、施工技术及方法)
3.7.3施工重难点分析(明确本工程施工过程中有哪些施工重点和施工难点)
3.7.4技术创优措施(进行本工程施工时可通过本单位实力及施(略)
3.8质量目标及保证措施:
3.8.1确保单位工(略),单位工程观感质(略)。
3.8.2检验批中主控项目全部合格,一般项目合格率85%以上。
3.8.3特殊、重要过程技艺评定100%,一般过程(略)。
3.8.4确保材料100%合格。
3.9施工措施:
3.9.1各专业单位之间协调配合措施
3.9.2雨季(略)
3.10成品、半成品保护措施
3.11农民工工资发放保证措施
本次招标最终解释权归(略)
投标函
致:(略)
我单位仔细、全面地研究了(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包招标文件、拟定合同条款及招标补充文件,我们愿意按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。我单位按上述文件付款方式,进行如下报价:
人才周转公寓精装修(二期)工程结算总造价(不高于甲方限价),按照招标人与建设单位人才周转公寓精装修(二期)工程的最终结算价下浮 %记取。
投标人所得工程款(不含税)=(建设单位与招标(略)(含税)*(1-下浮比例)-应扣费用)/(1+税率)。
招标人与建设单位结算金额仅指直接工程费,不包括建设单位支付给招标人的安全生产经费,临时设施费、规费、措施费、总承包服务费等。
合同外零星用工普工不含税综合单价: 元/工日,税率: % ,技工不含税综合单价: 元/工日,税率: % 。
注:下浮范围包括投标人与招标人定额组价的签证变更及地方政府收取的所有费用,零星计日工不参与下浮。投标人所得工程款已包含投标人所需支出的安全生产费用,且安全生产费用为投标人所得工程款的2%。
贵(略)与我方结算金额=“我单位所得工程款(不含税)”+税金
2.上述“我单位所得工程款(不含税)”包括但不限于,人工费、材料费(含为完成本施工内容的所有主辅材)、机具费、材料运输费、材料包装费、材料上下车费、施工措施费、资料费、管理费、配合费、安全生产经费(按不少于结算金额的2%投入使用)、赶工费(略),以及为完成本工程及保证工程节点所需的一切其它费用。
投标人(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
日期: (略)
商务标格式文件1:
法定代表(略)
单位名称:
单位性质:
地 址:
成立时间: (略)
姓 名: (略)
系 的法定代表人。
为施工、竣工保修 工程,签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签(略)
特此证明。
投标人:
(略)
商务标格式文件2:
法定代表人(略)
致:(略)
1.本授权书声明:我 系 的法定代表人(身份证号码: ),现授权委托 (身份证号码: )为我单位授权委托代理人,该代理人有权在(略) 工程实施过程中,以我单位的名义签署本工程所有相关文件。代理人在开标、评标、合同谈判、合同签订、过程结算、总结算和工程实施过程中,所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,本法定代表人予以承认。
授权有效期:《项目招投标》日期 至 合同履行完成日期
被委托人无权转委托
特此委托!
2. 本项目一般性文件(除合同及总结算)可加盖项目章,予以确认双方往来函件、文件的有效性,印模(项目章)如下:
3.法定代表人及代理人身份证复印件:
授权单位(加盖单位章): (略)
(略)
商务标格式文件3:
有关资信证明资料
1、 国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件。
2、 国家建设行政管理部门颁发的建筑业企业资质证书(劳务承包一级以上或建筑工程总承包三级以上)复印件。
3、 安全生产许可证复印件。
4、 税务登记证复印件。
5、 组织机构代码证复印件。
6、 以上证(略)。
7、 近三年来的企业获奖情况。
技术标格式文件1:
项目(略)
姓名 | 学历 | 毕业院校 | ||||||
性别 | 健康状况 | 从事专业年限 | 任项目经理年限 | |||||
出生 年月 | 工作时间 | 项目(略) 证书号 | ||||||
工作简历 | ||||||||
时间(年月) | 工作(略) | |||||||
技术标格式文件2:
项目经理近年(略)
工程名称 | 竣工时间 | 建筑面积(万平米) | 结算价(万元) | 质量等级 | 备注 |
技术标格式文件3:
主要施工管理人员表
名 称 | 姓 名 | 职 务 | 主要资历、经(略) |
2)总部 3)项目主管 4)其他人员 (此格可编辑) | |||
5)现场 1、 项目经理 2、 项目副经理 3、 技术负责人 4、 质量管理 5、 材料管理 6、 计划管理 7、 安全管理 8、 其他人员 (此格可编辑) |
技术标格式文件4:
主要施工机械设备表
序号 | 设备 名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定 功率 kw | 生产 能力 | 备注 |
技术标格式文件5:
劳动力计划表
投标人按所列格式递交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。
单位:人
工程、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力 | ||||||
(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包
人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包
(合同编号:CSCEC2B-XN-LZDX-ZYFB-052)
发包人:(略)
承包人:
第一部分 合同协议书
发包人:(略)(以下简称甲方)
承包人: (略)
依照《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则,双方就(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包达成一致,订立本合同。
一、工程概况:
1.1工程名称:(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包
1.2工程地点:(略)各校区
二、分包合同内容及承包范围:
2.1承包范围:(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目人才周转公寓精装修(二期)工程;甲方有权根据乙方服务质量及履约能力调整乙方分包范围,并不需为此支付任何费用。精装修工程采用包人工﹑包设备、包材料、包材料及设备检验、包深化设计、包质量、包安全、包进度、包管理、包结算、包竣工资料等全包干承包方式。
2.2工程内容包括但不限于:甲方工作指令、临建施工图纸、会审纪录、技术核定单等文件或指令要求的临建劳务作业;乙方充分理解,甲方并不一定会将本工程承包范围内的全部工作内容交由乙方施工,并可根据乙方的施工现场管理情况及工程需要随时对乙方的工程范围进行调整。
2.2.1天棚吊顶工程:包括深化设计、基层清理,脚手架搭拆、测量放线、备料下料、膨胀螺丝固定,吊杆设置,龙骨架设,面板安装(石膏(略))、腻子涂料涂刷,收边收口(包括与(略)),完工保(略),灯具外罩安装、成品保护及完工清场。
2.2.2天棚涂料工程:包括深化设计、基层清理,脚手架搭拆、备料下料、天棚打磨、结合层施工、找平层施工、涂刷腻子及涂料、地面防污染措施、阴阳角处理、施工界面处理、成品保护及完工清场。
2.2.3块料楼地面工程:包括深化设计、基层清理、弹线测量、备料下料、预拼装、结合层施工、找平层施工、防水层施工、粘接层施工、面层施工(综合各类面层材料)、拼缝勾缝处理、阴阳角处理、收边收口、成品保护、完工清洁及洗刷。
2.2.4块料墙面工程:包括深化设计、基层清理、脚手架搭拆、弹线测量、备料下料、块料预拼、结合层施工、找平层施工、防水层施工、粘接层施工、面层施工、勾缝拼缝处理、阴阳角及门洞包边处理、孔洞处理、收边收口、成品保护、完工清洁;
2.2.5整体墙面工程:包括深化设计、基层清理、脚手架搭拆、预埋件埋设、弹线测量、备料下料、龙骨安装、隔音保温处理、面层安装、拼缝处理、阴阳角及门洞包边处理、收边收口、成品保护、完工清洁。
2.2.6墙面油漆涂料工程:包括深化设计、基层清理,脚手架搭拆、备料下料、弹线测量、基层打磨、结合层施工、找平层施工、涂刷腻子及涂料、地面防污染措施、阴阳角处理、施工界面处理、成品保护及完工清场。
2.2.7零星工程:(略)
2.2.8安装工程:包括深化设计;橱柜、洁具、灯具等设备供应及安装。
2.3乙方负责在统一的深化设计原则下完成室内精装修综合排布(既二次深化设计),并配合电气安装、室内隔断等专业分包商及甲方单独分包的工程完成深化设计(包括提供尺寸数据、技术参数等)。深化设计图纸需取得业主方、设计方、监理方、造价咨询方、甲方确认后方可按之施工。乙方被业主方、设计方、监理方(略)材料用量增加,则合同综合单价不变;若主要材料用量减少,则甲方扣除相关材料费用。深化设计费及印刷费用由乙方承担,已包含在室内精装修工程合同综合单价中,乙方应按甲方要求向甲方、设计、业主提供深化设计图纸并承担相关费用,提供份数由甲方确定。
2.(略)精装修工程完整统一。
三、计量(略)
3.2甲、乙双方进行人才周转公寓精装修(二期)工程结算金额(不高于甲方限价),在业主与甲方人(略)(二期)工程最终结(略) % ,即:【乙方所得工程款(不含税)=(业主与甲方最终结算金额(含税)*(1-下浮比例)-应扣费用)/(1+税率%)】。注:下浮范围包括乙方与甲方定额组价的签证变更及地方政府收取的所有费用,零星计日工不参与下浮。乙方所得工程款已包含乙方所需支出的安全生产费用,且安全生产费用为乙方所得工程款的2%。
3.3合同外零星用工普工不含税综合单价: 元/工日,税率: % ,技工不含税综合单价: 元/工日,税率: % 。
3.4合同额
本工程暂定不含税合同额:? 元(大写: );暂定税金:? 元(大写: );暂定含税合同额:? 元(大写: )。
3.5结算(略),扣除以上费用乙方已考虑在综合单价中,不因任何原因再作调整,直至工程保修期结束。
3.6“甲乙双方结算金额(不含税)”包括但不限于,人工费、材料费(含为完成本施工内容的所有主辅材)、机具费、材料运输费、材料包装费、材料上下车费、施工措施费、资料费、管理费、配合费、安全生产经费(按不少于结算金额的2%投入使用)、赶工费、劳保费、利润等,以及为完成本工程及保证工程节点所需的一切其它费用。
3.7乙方应有一(略),工程进度款若因业主付款滞后或因甲方资金周转等原因,导致甲方不能及时按照合同约定向乙方支付工程款时,乙方应筹措资金保证工程进度,不得以资金不到位为由停工或误工,并同意不对甲方进行工期、费用等任何方面、任何形式的索赔。
四、结算及付款方式
4.1、双方办理的《工程款审批表》(月度结算)只作为甲方支付乙方进度款的依据,不作为双方最终结算依据。甲方从未授权项目章及工作人员签认最终结算类文件的权力,乙方表示知晓。甲乙双方最终结算《分包(供)工程完工结算审批表》必须经(略)西南分(略)董事长签字后方可正式生效,仅有项目经理、其他工作人员签字及/或项目章签认的《分包(供)工程完工结算审批表》以及其他任何形式的最终结算类文件,对甲方不具有任何约束力。
4.2若甲(略),需办(略)。甲方申请部门经办人先提出(略)部门领导、商务经理、执行经理/项目经理审批后通知乙方安排相应人员,若未按要求申请或未经甲方相关领导审批擅自使用零星用工,甲方商务部有权不予办理结算。乙方人员于甲方通知后12小时内到达甲方指定现场,若未按时到达,甲方有权扣(略)。
4.3签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》,经甲方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据。
4.4本工程无工程预付款,以银行转账的形式支付工程款。经业主确认并拨款后,甲方支付给乙方所得工程款的70%给乙方,工程完工(略),待工程整体竣工验收后付至甲乙双方总结算金额的85%,待甲方与业主完成竣工结算后付至97%,甲方保留乙方工程结算总价款的3%作为工程质量维保金。
4.5税务的约定
(1)本合同所涉应税行为计税方法:(略)
(2)乙方属于〇一般纳税人 〇小规模纳税人 〇其他
(3)乙方应在甲方付款前7日内按结算金额全额向甲方提供合规增值税专用发票(包含税务机关代开),税率为 %,甲方指定人员签收发票的日期为发票的送**期。以快递方式送达中,甲方指定人员签收快递后发现乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(5)款情形之一而向乙方提出拒收的,不视(略)。乙方将按(略)
(4)乙方应在开具发票后30天内送达甲方,若因乙方未及时提供,影响发票认证,造成的(略),甲方有权从工程款中直接扣除。甲方因已供货质量问题需要退货时,乙方有义务协助完成相关手续。
(5)不符合法律法规规范性文件规定或合同约定开具、送达、认证、抵扣增值税发票的情形:
①乙方开具虚假发票的(如:虚开增值税发票,开具伪造、变造的增值税发票);
②乙方开具发票种类错误的(如:(略)
③乙方开具发票上记载的信息错误的(如:甲方与乙方基本信息、发票号码、开票时间、金额、税率、税额等错误;字迹不清,压线、错格;项目不齐全;缺少发票专用章;备注栏遗漏填写等);
④因乙方迟延送达增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;
⑤因乙方开具虚假增值税专用发票导致甲方不能认证、抵扣的;
⑥因乙方开具的增值税专用发票上记载的信息错误导致甲方不能认证、抵扣的;
⑦汇总开具增值税专用发票时,未一并提供防伪税控系统开具的《销售货物或提供应税劳务清单》的,或提供的《销售货物或提供应税劳务清单》上未加盖发票专用章的;
⑧其他违反法律法规规范性文件规定或合同约定开具的增值税发票的。
(6)若乙方开具或税务机关代开的增值税发票存在本条第(5)款情形之一的,则甲方有权拒收增值税发票,并有权暂停支付相应款项直到甲方收到符合要求的增值税发票之日止。乙方在甲方拒收发票之日起7日内重新开具或提供符合要求的增值税发票并送达甲方。若因甲方原(略),甲方应在拒收的同时向乙方提供正确开票信息。本款中甲方拒收发票,或甲方暂停支付款项等行为,不视为甲方违约,且乙方不得以此为由中止履行合同约定的义务。
(7)若乙方开具或提供的增值税专用发票存在本条第(5)款约定情形之一的,除适用本条第6款约定外,乙方还应按甲方要求采取其他补救措施,同时,甲方有权要求乙方支付本合同暂定总价的50%的违约金并赔偿甲方损失,因甲方原因造成开票信息错误的除外;若乙方开具或提供的增值税专用发票发生本条第(5)款情形超过(略),则乙方(略),甲方有权单方解除本合同。
(8)若乙方由一般纳(略),或者计税方法发生变化的,或者政策法规规范性文件发生变化的,并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的,则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担,甲方有权从将支付的任何一笔货款中扣除。
(9)若甲方从工程款中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的,乙方仍应按扣除前的工程款金额开具增值税发票。
(10)若甲方遗失增值税专用发票联或抵扣联,则乙方应按甲方要求提供增值税专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。
(11)开具增值税专用发票要求如下:
甲方增值税发票开具信息 | 乙方增值税发票开具信息 | ||
纳税人名称 | (略) | 纳税人名称 | |
税务登记号 | (略)D | 税务登记号 | |
税务登记地址 | **市**区梨园镇北杨洼251号 | 税务登记地址 | |
税务(略) | (略) | 税务登记联系电话 | |
税务开户银行名称 | **银(略) | 税务开户银行名称 | |
税务(略) | (略) | 税务(略) | |
发票备注栏须注明: 项目名称:(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包 服务地址:(略)各校区 |
5.1本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成(法律法规所指不可抗力因素除外)。
5.2、开工日期:本分包(略)(具体各节点工(略));
5.3、完工日期:本工程定于201 (略)完工并达到四方验收条件(四方验收:业主、甲方、监理及设计)。
5.4乙方进场(略),均按甲方的规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部提供的进度计划为本合同的附件,对乙方具有合同约束力,甲方发出后乙方及时签收,拒绝签收不能免除乙方的任何工期责任。
六、质量标准
质量为优良,实测点数合格率达到100%以上,观感平分(新标准)必须为“好”。现行国家验收标准《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB(略)《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地胶粘剂有害物质释放限量》(GB(略)《建筑设计防火规范》(GB(略)《建筑内部装修设计防火规范》(GB(略)年修订版)、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB(略)民用建筑隔声设计规范》(GB(略)民用建筑电气设计规范》(JGJ\T16-92)、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB(略)****年版)、《建筑玻璃应用技术规范》(JGJ113-****)、《金属与石材室内精装修工程技术规范》(JGJ133-****)、《天然石材产品放射性分类控制标准》(JC518)、《低合金高强度结构钢》 GB/T(略)不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T(略)天然花岗石建筑板材》 GB/T(略)规范要求。施工期间若国家规范标准变动,以最新颁布的规范标准为准。
七、技术标准和要求
7.1 乙方按照合同文件、施工图纸和约定的《技术标准和要求》执行。乙方如果更改施工《技术标准和要求》,应当事先获得甲方书面形式认可。
7.2 如果《技术标准和要求》各条款相互之间存在矛盾,乙方应当遵循较严格的规定,相关费用已包括在合同价款内。
八、图纸
8.1 图纸
8.1.1 甲方应(略):
(1)提供时间:(略)
(2)提供套数:(略)
8.1.2 乙方需要更多份数时,应通过甲方复制,费用由乙方自行承担。
8.2 图纸拖期和拖期的费用
由于甲方未能按时向乙方提供图纸,已经或将要对工程进展造成影响,乙方可以书面形式通知甲方,说明所缺图纸的具体细节、对工程进展的影响以及提供图纸的最晚时间。免除甲方因不可抗力、设计、业主、监理等原因造成的图纸延误责任,甲方收到(略)。乙方疏忽或怠于与业主、甲方就图纸的细节进行沟通而对专业分包工程造成影响的,由乙方承担相应责任。
8.3 由乙方深化(略)
8.3.1 乙方应充分了解,由业主和甲方提供的设计图纸深度未达到施工图要求,乙方应负责本工程的深化设计,相关深(略),不再另计。若乙方不满足国家设计资质管理相关规定时,应委托具有相应资质的单位完成设计,但在委托前须得到业主和甲方认可。乙方应将深化后的相关图纸、细节大样、规范说明等提交相关审查部门、业主、甲方及设计人审批,审批认可后方能按之施工。甲方可拒绝、认可或更改此等资料。甲方在招标时提供的设计图纸仅限于用于本专业分包工程招标时的工程量计算、投标报价、指导工程施工和作为深化施工图设计的依据。乙方深化图纸报批产生的一切费用由乙方承担。
8.3.2 乙方的深化设计图经审批通过后,向甲方提(略)(其中6份供施工过程中使用,10份作为竣工图)。以上由此产生的费用包含在乙方合同价款内,工程竣工交验资料的准备完全是乙方的责任;乙方应在整个施工过程中严格依照政府相关法规、规章和本合同文件的要求,认真做(略),以及与质量记录和竣工资料的收集整理相关的工作,并应满足城建档案馆资料移交标准。根据工程需要,工程资(略),所发生之相关费用须有乙方承担(如有)。工程资料整理归档具体要求以甲方资料室要求为准。若深化(略),乙方仍无偿提供给甲方。上述图纸的深化设计、报审及确认时间需满足甲方的要求。
8.3.3 专业分包人需(略),若因乙方(略),从而影响工期的,由乙方(略)。
8.3.4 乙方应对甲方提供的图纸、资料及披露的或是其获悉的有关业主、甲方业务、产品、财务、技术等方面的信息进行严格保密,在未事先征得业主、甲方书面同意前,除为履行本专业分包合同下的义务外,不得为其它任何目的而向任何第三方透露、进行复制或使用或准许他人使用。乙方应确保其(略)项条款。
8.4 深化施工图、大样图及协调配合图
8.4.1 乙方绘制的深化施工图及大样图应在各方面都完整和符合规范要求并达到业主、设计单位、甲方及业主委托的造价咨询单位完全满意。
8.4.2深化施工图、大样图和配合图递交给业主、监理、甲方、设计单位审批前,乙方应首先对所准备的此类图纸进行审核并盖上带有说明此类图纸已经核实为与合同文件要求相符请求业主、监理、甲方、设计单位审批的印戳。业主、监理、甲方、设计单位可驳回、批准或修订该等设计及施工详图。如该等(略),乙方须要修改及再提交该等修改图纸供业主、监理、甲方、设计单位审批。因业主、监理、甲方、设计单位的不同意或修订而提出索赔额外款项和**竣工期限的要求将不获接纳。
8.4.3除非施工图和大样图的错误或遗漏是直接源于合同文件中的任何错误或遗漏,否则乙方应对施工图和大样图的准确性负责。倘若乙方在其制作施工详图时与原设计概念产生差异,一切因此差异所引致甲方损失、返工或导致工程有不善之处都须由乙方承担。
8.4.4尽管招标文件内招标图纸及规范提供了一些详图及尺寸之资料,甲方并不对此等尺寸或有关图纸所显示之资料足够与否或其可扩充性作出担保。乙方应在施工前核实此等资料,确保该等资料之(略),乙方有责任检查由甲方提供的所有图纸和文件以及经业主、监理人、甲方、设计单位审批的施工图、大样图和配合图;一旦在这(略)够可能给(略)。如果乙方需要任何进一步的图纸,乙方应在相关工作开始前充裕的时间内以书面形式向甲方申请此类图纸。乙方应注(略)程中严格检查落实,甲方不会为今后重新补(略)用。
8.4.5一切审批并不会减轻乙方在合同文件中所述的责任。为了符合合同文件要求,或取得有关政府部门的批准,或以免在正常施工时与其它工程发生抵触而对设计作出更改或修订及再取得有关政府部门的审批,所付出的所有时间和费用,应由乙方负责。
业主、监理人、甲方、设计单位对此类图纸的审批不应被理解为:
a) 任何对合同文件要求的违背,除非业主、甲方有专门说明;
b) 解除乙方在任何节点详图或尺寸方面出错的责任;
c) 违背业主、监理人、甲方此前提供的任何追加的详图和指示;
d) 解除乙方对各工序、其它承包人做交叉配合和协调的责任。
业主、监理人、甲方将制定一个施工图、大样图和(略)纸的报批至少准备十套晒制蓝图和一套可用于晒图的透明图(或电子图),如果业主、监理人、甲方要求,还应提供与相关合同图纸设计所用AUTO-CAD相同版本的一套(略)致。绘制和报深化施工图、大样图、协调配合图以及必要的补充和辅助资料所发生的费用由乙方承担,已包含在清单综合单价中。
8.4.6甲方应当在收到乙方报送的上述图纸后于合理时间内提出审核意见。
8.4.7施(略):
A、乙方应在收到每阶段施工图纸后七日内,组织本(略)相关专业的技术人员,对甲方提供的本工程施工图纸,根据国家现行有关建筑、安装工程的设计、施工、验收规范、工程建设强制性标准和甲方对本工程的相关要求,对施工图纸进行详细会审,以减少施工图中存在的问题,确保工程顺利进行。
B、乙方在施工图审核完毕后,向甲方提交“施工图审核意见书”明确施工图中不符合规范要求、施工图标注不详、尺寸标注矛盾、各专业设计图纸矛盾等情况,并向甲方出具《施工图审核确认书》,承担施工图会审责任。
C、若工程开工后,因乙方对施工图审查不严,出现施工图中有不符合本合同约定的国家有关建筑(略),直至符合国家规范甲方的要求。因乙方对施工图(需要乙方进行深化设计的情形除外)审查不严造成返工等损失由乙方自行承担。
九、双方责任
9.1 甲方义务
9.1.1现场的准备和移交:乙方可向甲方咨询与本专业分包工程有关的甲方持有的施工现场及毗邻区域内的地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。甲方无需对其所提供的以上所有资料完整性及准确性负责,乙方须负责自行分析所有此类资料,及就其(略)。乙方认为有必要时,甲方应在施(略)。甲方完整准确移交完毕后,乙方应被视为已取得可能对投标书或工程产生影响或作用的有关风险、偶发事件和其它情况的所有必要资料。同样地,乙方应被视为在签订合同前,已视察和检查了现场、周围环境、上述数据和其它资料,并充分考虑进入现场后之临设布置、用水用电设施等情况,以及一切可能影响施工生产的一切因素,并对所有相关事项已充分了解,乙方入场后将无权再以现场情况不熟悉、施工原始资料不健全、施工条件不满足招标条件等理由向甲方进行任何形式的索赔。
9.1.2施工用水:由甲方在施(略),乙方自行接入施工现场各用水点。
9.1.3施工用电:由甲方现场指定地点的二级配电箱内,含二级配电箱,二级配电箱以外的所有施工用电均由乙方自行负责接入使用地点。乙方缴纳施工用水电费=甲方双方确认的室内精装修工程最终结算总价÷经项目业主**府审计结果确定的(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目工程结算总价*100%*本工程竣工且不再产生水电费时的水电费总额。
9.1.4现场临时围墙:(略)
9.1.5现场施工道路:场地内临时道路甲方修建,主材料由甲方提供。若施工中道路及工地大门必(略)方必须配合(略),无论现场道路(略),乙方均(略),若因道路、围墙布置变化导致的任何形式的费用、工期索赔均不被接纳。工作面移交给乙方后,相关临建设施及临时道路的维护、清洁、交通指挥由乙方自行负责。
9.1.6垂直运输设备及脚手架:(略)
9.1.7住宿及办公室:甲方提供住宿和办公室(不含各种家具、办公用品、网络及水电费等),板房数量由甲方指定,乙方需根据甲(略),饮食费用乙方自行解决。若因本工程业主及进度原因导致现场住宿及办公室拆除,则甲方向乙方(略),搭设产生的费用由乙方承担,已经包含在投标报价中;乙方亦可自行租用房屋,其费用也由乙方承担。乙方办公区及生(略),办公区生活区水电费及网络费等占用甲方**的(如有)按月向甲方缴纳现金。
9.1.8甲方提供高程水准点和坐标控制点(准确性由乙(略))其余测量放线由乙方负责。
9.1.9负责整体工程合同文件约定的现场内的管理、协调、配合、服务工作
9.2 乙方责任
9.2.1依照法律规定及本合同约定进行施工、完工清理、竣工验收及缺陷修复,负责承包范围内的项目建设资金筹措和施工管理,并承担其风险责任。
9.2.2依法纳税:乙方应根据政府相关规定,缴纳建安营业税及附加税和价调基金,应缴纳的税金和价调基金包括在合同价格内,甲方可在计量支付中代扣代缴。本工程税金按**市相应文件和标准计取,如国家调整税率,乙方承担的税金相应调整。乙方需提供相关主管部门认可的外出经营许可证和个人所得税证明。
9.2.3应当对本专业分包工程的工程质量负全面责任,但属于非乙方原因造成的本专业分包工程缺陷和质量事故的责任除外。乙方按照设计文件进行施工时,如果依据自身专(略),则有义务将(略)。
9.2.4应当为完(略),并委派具备相应岗位资格的管理人员。除非与甲方(略),乙方不得更换或撤回主要管理人员。根据工程情况配备足够管理人员,至少包括项目负责人、生产负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、材料负责人,施工管理(略),班组作业必须由班组长带班作业,安全管理人员配置必须满足国家规范(建质【****(略))规定:作业人员50 人以下的,设1 名专(略)人~200 人的,设2名专职安全员;200 人以上的,设3名及以(略),并应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配,并不少于总人数的5‰。作业班组设兼职安全巡查员,对本班组的作业场所进行安全监督检查。 安全管理人员素质符合规定要求,持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核合格证,证件报甲方备案。所有管理人员必须持证上岗、常驻现场负责施工管理及相关工作,并每天进行现场安全生产、文明施工检查(包括宿舍和厕所及环境卫生)其检查结果报甲方备案。
9.2.5本专业分包合同下特殊工种的操作人员(略)专业施工防护用具和专业施工机具,严禁使用国家明确淘汰或禁止的产品。
9.2.6应当按照合同文件约定的工作内容和施工进度要求,编制(略),且对施工组织和施工方案的适用性、完备性和安全可靠性全面负责。
9.2.7乙方应根据合同中所规定的由业主、甲方通知的原始基准点、基准红线和基准标高对工程进行定位和放线,并承担与此有(略)。
9.2.8乙方合同承包范围内的所有安全防护、文明施工和环境保护工作均由乙方负责实施并承担费用,具体(略)施办法执行。
9.2.9本合同不(略),乙方因未遵守本条规定而引致的索赔都不会获得接受。无论业主、监理直接对乙方发出的任何变更、修改指令,无论是口头还是书面的,在未得(略),甲方豁免因乙方直接执行业主、监理指令而产生的任何赔偿或补偿责任。
9.2.10乙方向甲方提交的深化设计图、施工组织设计等需要甲方审批的文件、资料,乙方需留足够合理时间供甲方审批并签署意见,审批意见应当以书面形式发出。
9.2.11不得将本专业分包工程转包,不得将其承包的专业分包工程的全部或部分再次分包;乙方签约的劳务分包必须取得合格资质并具有相关施工经验。
9.2.12乙方应当审阅所有合同文件、甲方联系函、工作指令等指令性文件,发现甲方发出的指令性文件有歧义或需要补齐、补正有关内容的,应当(略)。
9.2.13在办理(略),乙方应当负责照管和维护工程,直至整体工程完工后移交给甲方为止。
9.2.14乙方应配合甲方做好施工阶段的各项迎检工作,并自行承担相关费用,甲方不再另行支付;
9.2.15乙方应遵守业主及甲方的管理制度和工程变更管理程序,业主及甲方在日常工期进度、安全、质量、结算、签证方面的管理制度虽未列明于合同之中,但乙方仍需遵照业主及甲方相关制度要求进行施工和经营,相关管理办法待乙方进场后由甲方进行交底。
9.2.16其他义务:乙方应按照专业分包合同的各项规定,以应有的精心和努力对专业分包工程进行深化设计、实施和移交,并修补(略)。包括以下内容:
(1)按照甲方要求准时进场,并提供主要管理人员和施工人员名册及相关执业证书,配合甲方按照业主及监理要求上报乙方(略)及工作人员资料。
(2)依据甲方的要求签订安全、质量、工期、环境、卫生、临电、消防等与本工程施工生产相关的各种协议,该协议作为专业分包合同附件具有合同效力,以上协议为格式条款,条款执行时选择适用于本工程的条款执行。
(3)严格按照ISO**** 环境保护标准施工,遵守政府、业主(甲方)、监理(略)。作业面做到完工清场,保持(略),材料使用及(略)。凡属分包工程施工管理责任范围内发生的罚款,均由乙方承担。乙方应自觉遵守执行国家及**省行业主管部门颁布实施的环境保护标准的法规、规章、制度、标准,包括最(略)。
(4) 按照OHSAS****职业安全卫生标准施工,严格(略)律、法规规定,遵守政府、业主、监理人、甲方关于安全施工的各项规章制度和管理规定,加强对施工人员的管理和安全教育,按照规定办理有(略)。确保现场安(略),并采取严格的安全防护措施,杜绝(略),承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用(包括给业主、甲方造成的损失)。乙方应自觉遵守执行国家及**省行业主管部门颁布实施的职业安全卫生标准的法规、规章、制度、标准,包括最(略)。
(5)及时办理并向甲方提供完整的工程技术资料,按规定报送专业分包工程施工产值。
(6)乙方应建立并保持持续的和有效的项目管理和实施的组织架构体系,乙方委派到工程现场的技术管理人员的数量应满足工程正常施工的需要;乙方应为每个主要岗位指派称职和具有相应上岗资质证书的技术管理人员,甲方有足够的理由认为乙方的某个或某些岗位人员不称职或不能满足工程需要时,在接到甲方的有关书面通知后,乙方应在7 天内选派称职人员并将甲方认为不称职的人员撤出现场,乙方应同时保证被更换的乙方人员不得再从事任何与本工程有关的工作。乙方重新选派的人员其水平不能低于原被更换的工程人员。甲方有权提出更换认为不称职的乙方代表和主要技术负责人的建议,但乙方的履约责任不能免除。合同签订至竣工时间内未经甲方和监理人批准,乙方擅自(经乙方(略)研究决定,并在更换前10日向甲方书面通知的除外)更换项目经理及技术负责人视为违约,甲方可视乙方违约的严重程度采取下列措施之一:
①擅自更换(略)
②擅自更换项目技术负责人甲方向乙方收取违约金8万元;
③擅自更换项目安全、质量工程师甲方向乙方收取违约金5万元;
乙方在施工组织设计中明示的项目经理、项目技术负责人、生产经理等主要管理人员必须长驻工地,不得兼职。同时不得委托其他人代理行使其职责。本合同对乙方的各种人员的到位情况和任职是作为一种约束条件来要求的。项目经理及技术负责人离开工地应向甲方请假,得到同意后才能离开,每月请假天数不超过3天。擅自(略),甲方有权向乙方收取****元/天的违约金并有权发出停工令,待相关人员回到岗位后才批准复工,由此产生的工期及经济损失由乙方自负,造成业主(略),甲方保留索赔的权利。项目经理必须(略),若无故迟到,甲方向乙方收取(略),无故缺席甲方(略)。
(7) 现场资料的管理
在工程施工阶段,乙方应完整保存有关设计变更、过程质量控制、工序验收、阶段质量(略)建设行政主管部门颁布的有关规定;以上工程过程资料乙方必须按甲方资料室要求定期整理、会签、归档,乙方对资(略),(略)竣工资料的内容要求和装订要求,因乙方原因导致工程资料无法验收通过,则乙方负全部经济和行政责任。竣工图应基于合同图纸、变更指令、经审批的施工图、大样图和配合图以及过程质量记录等进行准备和制作;此类图纸应以业主、监理、甲方批准的格式进行准备和递交,并需要满足城建档案馆的要求。所有竣工资料的整理、绘制、收集、会签及分类装订均由乙方负责并由乙方承担相关费用,甲方负责统一协调所有室内精装修专业承包商,保证最终呈递的资料完整有效。
(8)在施工过程中,乙方应(略)。竣工验收移交前,清运所有建筑垃圾到甲方指定堆场,乙方必须对负责施工部分的清洁卫生达到验收标准,清洁费用已经包含在合同综合单价中,清洁完成后乙(略),直到整体工程移交业主,保护保养期间因非甲方原因导致清洁区域再次污染,则再次清洁费用由乙方承担。
(9)乙方必须无条件服从甲方对施工工序的调整,甲方不会因工序的调整支付乙方任何补偿,乙方充分考虑此风险因素。
(10)乙方需按甲方要求进行安全文明施工(具体要求以**市相关文件、甲方安全部门、综合管理部门及中建系统安全文明施工要求为准),现场所有的安全文明施工标示标牌及其他现场形象展示必须以中国建筑标准化要求为准(中建CI标准),除甲方允许以外乙方不的擅自悬挂、展示、张贴有关于乙方(略)的任何宣传标语。
(11)特别说明:甲方作为本工程的总承包方负责各专业施工作业间协调配合,并督促乙方执行合同及国家相关标准,保证质量、安全、进度满足合同、本工程业主、甲方及工程建设实际需求。乙方明确了解本工程涉及专业多,交叉工序广,因此甲方并不能全面及时的处理各种问题,乙方作为本工程承包方,乙方有义务负责与各专业分包接洽,处理交叉工序替换、专业工程前后交接、施工面交接等问题。若因乙方未及时沟通协调处理导致的返工(略)支付(略)。
十、监理人
乙方提交给业主、监理人代表的资料必须经过甲方,且须经过甲方向监理人、业发出,监理人做出的任何通知、指示、同意、批准、证书及决定等,均需甲方确认才生效。
十一、施工组织设计
11.1 除非合同文件另有约定,乙方应当在合(略)天内向甲方提交一份适合于整个工程的施工组织设计(含主要工序的施工方案)供甲方批准。乙方所提交的施工组织设计,不能(略)(如有)施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺;甲方有权根据工程需要安排乙方编制符合甲方规定的施工组织设计,乙方在得到甲方指令后需立即组织技术人员编制。
11.2 乙方必须严格按照投标文件中技术标要求和合同签订后提交的经甲方审批通过的工程施工组织设计及施工方案施工(以较(略));若在实施过程中,乙方未按(略),则甲方有权根据实施情况扣除乙方部分包干专业措施项目费用,即包干专业措施项目费用“只减不增”。
11.3 乙方充分理(略),无论最终甲方审批通过的施工组织设计(方案)及投标议标时递交的施工组织设计(方案)有何变化,措施费(略)。
十二、进度计划
12.1 除非合同文件另有约定,乙方应当在合同生效后28 天内,按照甲方同意的格(略)方审批通过后乙方照此实施。甲方的审批并不能免除乙方任何合同工期责任。
12.2 进度计划的修订
当工程的(略),乙方应当对进度计划进行修订,并将修订后的进度计划报甲方,甲方的批准不会(略)。甲方有权(略)要求乙方修订进度计划,乙方无条件修改并按照修订后的计划实施,实施过程中可能(略)。
12.3 进度计划的保证
乙方必须按甲(略),并接受承包人对进度的监督和检查。无论何种原因,导致工程实际进度滞后于已经确认的进度计划时,乙方均应主动采取措施(赶工等)予以补救,确保合同约定的主要节点工期和竣工日期不变,此费用已包含在合同价款中。如乙方不主动采取措施对已滞后的工期加以补救,甲方有权另行委托其它乙方完成全部或部分乙方未完成工程,所引致的全部费用以及因此而造成的业主、甲方的损失,由乙方承担,甲方可向乙方(略)。
乙方提交的本工程详尽施工组织设计和施工进度计划(在施工设计图准确和无设计变更或增项情况下)不应对随投标文件提交的施工组织设计和施工进度计划进行实质性变动,而是对其的进一步细化。甲方认为必要的,有权要求乙方随时提交关于施工组织设计和施工进度计划的任何说明或文件,乙方(略)。
乙方应严格按照(略),若需(略),乙方应采取赶工措施,相关的赶工措施费用(业主原因除外)已考虑在合同价中,不再另计。
12.4 进度报告
进度报告的格式和内容应以甲方要求为准,乙方每月按时提交进度报告,进度报告提交时间以甲方计划部要求为准,乙方提交的进度报告必须准确无误,必须与施工现场实际施工进度一致。乙方如瞒报、错报、漏报,甲方有权处以乙方****元/次的违约处罚。
十三、材料和工程设备检验
13.1 材料、工程设备的选择
13.1.1本工程除甲供材以外其余材料、工程设备均由乙方负责采购、运输、装卸、保管并投入使用;乙方投入到本工程中的所有材料、工程设备必须在业主、甲方规定的品牌库中选择,并且严格按照品牌库及合同约定质量标准采购使用。乙方还必须与其它室内精装修专业承包方一同在甲方主导下(略)若乙方未经许可使用品牌库以外品牌或以次充好,则甲方有权要求乙方返工并承担一切经济工期损失。若乙方和其它室内精装修专业承包方未能在甲方规定时间内确定出统一的使用品牌。则甲方有权指定品牌,由于甲方指定品牌给乙方到来的采购成本增加或货源紧张由乙方负责,由此导致的费用、工期增加由乙方承担责任。
13.1.2所有材料在使用前,必须报甲方备案,甲方审批通过后方可投入使用,乙方未报甲方备案便投入使用,即使材料品牌、质量符合甲方要求,甲方有权收取乙方****元/次的违约金。
13.1.3虽然(略),但乙方在自行采购之前还需详细调查了解选定的材料、工程设备是否符合法律、法规或设计要求约定,若以上条件均满足乙方方可采购,若其中任何一条不满足则乙方负责向报告甲方;若乙方未深入了解或了解后故意不报导致采购的材料无法投入使用的,则乙方承担经济和工期责任。
13.1.4乙方应当就其供应商的材料或工程设备的质量问题向甲方负责。
13.1.5本工程甲供材为按设计图纸要求的石材,甲供材以暂(略),甲供石材损耗率控制在1%以内,若乙方超量领料,则超量部分按照甲方实际采购价的150%赔偿给甲方,甲方亦有权直接在乙方结算中扣除,甲供材(略),不单独计取。
13.1.6乙方未(略),则甲方有权收回部分材料采购供应权,且乙方(略)。
13.2材料检验
13.2.1乙方负责包括甲供材在类的全程材料、工程设备的检验检测并承担费用,相关费用已经包含在合同综合单价中;乙方应按照国家及地方政府要求对进场的材料、工程设备进行检查、检测、检验或试验。需要聘请第三方检验的,第三方检验机构必须具有合格资质并经业主、监理、甲方审批。
13.2.2业主、监理人和甲方及其授权人员应当能在任何时候进入现场及对工程制造、装配、准备材料或工程设备的所有车间和场所进行必要的检查。材料进场前乙(略),需抽样送检的必须在业主、监理及甲方的见证下取样送检。
13.3拒收
13.3.1如果检查、检测、检验或试验的结果表明,工程设备、材料、工艺有缺陷或不符合合同文件的约定,甲方可拒收此类工程设备、材料、工艺。甲方应当立即通知乙方,同时说明理由。乙方应当立即修复上述缺陷并保证其符合合同文件约定。
13.3.2如果甲方要求对此类修复缺陷后的工程设备、材料、设计或工艺再度进行检验,则此类检验应当按照相同条款和条件重新进行。
13.3.3 如果此类拒收和再度检验致使甲方产生了附加费用,则此类费用应当由乙方支付给甲方,或从任何应当(略)。
13.4 检验费用
所有因检验引(略),包括任何国家或(略),相应金额已包括在合同的价款内。
十四、安全防护与文明施工
14.1 安全措施与责任
在工程实(略),乙方应当遵守所有适用的安全生产法规、规章、制度、标准,并且:
14.1.1应当按照合同文件约定履行安全职责,执行国家及**市有关安全施工的规定,并在合同文件约定的期限内,按照合同文件约定的安全工作内容,编制施工安全(略)
14.1.2应当采取(略),保持现场(略),以免发生安全事故,并承担因自(略)
14.1.3为了保护工程、公众的安全和方便以及其他原因,提供并保证照明、防护、警告信号和看守;
14.1.4加强施工作业安全管理,特别(略)材料和其他危险品的管理;
14.1.5严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程,配备必要的安全生产和劳动保护设施,加强对施工人员的安全教育,并发放安全工作手册和劳动保护用具;
14.1.6应当制定应对灾害的紧急预案,报送甲方审查。乙方还应当按照预案做好安全检查,配置必要的救助物资和器材,切实保护好现场人员的人身和财产安全。
14.2现场保卫
除非合同文件另有约定,乙方应当为现(略),并采取如下措施:
14.2.1负责阻止与本专业分包工程无关的任何未经授权的人员进入现场;
14.2.2采取合理的预防措施,防止现场内发生任何违法、暴乱或妨害治安的行为,并保护工程周围公众和其他人员及其财产(略)
14.3文明施工
14.3.1 乙方在工程施工期间,应当采取措施保持施工现场平整,物料堆放整齐。
14.3.2 在本专业分包工程移交之前,乙方应当从本专业分包工程现场清除并运出乙方的全部施工机械设备、多余材料、垃圾和各种临时工程,并保持该部分现场清洁整齐。在甲方同意的前提下乙方可在甲方指定的现场地点保留为完成乙方在保修期内的各项义务所需要的材(略)
14.3.3 乙方应当保证本专业分包工程的施工始终严格按照不低于国家及**省政府有关文明施工的各项标准和规定。
14.4 环境保护
14.4.1 乙方应当采取合理措施(略)的规定,防止或者减少粉尘、废气、废水、固(略)方依据合同文件约定应当承担的义务和责任。
14.4.2 任何情况下,乙方应当保证在永久工程和临时工程中不使用政府明令禁止使用的对人体或环境有害的材料或物品。
14.5工人所需的一般劳保用品(包括劳保服、手套等)均由乙方自备,但施工现场特种劳动防护用品,包括三宝一器:安全帽、安全(略),漏触电保护器)由甲方统一采购、统一发放和统一管理,费用由甲方代付代扣。
十五、材料和工程设备的采购与供应
15.1 甲方供应材料和工程设备
15.1.1由甲方负责供应的材料、工程设备,乙方应在进场后向甲方提供一份完整的材料、工程设备需求计划,计划中不仅要表面需求量、分批进场时间、分批进货量、详细规格参数等。
15.1.2施工阶段乙方应提前30天提交每阶段的分批材料、工程设备需求计划,材料计划量与预计使用量偏差不能超过2%,若因乙方遗忘、懈怠提交材料计划导致加工材料、工程设备(略)。
15.1.(略)相关费用,货到现场后甲方双方清(略)发生的材料、工程设备被盗、损坏、遗失均由乙方负责。
15.2 乙方自行采购材料和工程设备
15.2.2 乙方代表应当在材料和工程设备到货24 小时前以书面形式通知甲方,并提交制造商产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给甲方审核,以证明所供应的材料及设备符合要求。
15.2.3 乙方采购的材料(略),乙方应当按照甲方要求的时间将材料和工程设备运出施工现场,重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用,延误的工期不予顺延。
15.3 进口材料和工程设备
15.3.1 如果合同文件约定进口材料(略)约合同价中已包含此类材料和工程设备的价值以及与此类进口有关的任何关税(如果不是免税工程)、增值税、港口税费、运费及其他任何必要的费用。
十六、违约
16.1经(略),乙方在工程质量、(略)要求时,甲方将对合同单价中的相应部分的费用不予办理结算。
16.2乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象,甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付**** 元罚金。
16.3乙方必须确保工程连续施工,不得因甲方付款不到位、资金、设备、材料、劳动力等任何原因,未经甲方书(略),否则(略)。甲方将另(略),甲方对已完工程不支付工程款。
16.4.乙方在合同履(略),除按合同约定向(略),给甲(略),还应另行赔偿由此给甲方造成的全部损失,包括但不限于甲方的直接损失、增加的费用开支、甲方向业主及其他第三方承担的责任等。违约金及损失(略)直接扣除,履约保证金不足部分,甲方有权随时从应付乙方的工程价款中直接扣除,并无需(略)
十七、不可抗力
17.1 不可抗力
17.1.1 不可抗(略):
(1)国家权威部门发布且被界定为灾害的瘟疫、地震、洪水、风灾、雪灾等;
(2)战争;
(3)离子辐射或放射性污染;
(4)以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波,飞行器坠落;
(5)动乱、(略),但完全局限在乙方、聘用人员内部的事件除外;
(6)因适用法律的变更或任何适用的后继法律的颁布所导致本专业分包合同的履行不再合法。
17.1.2 如果在合同生(略),从而阻止合同义务的履行,在该不可抗力影响的范围内,甲方和乙方均不应当被认为违约或毁约。但如果甲方或乙方延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件,则不能免除其相应的责任。
十八、争议的解决
1、本合同履行过程中如发生纠纷,双方首先友好协商。如协商不成,任何一方均有权向**仲裁委员会申请仲裁,因仲裁行为产生的律师费、保全担保费等所有费用由申请方自行承担。双方一致确认以下地址为**仲裁委员会送达仲裁文书、通知和其他材料的唯一地址:甲方:**市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼;乙方: 。如任何一方未在本条款确认送达地址的,该方的送达地址以仲裁委员会受理案件时其在工商行政部门注册登记的地址为准。
2、纠纷发生后,任何一方均可依据《民事诉讼法》第一百条和第一百零一条申请人民法院保全对方的财产。申请财产保全的,应当有确切的证据证明被保全的一方存在使裁决难以执行的行为,否则,自保全申请之日起,申请保全的一(略)承担惩罚性违约金,直至保全(略)。被保全的一方如能证明其账户余额扣除保(略)的,应当视为不符合保全申请条件,保全申请人应当按本条约定承担惩罚性违约责任。
19.2有关本协议履行的文件、资料的送达地址,双方确认如下:
甲方:结算办理前:(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目部;结算办理后:**市江北区江北城西大街27号金融中心A座5楼。
乙方: (略)
乙方接受甲方寄送文件的地址,(略)承担由此产生的责任。
二十、其它
本合同经甲、乙双方签字盖章后生效;本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
以下无正文
甲方:(略)
(略)
(略)
合同签订时间: (略)
合同承诺书(一)
致:(略)
1、我司仔细、全面地研究了(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包合同 (CSCEC2B-XN-LZDX-ZYFB-052)、招标补充文件和招标答疑(以下统称招标文件)及合同,我司无条件遵守招标文件及合同中的所有规定,承诺履行合同的全部责任和义务,完全接受合同中约定的全费用综合单价。
2、我司明确投标报价的所有工作内容均按综合单价进行报价,并接受按此综合单价进行结算。在施工过程中如遇乙方承包范围调整,我司同意在结算时按合同中规定的综合单价进行结算。
3、我司所递交的询标回复文件已充分考虑了工地周围环境、交**路、周围地下管网、现场地质条件、现场条件、招标文件、工程质量标准、工期要求;并已考虑了施工措施、安全文明措施、成本投入、材料变动因素、施工不可遇见费等各种内、外部因素对报价的影响。
4、我司承诺理解本合同采用包人工﹑包设备、包材料(除甲供材,甲供材我(略)负责卸车、堆码及仓储保管),包深化设计、包质量、包安全、包进度、包管理、包竣工资料等全包干的发包方式。
5、工期承诺:我司承诺无条件接受投标标段范围内的如下相应节点工期和总工期要求(具体以贵司确定的总进度计划和周旬进度计划为准):
5.1 工期安排,贵司总进度计划和月旬进度计划为准,贵司抄送给我司(略),在合同履行期间对我司有约束力。
5.2 我司承诺非我司原因影响工期累计不超过七天(含七天),室内精装修全部安装完成时间不变。
5.3 我司承诺每延误上述规定的工期1天,则补偿贵司人民币壹万元;室内精装修全部安装完成时间每延误1天,则补偿贵公人民币壹拾万元。补偿金额上限为人民币五十万元整。
6、工人工资发放承诺:我司承诺按时足额发放农民工工资。我司理解贵司在工程款支付方面可能出现的滞后,我司承诺自行筹集资金,保证工人工资按时足额发放。若我司工人因未按时领到足额工资到贵司项目部或业主单位或政府有关部门寻衅滋事、讨要工资,所述情况每发生一次,我司自愿承担贵(略)惩罚性违约金人民币贰万元;若上述情况造成不良社会影响,我司自愿承担贵司惩罚性违约金人民币拾万元/次。若上述情况扰乱贵司正常施工生产或致使施工生产停止,则我司自愿承担贵司惩罚性违约金人民币叁万元/次。
7、(略):我司承诺垂直运输机械及场内材料多次转运机械及脚手架均由我司自备,若使用贵司现场已有的垂直运输机械或脚手架,相关费用由我司承担,贵司有权直接从我司结算款中扣除。
8、我司承诺:按贵司要求进行安全文明施工(具体要求以**市相关文件、贵司安全部门和综合管理部门要求及中建系统安全文明施工要求为准),现场所有的安全文明施工标示标牌及其他现场形象展示必须以中国建筑标注化要求为准(中建CI 标准),我司承诺为了保证现场企业宣传统一和贵司创CI 金奖,除贵司允许以外我司不会擅自悬挂、展示、张贴有关于我(略)的任何宣传标语。若发生较**全事故或三次以上未按贵司要求进行安全文明施工,我司承诺贵司可扣除我司结算工程款的10%,并承担由此而造成的一切经济损失。
9、我司承诺:在无贵司书面停(略),我司无正当理由自行停工,此类情况每发生一次,我司自愿承担贵司惩罚性违约金人民币叁拾万元。
10、我司承诺:接受贵司在施工过程中按工作要求对我司的安排或调整工作界面,我司将严格按照投标报价的综合单价和贵司计量进行相应的增减结算。如有违反将视同违约,我司接受按每发生一次贰万元的处罚。
11、我司承诺:接受贵司实名制管理,若贵司在施工现场每发现1人/次未纳入实名制管理,我司接受按每人次壹佰元的处罚。
12、我司承诺本承诺函作为合同的一部分在合同履行期间始终对我司具有约束力。
乙方(盖章):
法定代表人(或委托代理人):
日 期: (略)
安全管理协议书
发包人:(略) (简称甲方)
承包人: (略)
经协商甲乙双方在已签订的 《人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包合同》框架范围内,另行签订本安全生产管理协议,以明确双方安全生产责任并共同遵守。
一、双方共同责任
1. 双方共同遵守国家安全法律法规、标准、规程、规范。
2. 双方共同遵守中建二局各项安全生产规章制度,贯彻执行中建股份(略)安全管理手册和程序文件。
3. 安全管理目标
(1)杜绝重伤和死亡生产安全事故(包括火灾、交通、中毒、机械等),遏制轻伤事故的发生。
(2)住建部网站“事故快报”栏通报事故:(略)
(3)确保不因安全生产问题导致甲方安全生产许可证被暂扣或甲方被省级建设行政主管部门区域停标。
(4)不出现社会影响较大的火灾事故;不出现职业健康损誉事件;杜绝辐射事故。
(5)完成甲方安全创优目标。
二、 甲方的安全责任、权利和义务
1.合同约定管理
(1)甲方与乙方签订分包合同的同时,应当签订“安全生产管理协议书”,以明确双方安全管理责任界定、事故责任追究、分包安全业绩指标及考核办法等内容。
(2)甲方应建立项目安全管理制度,并对乙方进行宣贯和交底。
(3)对于乙方拒不履行其安全生产主体责任和合同安全义务、拒不整改安全隐患,情节严重的,甲方有权将该乙方列为(略)“安全重点监管单位”并限制其投标活动;监管期内仍无明显改进的,将该乙方纳入(略)合格分供方名录“黑名单”中,禁止其投标活动。
2.安全生产费用投入
(1)甲方按照安全法规和合同约定,保证安全资金投入。甲方严格按照合同中的安全费用清单月度考核支付,如发现乙方克扣安全费用、安全防护滞后、降低安全标准的,甲方有权扣除相关费用用以采取补救措施。
(2)甲方负责查阅乙方安全费用台账和票据,核实安全费用投入、使用的真实性,做到安全费用具有可追溯性。
3.安全教育和安全技术交底
(1)甲方应监督乙方对作业人员三级安全教育的开展情况。
(2)甲方应(略),定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度、操作规程、事故警示的过程教育。
(3)甲方应对乙方人员进行安全技术交底,使乙方(略),并督(略)。
4.劳动(略)
(1)甲方购买劳动防护用品须在局劳动防护用品合格供应商名录中选择,并保证产品合格。
(2)“三宝一器”(安全帽、安全带、安全网、漏电保护器)由甲方统一采购,禁止乙方自主采购,其他劳动防护用品由甲方主导采购。
5.安全验收
(1)甲方应对进场物资、设备设施、安全防护用品实行安全验收制度,验收合格后方(略)。
(2)甲方组织危大分部分项工程验收,验收合格并签字后方可进行下道工序施工。
6.检查监督
(1)甲方应按要求组织开展例行检查、专项检查和领导带班检查,发现隐患须及(略)。
(2)甲方有权对(略),包括使用停工、违约金、限制投标、终止合同等方式。
7.事故应急
(1)甲方按照规定要求为进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。
(2)事故发生后,甲方应立即派(略),采取有效措施,防止事态扩大,减少人员伤亡和财产损失,降低社会影响。
(3)事故应急结束后,甲方按合同约定与乙方就事故经济损失进行分割。
三、 乙方的安全责任、权利和义务
1.分包单位准入要求
(1)资质要求
1)分包单位必须持有效安全生产许可证和与其所承包工程相符的施工资质。
2)乙方应成立(略),项目负责人、专职安全生产管理人员需持建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证上岗。
(2)乙方专职安全员配备要求
1)劳务分包专职安全员配备:工人在50人以下的配备1人,工人在50人以上200人以下的配备2人,工人200人以上的至少3人且不少于工人总数的5‰。
2)专业分包专职安全员配备:合同额5千万元以下的配备1人,合同额5千万元以上2亿元以下的配备2人,合同额(略)。
3)乙方专职安全员每天班前必须到甲方安监部签到或打卡。
4)乙方应按要求足额配备专职安全员,否则甲方有权责令乙方限期整改,人员缺岗期间按每人350元/天从当月工程款中扣除。
2.劳务用工管理
(1)乙方具有安全生产责任主体资格,必须与每个工人签订劳动合同,应为其购买工伤保险,并上报甲方(略),所造成的经济及法律责任全部由乙方承担。
(2)乙方所有人员年龄必须符合国家法定要求,并且均需体检合格。特别是所有持(略)(55≤男士≤60,50≤女士≤55),无当年二级及以上医院体检报告/健康证明,甲方不予备案,禁止入场。擅自入场的,除了给予重罚外,还应承(略)。
(3)乙方须严格按照甲方要求有效组织所有班组开展工人班前安全教育会,督促工人签订甲方制定的《安全承诺书》并执行。
3.安全教育(略)
(1)乙方应对所雇佣作业人员进行安全生产三级教育,并在教育卡上盖鲜章,对教(略)。
(2)乙方应按照甲方要求组织相应人员参加安全技术交底会,并保证按交底要求开展生产活动。
4.劳动防护用品
(1)生产过程中,乙方从业人员必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则,正确佩戴(略)。
(2)乙方不得使用(含租赁)国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。
5.安全验收
(1)乙方应参加甲方组织的与乙方关联的安全物资、机械设备、安全设施的验收工作,并对不合格事项(略)。
(2)乙方应参加甲方组织的危险性较大分部分项工程验收,对缺陷项按甲方指令进行整改到位。
6.安全隐患治理
(1)乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业,不强迫工人超时间、超负荷作业。
(2)乙方严禁擅自拆除或破坏安全防护设施,确因施工需要,必须经甲方安监或技术人员现场确认同意,并采取补救措施。对甲方提供的安全设施不能保证安全时,应及时提出建议或整改要求,并可以拒绝施工、拒绝甲方违章指挥。
(3)在施工期间乙方必须执行甲方安全规章制度和正确管理要求,督促本单位员工自觉遵守,对于甲方检查出(略),乙方必须认真整改,因整改不及时、不到位产生的事故后果由乙方承担。
(4)乙方不能保证所施工区域安全隐患及时消除的,不能做到“工完场清”、文明施工的,甲方可以另行安排第三方实施,费用由乙方支付,并可(略)。
7.事故应急
(1)发生事故时,乙方事(略)。
(2)事故发生后,乙方须积极配合现场救援和善后处理工作,采取有效措施防止事态扩大,减少人员伤亡和财产损失,降低社会影响。
(3)事故应急结束后,乙方应按合同约定与甲方进行事故经济损失分割(包含财产损失、工伤赔偿等)。
(4)乙方作业人员在甲方施工围挡外发生的任何事故,均由乙方自行处理,并承担全部责任。
8.事故(略)
1、乙方在(略),均由乙方自行处理,并承担全部责任。
2、在甲方施工围挡内,乙方导致的一切(含第三方)人员伤亡、财产损失及费用增加,均由乙方自行协调处理,且相关费用均由乙方自行承担;如果乙方拒绝处理或处理不善,导致第三方人员直接请求甲方协调或者给甲方工作造成不便,则甲方有权代为处理,由此产生的全部费用甲方均有权直接从乙方工程款中扣除,乙方对此无异议。 安全事故责任划分: 在甲方施工围挡内,乙方导致(含第三方)人员伤亡、财产损失及费用时,由此给甲方造成的损失均由乙方承担,另外甲方有权按照如下原则对乙方收取违约金:1)单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元,保险理赔为B万元,实际损失C=(A-B)万元,甲方对乙方收取的违约金如下: (1)C≤10,则甲方向乙方收取0.7×C万元的违约金,违约金直接在乙方工程款时予以扣除; (2)C>10,则甲方向乙方收取0.5×C万元的违约金,违约金直接在乙方工程款时予以扣除。
3、乙方不服从甲方安全生产管理、违章作业、冒险进入施工禁区及损坏安全防护设施、不按规定进行安全技术交底及组织施工,造成伤亡事故的,由乙方自行承担相应后果和经济损失。
4、乙方在运输材料过程中,与第三方发生安全事故,造成伤亡或财产损坏的,由乙方自行承担相应后果和经济损失;第三方造成乙方伤亡或财产损坏的,由乙方与第三方自行解决纠纷。
5、乙方的车(略),必须服从甲方的指挥,文明驾驶,若车(略)(大门,门禁系统,围挡等)造成损坏的,由乙方自行承担(略)。
6、甲方违章指挥、不按照要求健全(略)的,承担相应后果和经济损失。
7、由于甲方主要责任造成的伤亡事故,乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责任造成的伤亡事故,甲方有权要求乙方承担违约责任。
9.事故处理
(1)业主(甲指分包)分包单位:非第三方原因造(略),由乙方承担一切责任、损失和后果;因第三方造成乙方发生的安全事故,由甲方组织各方按侵权责任大小协商处理。
(2)自有分包单位:甲方自有分包单位发生的安全事故,事故费用、善后处理按主合同约定执行。
甲方:(略)
(略)
签订时间: (略)
(□劳务分包□专业分包□甲指分包□物资设备供货单位)
甲方:(略)(以下简称甲方)
乙方: (略)
根据双方签订的《(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目人才周转公寓精装修(二期)工程专业分包》约定的工程名称、工作地点和工作内容,经甲乙双方友好协商,就本工作质量管理达成如下协议:
一、质量目标: 满足总包对单位工程的质量目标要求,杜绝一般及以上质量事故的发生,杜绝使用伪劣冒牌物资设备。
二、甲方的权利(略)
1、负责制定分包工程(采购物资)的质量(略)。
2、负责督促分供方建立健全质量保证体系、督促其体系有效运行。
3、负责审核分供方提交的材料样品和工序样板。
4、负责对分供方进行质量技术交底,负责传达(略)相关的质量管理文件要求。
5、负责组织分供方召开质量专题会议和质量专项检查。
6、负责组织分供方对原材料、成品、半成品、设备等进行检验和隐蔽验收工作。
7、负责接收和审核分供方提交的各类质量证明文件和质量资料。
8、负责对原材(略),对质量隐患提出(略)。
9、负责制定分供方质量奖励和处罚措施并考核,并对分供方的质量工作进行奖励和处罚。
10、负责对违(略)。
11、负责审核分供方提交的请款报告。
12、负责组织质量隐患的调查处理。
三、乙方的权利、责任与义务
1、遵守甲方制定的规章制度和管理办法。
2、参加甲方组织的质量专题会议和质量专项检查。
3、参加甲方组织的质量技术交底和教育培训。
4、负责提交本单位的资质证书、营业执照、质量管理体系认证证书、质量管理体系组织架构图、本项目从事质量管理工作人员的资格证书(含管理人员上岗证及继续教育证明)。
5、(略)(或分包工程)质量负责,保证达到质量目标要求,接收总包的考核、奖罚。
6、配置专职质量管理人员,50以下作业人员的分包单位要配置1名质量员,50~200作业人员的分包要配置2名质量员,200人以上作业人员要配置3名及以上质量员。
7、及时向甲方提交原材料材质证明(含过程管控资料),认真填写《(略)。
8、按时落实总包提出的质量整改意见、质量整改通知单及质量专题会议的要求。
9、配合总包对质量问题开展的调查处理工作。
10、根据总包要求按时提交产品样品(工序样板)供总包组织相关人员审核。
11、组织入场教育和班前教育活动,教育率100%。
12、接受总包、监理及各级主管部门监督检查。
13、负责做好自身工作的成品保护,不得损坏第三方的劳动成果和物资设备。
四、处罚条款:
1、无论何种原因,若乙(略)(工程质量和物资设备)出现不符合验收标准的情况,除进行返工(退货)、接(略),还要赔偿甲方的损失(工期成本、返工成本、上级处罚成本、地方监管部门处罚成本等损失),乙方不得借口甲方监督不到位而推卸自身责任。
2、乙方未按要求配置项目专职质量管理人员或未持证上岗,甲方有权对乙方收取500元/次的违约金。
3、甲方有权对乙方在施工过程中存在的质量问题下发《质量整改通知单》,(略)》需及时整改并回复到位,未及(略),甲方有权对乙方收取500元/次的违约金,同时乙方必须限期整改到位并回复甲方,直至达到甲方认可。
4、甲方组织的质量观摩/质量月/质量教育培训等活动,乙方应积极参与配合;甲方组织的工程质量例会和质量专项检查,乙方不得无故缺席,未征得甲方同意而无故缺席,甲方有权对乙方收取****元/次的违约金。
5、乙方使用不合格材料、建筑构配件和设备、不按图施工或违反强制性规范的强制性条文造成严重影响使用功能和使用安全的质量问题,甲方有权对乙方收取****元/次的违约金。
6、因乙方的(略)团质量检查(含第三方检测)中排(略),甲方有权对乙方收取****元/次的违约金。
7、因(略):结构实体检测、防雷检测、消防检测、节能检测、水质检测等或严重影响专项验收如:结构验收、消防验收、防雷验收、人防验收、节能验收、档案验收等,甲方有权对乙方收取****元/次的违约金。
8、因乙方的施工原因和质量问题而影响到甲方受到各级建设行政主管部门通报,或因乙方工程质量问题通过媒体报道给甲方造成严重不良社会影响,甲方有权对乙方收取****元/次的违约金。
9、因乙方的施工原因和质量问题而影响到该项目未能评上 奖,甲方有权要求乙方承担甲方的相应经济损失。
三、其他约定:
1、本协议书与工程承包合同具有同等效力,如果与主供应合同相关条款不一致时,按照较严的条款执行。
2、本协议一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,经各方签字盖章(略),生效时间同分包合同保持一致。
甲方:(略)
(略)
(略)
消防安全管理协议
甲方:(略)(简称甲方)
乙方: (略)
为加强施工(略),对分包方文明安全施工进行管理、监督,有效地预防、控制火灾事故的发生,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的(略),依据《中华人民**国(略),双方就本工程施工消防安全达成如下协议,协议(略)条例、规范、规程办理。
一.分包项目开竣工时间
自甲方通知乙方进场起至甲方通知乙方退场之日止。
二.管理目标
杜绝发生重大火灾责任事故;杜绝因火灾事故导致的人员伤亡和重大经济损失。文明安全施工所发生的一切费用已包含在合同价款内。
三.安全管理责任人
总承包单位: (岗位证书号: )全面负责文明安全施工管理工作, (岗位证书号: )为专职或兼职消防安全管理员。
分包单位: (岗位证书号: )全面负责文明安全施工管理工作, (岗位证书号: )为专职或兼职消防安全管理员。
四.协议内容、双方责任
(一)总承包单位:
1、签定工程项目消防安全管理协议书的同时,向分包方提供总承包单位的文明施工、安全管理规章制度一份,供分包方组织学习。
2、坚持教育领先,预防为主的方针,对进场工人进行(略),根据参施人员的思想动态、安全知识、操作技能情况,对分包人员进行培训、考核,提高参施人员的安全意识和操作技能。使参施人员了解、熟知国家、当地的有关法律法规规定和总承包单位制定的文明安全施工管理的各项规章制度。
3、在(略),对分包单位承担的施工项目进行安全技术交底。
4、总包方有权对分包单位的施工作业情况进行安全检查,对分包方的违章、违纪和安全隐患进行纠正和处罚****~****元不等的违约金,并责令整改。分包方整改不力或不进行整改,有权停止分包方施工。
5、根据施组中的施工现场平面布置和现场的具体实际情况,合理划定施工生产和生活责任区,划分到分包单位,按当地政府文明安全工地的标准进行检查和监督落实。
6、总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,提供的安全防护设施、消防设施、供电设施、临时用水设施、大型机械设备符合国家和当地的有关标准。完全因总包方(略),应由总包方负责。
7、协调各分包方之间配合,安排施工时间(略)。
8、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
(二)分包单位:
1、分包方必须是具有独立承担(略)(法人单位)的委托书,分包与其资质相(略)。
2、分包方必须熟悉并能严格执行《安全生产法》《建筑法》《安全生产管理条例》以及当地的《建设工程施工现场管理标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关(略)
3、分(略),并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,能够积极参加有(略)。
4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。依据总承包(略),将交底内容落实到每个操作人员,经常对(略),施工过(略),及时发现、纠正、消除安全隐患,确保(略)。
5、分包方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6、分包方必须执行安全生产检查整改制度,安排专职、兼职的安全管理人员对现场作业进行安全、消防检查。
7、分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8、分包方(略)。
9、分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良(略)。乙方对(略),乙方应照价赔偿。
10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
11、分包方必须(略)律责任。
12、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
13、分包方不得使用超过建筑施工企业允许年龄(五十五岁)及身体有残(略),禁止使用童工和未成年工。
(三)进场手续
1、进场后提供单位资质、营业执照、施工安全许可证、注册备案手(略)。
2、按照当地对施工企业的管理规定,及时办理工人(略)。
(四)现场管理
1.按照总承包单位划分的施工责任区、生活区、加工区,按当地文明安全工地的标准管理所属区域。
2.施工使用的材料按照总包单位指定地点,负责堆放整齐(高度(略).5米),设有明显的材料标识。易燃易爆、化学危险品必须设专库存放,确保安全,严防火灾、爆炸事故的发生。
3.执行总承包单位(略)(含食堂、宿舍、厕所)管理制度,认真搞好卫生,保持整洁干净。严禁在生活区使用“电热器具、煤炉”等易引发火灾事故的器具。
4.按照施工现场(略),设置现场消防栓和消防器材。现场易燃易爆物品存放区(库)周边,必须设置消防(略),以保证(略)。
5.在施工程高度超过20米的,必须设置临时消防立管,管径要求不小于75mm,建筑物每层设消防栓口,配备水龙带和水枪。临时消防立管应在正式消防系统使用后方可拆除。
6.未经总承包单位批准,严禁在工程内住人或设仓库。现场严禁住宿非施工人员或家属(老人(略)),违反此项规定总承包单位有权停工,并进行每人每次****元的经济处罚。
7.严禁挪用、破坏、损坏总承包单位提供的消防安全设施、器材,损坏(略),严重的要赔偿或接受****元/次的经济处罚。施工中(略),必须报总承包单位同意并安排专人负责施工。
8.施工现场范围内严禁吸烟,分包单位坚持日常进行班前安全教育,安全人员进行现场检查,发现工人违章进行教育、并进行每人每次500元处罚,杜绝类似违章。
9.根据总包单位要求,在现场重点消防(略),设置消防安全标志牌。
10.施工用水不得使用消防系统,防止消防系统失压不能正常使用。
(五)施工管理
1.现场动用明火(略)(电气焊、喷灯等)必须办理动火审批手续,并按要求配备监护人和消防器材。现场开具的动火证当日有效,施工区域和作业项目发生变更,必须重新开具动火证。
2.现场动用明火作业的操作人员,必须是经过有关部门培训合格,已取得(略)。申请动火证时出示原件审核后方可开具动火证。
3.未经总包单位批准,严禁在施工现场使用煤或其他燃料动火取暖或施工使用。
4.分包的焊机、气割设备、防水喷灯等涉及动火作业的机具设备,进场和使用前必须进行安全检查,保证安全性能完好。防止因机具设备引发事故。
5.现场防水、油工作业使用易燃易爆材料的,不得在在(略),携带当日或当班(略)。作业时必须与动火作业项目保持安全距离,严禁在垂直方向(略)。
6.现场的结构临边、**动火作业,必须对临边**采取有效防护、兜挡措施 ,防止火花、焊渣坠落引发火灾。
7.分包单(略),两头接线处使用压线设备接牢,一次线长(略),二次线(略),一二次线端必须有良好的防护罩和接地装置。电焊机必须使用焊机专用漏电保护器。
8.分包单位使用的氧气、乙炔瓶焊割设备必须使用具有相关资质供货单位的合格压力容器瓶体和焊割具,保证使用过程中,气瓶的压力表、气管、回火防止阀性能良好,无破损情况。
(六)生活区管理
1.分包单位的食堂(略),使用的燃气设备必须是具有相关资质的单位提供的合格产品,燃气瓶(略),应存放在操作(略)。
2.食堂使用的大功率电气蒸饭车或燃气蒸饭车要确保安全,电气蒸饭车要有专用的开关箱控制,按照“一机一闸,一箱一漏”标准设置。燃气蒸饭车的燃气瓶不得存放在同一房间内。
3.食堂及储物间内严禁住人,严禁使用炉具或电热器具。
4.宿舍区内严禁任何形式的用火,此部位的用火作业不予批准。严禁使用炉具或电热器具。
5.宿舍区用电实施日检制,总包单位的安全人员、电气工长、分包单位的安全人员、电气工长要每天进行用电安全检查。发现“私拉乱接”违章用电情况,立即进行拆除,并进行****元/次处罚,保证用电和消防安全。
6.按照当地政府相关规定宿舍楼要设置消防安全**,配备足量的消防器材,保证发生火灾时的人员逃生和自救。
五、违约
1.根据(略),若分包单位违约,总承包单位可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合协议约定条件。
2.因分包方(略),由分包方承担违约责任和经济支出。
3.因总包方原因达不到约定条件的,由总包(略)。
4.当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、奖惩
1.施工过程中违章施工或存在安全隐患、造**全事故、环境污染,总承包单位根据当地政府和(略)的有关规定,可视情节和造成损失情况给予20-****元经济处罚,从工程款中扣除。
2.发现重**全隐患,上报总承包单(略)给予一定经济奖励。
七、发生安全事故的处理
分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现(略),必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
分包单位人员发生意外伤、残、亡事故,双方(略),同时保护好现场,由有关部门进行勘察鉴定,按照有关法律法规处理。不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时,总包方(略)。
甲方:(略)
(略)
(略)
合同签订时间: (略)
治安管理承包协议
甲方:(略)(简称甲方)
乙方: (略)
为了加强企业内部治安管理,维护本单位生产、工作、生活秩序和公共安全;预防和打击各类违法犯罪活动,确保企业施工(略),特制定本承包协议。
(略)包协议的条款。
2、劳务乙方必须呈报队伍人员花名册,做到三证(暂住证、(略))齐全。
(略)殴、酗酒赌博、吸毒和卖淫嫖娼,一经发现,不论何种原因给予500~****元惩罚性违约金,造成事故的移交有关部门处理。
4、劳务乙方作业人员不准在施工现场留宿闲杂人员和男女混住,一经发现给予300~500元惩罚性违约金。
5、劳务乙方作业人员不准留宿、窝藏、包庇,使用违法犯罪嫌疑人,违者收取(略)惩罚性违约金,并移交**机关处理。
6、劳(略)。易燃易爆部位附近一律严禁烟火,违者收取200~****元的惩罚性违约金,造成事故的移交有关部门处理。
7、严禁劳务乙方作业人员偷盗施工现场的物质设备,零部件或其他企业财产,一经发现收取500~****元的惩罚性违约金,并移(略)。
8、施工现场设立的警告牌、警戒铁丝、消防设施和其他安全设施未经允许,不得私自搬动、挪用和任意拆除,违者收取200~****元的惩罚性违约金。
9、劳务乙方应成立治保组织和民调组织,协助处理本队伍的治安和矛盾纠纷的调处工作。
10、若有违反承包协议的有关条款,劳务乙方负责人必须接受(略)学生公寓节能改造及综合维修工程项目的处罚(惩罚性违约金由项目保卫负责人出单据,财务部在劳务分包商工程款中扣除)。并根据情节轻重和损失大小,分别给予当事人或劳务分包商接触协议,赔偿损失等处理,直至追究其法律责任。
11、本(略)。
以下无正文。
甲方:(略)
(略)
(略)
合同签订时间: (略)
廉洁协议书
甲方:(略)
乙方:
为切实加强(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包项目的廉政建设,防止各种谋取不正当利益违法违纪行为的发生,保护甲乙双方的正当利益和正常的生产经营管理秩序,规范工程项目在建设过程中双方的行为,保证把此项工程建设成为廉洁工程,根据国家有关工程施工的法律法规,按照分(略)党风廉政建设的有关规定和要求,经甲乙双方协商,决定在该项工程建设过程中共同开展廉政从业建设活动,特签订本协议。
第一条:(略)
1、严格遵守党和国家的有关法律法规及地方纪检监察机构的有关规定。
2、严格执行甲乙双方签订的合同文件,认真履行合同条款。
3、双方的(略)(除商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和双方的利益,不得违反工程建设管理规章制度,不得违反甲方的各项管理制度。
4、甲乙双(略),适时开展廉洁从业专项教育,设立廉洁告示牌,公布举报电话,监督双方从业行为,对违法违纪行为和人员坚决予以查处。
5、发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为,有及时提醒纠正对方的权力和义务。
6、发现对方严重违反本协议条款的行为,有权向其单位和领导举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权利;同时也有向其上级有关部门举报、建议给予处理和要求告知处理结果的权力。
第二条、甲方的义务
1、甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。甲方单位工作人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定,不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证卷和贵重物品;不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。
2、甲方单位工作人员不得参加乙方安排(略)
3、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
4、甲方单位工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的物资采购、设备供应、工程分包、劳务分包等经济活动。
5、甲方单位及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位,不得强行要求乙方购买其所推荐的材料和设备。
6、甲方接到乙方举报其工作人员违反廉政规定的,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。
7、甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定的,需方应视情节轻重、影响大小给予****~****元不等的经济处罚。
8、甲方应公布举报电话、在显著位置设置举报箱,并受理各种举报。
第三条、乙方义务
1、乙方应了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。甲方有提供有关制度并如实告知的义务。
2、乙方有义务接受甲方廉政管理执行情况的监督。
3、乙方不得以任何理由向甲方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证卷、贵重礼品等。
4、乙方不得以任何名义为甲方工作人员报销(略)
5、乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请及娱乐活动。
6、乙方不得以任何理由为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
(略)、交通工具和高档办公用品等。
8、如因乙方或乙方人员贿赂甲方人员,被检查机关立案查处的,甲方有权取消或终止双方所签合同的履行。
第四条、违约责任
1、甲方单位(略),按管理权限,由甲方依据有关规定对当事人给予党纪、政纪或组织处分,涉嫌犯罪的移送司法机关处理。
2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定,按管理权限,依据有关规定,由乙方给予当事人党纪、政纪或组织处理(包括调离本施工项目,不得参加与本工程有关的一切活动)。给甲方造成经济损失的,应给予损失额10倍的赔偿。情节严重的,甲方将其列入分承包商黑名单,今后不得参加分(略)范围内的其他工程**。乙方如发现甲方人员中有违反合同规定的行为并主动向甲方举报,经甲方组织核实后给予一定的奖励。
第五条、本协议自双方签字之日起生效,双方应严格执行。
第六条、本协(略)。
第七条、甲方监督部门:中建二局西南分(略)纪检监察部
地址:**市江北区江北嘴西大街金融中心A座5楼。
电话:(略) (略)
邮箱:(略)
第八条、本合同一式叁份,分(略)纪委、甲、乙各执壹份。
以下无正文。
甲方:(略)
甲方代表: (略)
(略)
合同签订时间: (略)
现场签证管理流程
甲方:(略)(简称甲方)
乙方: (略)
为了规(略),便于工程施工进度、质量、安全处于有序、受控的状态,同时满足现场其他方面要求,特制定本现场签证管理流程协议。按甲方最新签证管理办法执行。
1、若(略),需办理合同外签证。甲方申请部门经办人先提出用工申请并填写《合同外签证工作指令》,甲方申请部门领导、商务经理、执行经理/项目经理审批后通知乙方安排相应人员,若未按要求申请或未经甲方相关领导审批擅自使用零星用工,甲方商务部有权不予办理结算。乙方人(略),若未按时到达,甲方有权扣除乙方本次用工费用的20%。签证发生后甲方申请部门、商务部如实做好收方记录并填写《合同外签证工作记录汇总表》,经甲方项目经理审批后的《合同外签证工作记录汇总表》为结算依据。
2、现场发生的签证,乙方须于当日提出并办理完签证申请,于工作内容完成后3日内完善相关签证手续,过后不补,费用(略)。
3、由于乙方原因造成的签证不及时,甲方(略),由此造成(略)。
4、本承包协议经双方签字后即生效。
以下无正文。
甲方:(略)
(略)
(略)
合同签订时间: (略)
工伤申报理(略)
甲方:(略)
乙方:
为进一(略),维护企业权益和员工利益。特签订本责任书。
1、安全部责任:
A、工伤事故发生后,第一时间组织当事劳务单位工程负责人及安全员对伤员送医院进行救治;并在事发后十二小时以内将工伤事故的事发地点、时间、事发经过、受伤员工的真实姓名等详细资料报告给综合医务主管,并助协收集整理受伤员工的入、出院等全部原始单据及相关资料,便于及时向保险(略)启动工伤申报理赔程序。
B、及时对事发(略),准确无误地保留有效的第一手资料,负责组织事故分析、责任认定、资料整理、事故处理及保险理赔以外费用划分(如误工费、陪护费、营养费等)。
2、综合办公室医务主管责任:
A、事故发生后,及时协助安全部及劳务(略)办理受伤员工的入院手续,并立即向保险(略)报告事故的情况,确保在二十四小时以内启动建筑工伤理赔程序;
B、负责将受伤员工的医疗费收费凭证、用药处方、费用结算清单、出院证明以及保险条款规定的有关证明和资料原件提供给保险(略),并及时跟踪追索,尽快完成理赔工作。
3、当事劳务(略)责任:
A、事故发生后,立即报告项目安全部、综合办公室医务主管,及时将伤员送往本工程的定点救治医院进行救治。同时协助项(略),安排陪护人员,需要病人家属陪护时,负责做好家属的安置工作;
B、负责收集受伤员工的医疗费收费凭证、用药处方、费用结算清单、出院证明以及保险条款规定的有关证明和资料原件,并及时地提供给项目部综合办公室医务主管,如因病人单据丢失或者提交不及时而导致理赔失效,由事发劳务(略)承担全部理赔经济责任。
4、三方责任事故处理:
如遇病人伤情是因现场其他施工(劳务)单位所致,相关分包单位应在1小时内报告项目安全部、综合办公室医务主管。受伤工人隶属单位首先采取措施把伤员送往医院救治;项目安全部门在24小时内完成事故(略)未进行协商,项目部将按照每过24小时罚款****元,如协商意见未达成一致,项目部将按照责任划分结对责任单位予以强制执行,执行费用从工程款中扣除;(略)全部后果由当事双方劳务队自行承担;项目部持有进一步追究当事双方单位及责(略)
5、本责任书与《劳务分包合同》中的相关条款、工伤事故医疗赔偿比例划分责任书同等效力。
6、本责任书自各方共同签字之日起执行,止于本工程的各项工作全部结束。
承包单位(盖单):
承包(略):
(略)
工伤事故医疗赔偿比例划分协议书
甲方:(略)
乙方:
经协商,劳务甲方和劳务乙方双方在已经签订(略)学生公寓节能改造及综合维修工程总承包常规水电安装专业分包合同协议框架范围内,另签订本工伤事故医疗赔偿比例划分协议书,以明确双方在农民工工伤事故中的赔偿金额比例并共同遵守。
安全事故发生后,乙方要及时报甲方安全部,由甲方安全部和乙方安全员在事故发生后的2小时内出具责任鉴定书,明确事故发生原因。
1、单次事故的(略),由乙方承担。
2、单次事故的赔偿、协调及医疗等所有费用为A万元,保险理赔为B万元,实际损失C=(A-B)万元,甲方对乙方的违(略):
2.1 C≤10,则甲方向乙方收取0.7×(C-3)万元+3万元的(略),违约金直接在支付进度款时予以扣除;
2.2 C>10,则甲方向乙方收取0.7×(C-3)万元+3万元的违约金,违约金直接在支付进度款时予以扣除;
2.3若发生安全事故累计的赔偿、(略)(∑C=C1+C2+…Cn),甲方将对乙方按照20%×∑(C-3)万元+3万元的数额进行违约性违约金处罚;若发生安全事故累计的赔偿、协调及医疗等所有费用∑C≥100万,甲方将对乙方按照15%×∑(C-3)万元+3万元的数额进行违约性违约金处罚,违约金直接在支付进度款时予以扣除。
3、合(略),乙方必须专款专用,切实(略),确保安全生产。
4、发生打架斗殴事故以及其他工伤事故,由乙方牵头处理,原则上甲方不参与跟第三方的协调,事故后的经济处理按合同执行。
双方签署本协议书即表明双方皆已明确工伤事故医疗赔偿比例的划分,若超出该工伤事故医疗赔偿金额划分比例,工程乙方有权拒绝支付超出部分的医疗赔偿金额。
以下无正文。
甲方:(略)
(略)
(略)
合同签订时间: (略)
告知函
根据《(略)授权管理办法》,我司任何员工均无权以我司、各内设部门、所辖分支机构或项目部的名义从事以下行为:
一、签订、变更(略),以及具有合同性质的会议纪要、备忘录等;
二、能够成立要约或承诺的单方意思表示;
三、办理竣工(或退场)总结算;
四、向任何单位或个人借款等融资行为;
五、以现金或者指定非我司设立的账户收取任何款项;
六、为任何单位或个人提供任何形式的担保;
七、以对方(略)(包括但不限于以房抵债、债转股等)。
八、放弃或限制我司建设工程优先受偿权。
以上事项三在合同有约定的前提下,可以(略)西南(略)名义作出,并经(略)西南(略)董事长签字后方可发生法律效力;其它事项必须加盖已依法授权的“(略)”或“(略)合同专用章”方可发生法律效力。以上事项加盖其它印章或仅员工签字的,对我司不产生法律约束力。
(略)
(略)
------------------(略)
以上《告知函》(略),同意在合同履行过程中按《告知函》内容执行。
(盖章)
(略)
相关公告
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多兰州市招标采购信息
- 二期加气线生产车间余热泵房钢结构工
- 12月12日
- 2019年市级现代化学校项目(凤凰
- 12月12日
- 新洲区2018年现代化学校(三店二
- 12月12日
- 世警会主场及搭建服务合同
- 12月12日
- 中建一局一公司-华东区域-止水钢板
- 12月12日
- 通辽货运中心扎鲁特营业室吊棚结果公
- 12月12日
- 燕桥浜村农田8
- 12月12日
- 燕桥浜村农田7
- 12月12日
- 隰县午城镇阳德村民委员会梨园养殖项
- 12月12日
- 燕桥浜村农田6
- 12月12日
- 证大滨江大拇指0405地块剪力墙开
- 12月12日
-
兰州市建材网
兰州市采购信息网
兰州市政府公开信息
兰州市公共资源交易网
兰州市电力交易中心
兰州市交易中心
兰州市房产交易中心
兰州市工程交易中心
兰州市钢铁交易中心
兰州市建设交易中心
兰州市招投标交易中心
兰州市政府交易中心
兰州市造价信息网
兰州市市政工程信息网
兰州市水利工程信息网
兰州市通信工程信息网
兰州市医药招标网
兰州市建筑招标网
兰州市工程招标网
兰州市建设招标网
兰州市施工招标
兰州市装饰工程招标
兰州市建设工程网
兰州市水利招标信息网
兰州市电力招标网
兰州市建委招投标网
兰州市建筑管理网
兰州市建设信息港
兰州市教育招标网
兰州市装修招标
兰州市人力和社会保障局
兰州市建设网
兰州市总包工程
兰州市政府工程招标
兰州市工程施工招标
兰州市工程公开项目
兰州市工程采购信息
兰州市招标投标采购平台
兰州市省市工程建设网