位置>千里马招标网> 招标中心> 北安象屿国投热电有限责任公司北安经济开发区热电联产新建项目(一期)监理(二次...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
招标公告
项目编号:(略)
1、招标条件
(略)北安经济开发区热电联产新建项目(一期)已由黑龙江省发展和改革委员会批准建设,招标人为(略),建设资金来源为企业自筹,项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目的监理进行国内公开招标,择优选定监理人。
2、项目概况与招标范围
2.1项目名称:(略)北安经济开发区热电联产新建项目(一期)监理(二次);
2.2建设规模:(略)
2.3工程建设地点:(略)
2.4工(略):符合国家、省市、行业现行工程施工质量验收(略)
2.5工程投资总额:(略)
2.6招标范围:(略)
2.7监理工期:计划工期:655日历天,计划开工日期(略)计划竣工日期(略)
2.8标段划分:(略)
2.9本项目招标控制价:(略)
3、投标人资格要求
3.1本次招标要求投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织;具备电力工程监理乙级资质;投标登记期间没有被司法机关列入失信被执行人名单、未被相关部门列入企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单、无涉及较重及严重失信行为的情形、没有被相关部门限制投标或从业,并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。3.2总监理工程师要求:具备电力工程相关专业注册监理工程师或其他国家级工程类注册执业资格且未担任其他任何在施建设工程项目的总监理工程师或其他监理工作,其他人员要求:总监1人、土建监理工程师1人、安装监理工程师1人、水暖监理工程师1人、电气监理工程师1人、安全监理工程师1人。
拟投入项目管理人员必须是本企业合法在职人员(提供近3个月企业为其缴纳社会保险的证明并携带社保锁开标现场查验)。
3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4与招标(略)、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同(略)同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家(均以投标登记的先后顺序为准)。(名词释义:本条所称单位负责人是指法人的法定代表人、合伙企业的执行事务合伙人、个人独资企业的负责人等对外代表单位行使职权的人;控股、管理关系是指出资额或者持有股份的比例超过50%;或者出资额、股份比例虽不足50%,但其享有的表决权足以对股东会或股东大会产生重大影响;或者通过协议或其他安排,能够实际支配其他单位行为的关系,如集团公司与下属子公司或分公司等)。
3.5 资格审查方式:本工程采(略),只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.6 投标人授权(略)。
3.7自本公(略),申请(略)失信被执行人名单(依据中华人民共和国最高人民法院官方网站查询为准)、无涉及较重及严重失信行为的情形、没有被列入最新的“限制在哈从业招投标企业名单”。
4. 招标文件的获取
4.1潜在投标人应在"黑龙江公共资源交易网"(http://(略)cn)进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录"黑龙江公共资源交易网"上的"交易平台",下载招标文件。下载时间为(略)7时00分至(略)7时00分(北京时间)。有关手续请查看"黑龙江公共资源交易网"中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。
4.2招标文件500元/份,售后不退。潜在投标人使用数字证书通过"黑龙江公共资源交易网"在线支付下载。投标人点击"文件获取",选择拟参与的交易项目,在线缴纳文件费,购买成功后需要立即选择保证金缴纳银行。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交方式为"黑龙江公共资源交易网"网上递交,"黑龙江公共资源交易网"网上递交电子投标文件截止时间为(略)时00分00秒;
5.2 在投标截止时间后递交的投标文件,系统(略),其投(略)。
6. 踏勘现场和答疑安排
6.1招标人不统一组织踏勘现场,由潜在投标人自行前往踏勘。
6.2招标人对招标文件的澄清通过网上进行。
7.开标方式
7.1该项目为线上开标,投标人无需在开标现场解密(各投标人开标时间起在单位远程解密即可)。
7.2开标时间(略)(开标时间为投标截止时间后24小时)。开标地点:黑河市公共资源交易中心开标大厅(黑河市通江路12号,黑河市行政服务中心5楼),投标人的授权代理人需在开标时(略)
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在以下媒介发布:
黑龙江公共资源交易网(http://(略)cn)
黑龙江省建设网(黑龙江工程招投标网)(http://(略)gov.cn/)。
9.其他
9.1参加本次投标活动的企业授权委托代理人参加开标会。企业投标后,凡到场的投标企业法定代表人或委托代理人人证不符、或没有按照招标文件规定参加招标投标活动其投标文件按否决投标处理。
9.2投标人、其法定代表人近3年如有行贿犯罪行为((略)截止时间内的三年时间内,本次招标内容中(略)
行为"是指各级人民法院判决书中(以中国裁判文书网公布的为准)有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目总监犯行贿罪的情形),其投(略)。
9.3投标人、其法定代表人及其拟委任的项目总监如被最高人民法院在"信用中国"网站((略)gov.cn)中列入失信被执行人名单,对属于失信被执行人的投标人,其投标将被否决。
9.4本项目将(略)(试行)》(建市〔****〕18号)文件要求,对项目管理人员进行实名制管理。
9.5根据《(略),潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的,应当在获取招标文件受理期间以书面形式向招标人提出,书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章,招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的,将严格按照国(略),给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
10.联系方式
招标人:(略)
地址:(略)
项目负责人:(略)
电话: (略)
地 址:(略)
招标代理:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
邮 箱 :
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多北安市招标采购信息
- 硫酸采购
- 12月13日
- 2019年度第121批第127包盐
- 12月13日
- 保定市莲池区第一实验中学10KV配
- 12月13日
- 电气二次电流变送器采购
- 12月13日
- 2019年度第121批第128包次
- 12月13日
- 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司装卸
- 12月13日
- 香坊区朝阳镇_取暖设备采购项目询价
- 12月13日
- 2019年12月份淀粉计划1
- 12月13日
- 2019年12月13日华能国际电力
- 12月13日
- [海西蒙古藏族自治州·德令哈市][
- 12月13日
- 中山市国防教育训练基地瓶装液化石油
- 12月13日
- 广东电网有限责任公司惠州供电局20
- 12月13日
-
北安市建材网
北安市采购信息网
北安市政府公开信息
北安市公共资源交易网
北安市电力交易中心
北安市交易中心
北安市房产交易中心
北安市工程交易中心
北安市钢铁交易中心
北安市建设交易中心
北安市招投标交易中心
北安市政府交易中心
北安市造价信息网
北安市市政工程信息网
北安市水利工程信息网
北安市通信工程信息网
北安市医药招标网
北安市建筑招标网
北安市工程招标网
北安市建设招标网
北安市施工招标
北安市装饰工程招标
北安市建设工程网
北安市水利招标信息网
北安市电力招标网
北安市建委招投标网
北安市建筑管理网
北安市建设信息港
北安市教育招标网
北安市装修招标
北安市人力和社会保障局
北安市建设网
北安市总包工程
北安市政府工程招标
北安市工程施工招标
北安市工程公开项目
北安市工程采购信息
北安市招标投标采购平台
北安市省市工程建设网