位置>千里马招标网> 招标中心> 含山县林头镇农田水利(最后一公里)监理比选公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目编号 | AHBSD-(略) | ||
项目名称 | 含山县林头镇农田水利(最后一公里)监理 | ||
项目审批、核准或备案机关名称 | 会议记录 | ||
招标方式 | 比选 | ||
招标人 | (略) | ||
招标代理机构 | (略) | ||
资金来源 | 政府资金 | ||
建设地点 | 含山县林头镇 | ||
建设规模 | 工程施工范围内的全部监理工作内容。 | ||
工期 | 施工阶段监理,工期同实际施工工期。 | ||
招标范围 | 工程施工图纸范围内的施工总承包(详见工程量清单) | ||
标段划分 | 本工程共有1标段 | ||
招标控制价 | 含山县林头镇****年农田水利(最后一公里)施工审计价的费率报价上限I=1.2%。(本项目费率报价) | ||
中标价 | 投标报价不得高于招标控制价,否则按废标处理。 定标原则:(略) | ||
投标人资 格要求 | 1、供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定,并提供下列材料; (1)投标人必须具有独立法人资格; (2)投标人必须水利水电工程专业丙级以上(含丙级)监理资质; (3)项目总监须具有水利工程专业国家注册监理工程师; 2、本次招标不接受联合体投标。 3、已报名。 | ||
投标报名 | 1、投标人登录安徽招标采购网(网址:http://(略)gov.cn/opennessContent/?branch_id=57a3df762c262ea9a00aadbb)可于本招标公告发布之日起至****年1月18日报名。 2、报名时携带有效证件(单位介绍信、法人身份证明或委托人授权委托书、法人或委托人有效身份证件复印件、营业执照、资质证书、项目负责人相关证书,以上报名资料复印件使用A4纸,并装订成册,加盖公章。报名资料不退还)至(略)。 3、招标代理费用:(略) | ||
投标(略) | 1、投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为(略)5时00分。 2、投标文件递交地点:(略) 3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | ||
开 标 | 1、开标时间:(略) 2、开标地点:(略) | ||
履约保证金 | 履约担保为项目承包合同总价的 10% | ||
投标文件组成 | 投标文件由(投标文件封面、授权委托书、投标函、承诺书)组成。 投标人需携带法定代表人身份证明书或授权委托书,以及纸质版投标文件(并且用档案袋将投标文件密封)到达比选现场,参加比选。 | ||
重要提示 | 排名第一的候选人所提供设备及服务不达标、自动放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、被查实存在影响中标结果的违法行为或者规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人将按照评委推荐中标候选人的先后顺序重新确定成交人或重新组织采购活动。拒绝签订合同的成交人不得参加对该项目重新开展的比选活动。 | ||
招 标 人:(略) 联 系 人:(略) 招标代理机构:(略) 地 址:(略) 联 系 人:(略) |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多含山县招标采购信息
- 惠州海吉星双电源工程施工监理
- 01月15日
- 深圳前海合作区人民法院关于砀山县经
- 01月15日
- 深圳前海合作区人民法院关于砀山县经
- 01月15日
- 深圳前海合作区人民法院关于砀山县经
- 01月15日
- 星皓·锦樾项目二期施工总承包
- 01月15日
- 深圳市交易集团有限公司办公室装修工
- 01月15日
- 招标公告:能环-2020年热轧厂成
- 01月15日
- 新祥村原仇国顺110亩、祁国元43
- 01月15日
- 国药葛洲坝中心医院放疗机房室外道路
- 01月15日
- 新祥村原窑厂复垦鱼塘36亩公开招标
- 01月15日
- 深圳前海合作区人民法院关于砀山县经
- 01月15日
- 秭归县水田坝乡联营村党员群众服务中
- 01月15日
-
含山县建材网
含山县采购信息网
含山县政府公开信息
含山县公共资源交易网
含山县电力交易中心
含山县交易中心
含山县房产交易中心
含山县工程交易中心
含山县钢铁交易中心
含山县建设交易中心
含山县招投标交易中心
含山县政府交易中心
含山县造价信息网
含山县市政工程信息网
含山县水利工程信息网
含山县通信工程信息网
含山县医药招标网
含山县建筑招标网
含山县工程招标网
含山县建设招标网
含山县施工招标
含山县装饰工程招标
含山县建设工程网
含山县水利招标信息网
含山县电力招标网
含山县建委招投标网
含山县建筑管理网
含山县建设信息港
含山县教育招标网
含山县装修招标
含山县人力和社会保障局
含山县建设网
含山县总包工程
含山县政府工程招标
含山县工程施工招标
含山县工程公开项目
含山县工程采购信息
含山县招标投标采购平台
含山县省市工程建设网