位置>千里马招标网> 招标中心> 朝阳市教育幼儿园10KV电源新建工程招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1. 招标条件
(略)10KV电源新建工程已由辽宁省·朝阳市·市本级电业局备案,招标人为(略)。工程所需资金来源为财政。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。本次招标采用资格后审的方式进行资格审查。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称:(略)10KV电源新建工程
2.2本次招标项目的建设地点:(略)
2.3工程规模:(略)
2.4招标范围:(略)
2.5工期要求:(略)工至 (略)工,计划工期21天(具体工期根据建设单位实际安排情况而定,开竣工时间以签订的施工合同为准)
2.6质 量:(略)
2.7合同估算价:(略)
3. 投标人资格要求
3.1投标人应同时具备电力工程施工总承包三级(含)以上资质和国家电力监管机构核发有效的《承装(修、试)电力设施许可证》承装类、承修类、承试类五级(含)以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中,投标人拟派(略)(建造师)须具备机电工程专业二级(含)以上注册建造师执业资格,具备有效(略),项目经理不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;技术负责人要求具有机电工程相关专业中级(含)以上专业技(略),施工员、质检员、安全员、高压电工、特种电工持证上岗。
3.2投标单位须具备有资格的信用评价中介机构出具的BBB级(含)以上等级企业信用报告。
3.3投标人近三年(****年1月至今,有效时限以竣工验收时间为准)有类似工程业绩。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。
3.6在“信用中国”网站(http://(略)gov.cn/ )中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。
3.(略)单的投标人,不得参加投标。
4. 招标文件的获取
4.1招标文件领取时间:****年2月10日至****年2月15日(北京时间每日上午 8:30 时至下午 16:30 时)。
4.2招标文件售价人民币500 元/本,售后不退。
4.3招标文件领取方式:(略)
4.4领(略):投标人的法定代表人或授权委托人提(略)
4.4.1法定代表人领取招标文件的提供法定代表人资格证明书和本人身份证;授权委托人领取招标文件的提供法定代表人资格证明书、授权委托书和本人身份证,投标人授权委托代理人与投标单位签订的经人社部门认定盖章的一年以上(含1年)的劳动合同或社会养老保险关系证明;
4.4.2企业法人营业执照副本、资质证书副本(可提供加盖公章的复印件,须能通过扫描复印件二维码查询相关信息)、安全生产许可证;
4.4.3项目班子成员证件[项目班子成员应是投标企业的在职人员,提供社会养老保险证明;项目经理(注册证书、安全(略)(B证));技术负责人注册证书或职称证书;施工员、质检员、安全员、高压电工(略)
4.4.4企业信用报告并附信用中国(辽宁)网站查询记录;
4.4.5法人诚信证明、不拖欠农民工工资承诺书,必须都是企业法人代表亲笔(略)书,项目经理亲笔签署;
4.4.6业绩证明资料(提供中标通知书、施工合同、竣工验收资料);
4.4.7近3年(****年1月至今)投标人、法定代表人和项目经理行贿犯罪档案查询情况,提供中国裁判文书网(http://(略)gov.cn)网页查询截图;失信被执行人查询情况提供“信用中国”网站(http://(略)gov.cn/ )网页查询截图;提供“国家企业信用信息公示系统”网站(http://(略)gov.cn/index.html)中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图 。
注:各投标人必须保证上述材料的真实性,对于弄虚作假的行为,如接到举报或投诉,取消中标资格。
4.3投标保证金金额与缴纳
投标保证金(略),按照招标文(略)。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件(略)(开标时间)为 ****年3月2日9时00 分, 将投标文件(略)(河东(略))。并于同一时间公开开标,届时请投标(略)。
5.2逾期送达的或者未送达到指定地点的投标文件,招标人不予受理。
5.3投标截止时间与开标时间是否有变化,请关注本次招标答疑中的相关信息。
6. 发布公告的媒介
6.1本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、辽宁省招标投标监管网、朝阳市公共资源交易信息网上发布。
7. 联系方式
招 标 人:(略)
地 址:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
招标代理:(略)
地 址:朝阳市双塔区新华路一段(河东体育场斜对面)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多朝阳招标采购信息
- 关于项目XM2020-TZ5021
- 02月10日
- 【中标公告】大连市社会福利院儿童残
- 02月10日
- 汝阳县人民法院关于河南省洛阳市洛龙
- 02月10日
- 昆明市五华区人民法院关于河口县坝洒
- 02月10日
- 开封市金明区人民法院关于海南省海口
- 02月10日
- 桥梁管理处宿舍楼划拨用地补办协议审
- 02月10日
- 瀛洲安康里桩基检测补充通知
- 02月10日
- 金沅公馆
- 02月10日
- 三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改
- 02月10日
- 上海同济后勤产业发展有限公司租赁合
- 02月10日
- 焦作市山阳区定和街道办事处2019
- 02月10日
-
朝阳建材网
朝阳采购信息网
朝阳政府公开信息
朝阳公共资源交易网
朝阳电力交易中心
朝阳交易中心
朝阳房产交易中心
朝阳工程交易中心
朝阳钢铁交易中心
朝阳建设交易中心
朝阳招投标交易中心
朝阳政府交易中心
朝阳造价信息网
朝阳市政工程信息网
朝阳水利工程信息网
朝阳通信工程信息网
朝阳医药招标网
朝阳建筑招标网
朝阳工程招标网
朝阳建设招标网
朝阳施工招标
朝阳装饰工程招标
朝阳建设工程网
朝阳水利招标信息网
朝阳电力招标网
朝阳建委招投标网
朝阳建筑管理网
朝阳建设信息港
朝阳教育招标网
朝阳装修招标
朝阳人力和社会保障局
朝阳建设网
朝阳总包工程
朝阳政府工程招标
朝阳工程施工招标
朝阳工程公开项目
朝阳工程采购信息
朝阳招标投标采购平台
朝阳省市工程建设网