位置>千里马招标网> 招标中心> 三旧改造项目之新乐平中学建设工程-8#学生宿舍
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
三旧改造项目(略)
招标公告
1.招标条件
三旧改造项目之**平中学建设工程-8#学生宿舍已由**市三水区发展规划和改革局以三发统资【****】44号、三发改资【****】47号批准建设,招标人(项目业主)为(略),建设资金来自国有资金。项目已具备招标条件,现对该项目的三旧改造项目之**平中学建设工程-8#学生宿舍工程施工进行公开招标。
2.工程概况与招标范围
2.1 建设地点:(略)
2.2 项目建设规模:三旧改造项目之**平中学建设工程总建筑面积****.45㎡,项目建设内容包括教学楼、综合(略)校园绿化,配置全新教育系统,同时按相关要(略),工程总投资估算约1.8亿元。项目建成后为66个教学班,可容纳****名学生就读。
(略)㎡。
2.3 计划工期:160日历天,计划开、竣工时间:计划开工时间(略)计划竣工时间(略)且必须在(略)完成竣工验收。实际开工时间以监理发出的开工令为准,竣工验收日期不因雨天、假期及办理各方面的手续等因素而延后。
2.4 本招标工程共分1个标段,各标段招标内容、规模和招标控制价:
本标段招标内容为三旧改造项目之**平中学建设工程-8#学生宿舍工程施工设计图纸及工程量清单范围内的施工总承包,包括招标图纸及工程量清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、交(竣)工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体工程内容以招标人提供的施工图纸、工程(略)
本工程招标控制价为:(略)
2.5承包方式:包工、包料、包工期、包安全、包文明施工,? 综合单价包干 □固定总价包干。
2.6 工程质量要求:执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须
达到合格标准,并承诺达到市级(或以上级)建设工程优质奖标准。
2.7 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。
2.8工程款支付方式
(1)承包人在每月25日前向监理书面上报上月21日至当月20日期间完成的并确认的工程量及工程进度款,发包人在收到工程量及工程进度款的确认材料并审批确认后,在20天内支付实际完成工程款(不含增加部分的(略))的 80%;如工程进度未按计划实施且工程当月实际进度低于原定计划进度的85%时,发包人有权暂停支付,或发包人有权在审核支付时留下当月应付工程款的15%,作为进度保证金,直至在后续工期抢回并达到计划要求。实际支付金额为扣除违约金、其它应扣款项后的剩余部分。
(2)工程竣工验收合格前,工程款最多支付到合同价(含补充协议)[或实际累计完成工程款(含增加部分变更价款),两者取小值]的80%。
(3)工程结算经财政部门或发包人委托的中介机构审定、结算手续办理完毕且承包人提交支付申请经发包人核实确认后30个日历天内,工程款支付至审**算价的97%。实际支付金额为扣除违约金及其它应扣款项后的剩余部分。
(4)剩余款项在缺陷责任期满后,双方及监理人对该项工程进行复检,在无工程质(略),将剩余的保修金在30天内结清(不计算利息),付款时扣除应扣的各种款项。
(5)因工程变更、签证导致增加工程价款的,变更增加部分累计价款结算时统一支付;导致减少工程价款的,变更减少部分价款与进度款同期计量支付扣减。市场价格波动引起的增加价款与工程进度款同期计量支付,且最高支付至累计增加价款的70%;市场价格波动引起的减少价款与进度款同期计量支付扣减。
(6)承包人应在工程所在地缴纳增值税、凭工程所在地税务部门出具的已预缴(略)绝付款且不承担迟延付款的责任,所造成的一切后果由承包人自负。
3.资格审查方式
本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。
4.投标人资格要求
根据《**市发展和改革局等5部门关于印发的通知》(佛发改招[****]11号)的划分标准,本工程属于? 一般性工程 □特殊性工程,投标人(略),具体要求如下:
4.1 法人资格
投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照,营业执照处于有效期。
4.2 对投标人企业的资质要求
4.2.1 投标人须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包三级(或以上)资质。
[注:具体资质要求按照国家有关规定填写,不得提高资质标准。要求同时具备2项或以上资质的,招标人应当接受联合体投标。]
4.2.2 本工程不接受联合体投标。
4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。
4.4 投标人应有良好信誉,且在**市(区)行业行政主管部门的诚信管理系统中办理登记并获得诚信编号。
4.4.1 **市建筑行业诚信档案的有效范围是开标当天考评结论为C级或以上的,且未被系统锁定。
4.4.2**省以外的投标人,须提供在**建设信息网(网址:(略)net)“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。
4.5 对投标人拟派(略)
4.5.1 对拟派项目负责人的资格要求:须具有注册于投标人本单位的建筑工程专业二级(或以上级)注册建造师执业资格证书(在**省外注册的建造师必须是一级建造师;在**省内注册的二级建造师可提供“**省二级注册建造师、二级注册结构工程师、二级注册建筑师注册管理信息系统”的个人详细信息网页打印件。),并持有有效的《安全生产考核合格证(B证)》(**省内投标人可提供“**省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统”的证书查询信息网页打印件)。
4.5.2 拟派项目负责人必须在**市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取,并且拟派(略)。省外进粤企业,拟派项目负责人须在“进粤企业和人(略)
4.5.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。
4.5.4需提供投(略)(扣除发布招(略),即****年8月
至****年1月)为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人(或其分支机构)所属当地社(略)。
4.5.5拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况,必须在投标文(略)。投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争,如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的,只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后,担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的,按弄虚作假骗取中标查处。
4.6专职安全人员1名,均须具有《(略)(C证)》(**省内投标人可提供“**省建筑施工企业(略)单位(略)。需提供投标人近半年(扣除发布招标公告当月往前顺推6个月,即****(略))为拟派专职安全人员缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人(或其分支机构)所属当地社保管理部门出具的证明材料的扫描件为准。
4.7对投标人企业的信誉要求
4.7.1投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。
4.7.2 投标人无论(略)(取消)在当地投标资格的处罚,只要在处罚期内的,都无资格参加投标。
4.7.3投标人企业在近三年内(自本工程招标公告发布之日起往前顺推)没有(略)问题或重**全生产事故(若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的生效文件为准)。
4.7.4根据**市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和(略)将被列入工程交易黑名单,且不得参加本项目投标。
4.7.5 根据《**市发展和改革局等8部门关于在公共**交易事项中进行信用信息(略)),对被**市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人,不得参加投标。
4.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则,相关投标均无效。
5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取
5.1招标人委托**市公共**交易中心三水分中心接受投标报名。本项目采用网上报名的方式接受报名。具体操作方法请浏览“**市公共**交易网”网站“工程交易”中的交易指南栏目。网址:http://(略)gov.cn ,业务咨询电话:(略)。
5.2 报名时间: (略)17时00分起至****年 2 月 26 日 17 时 00 分止(不少于五个工作日),各投标人在项目报名日期期限内,可随时上网报名。
5.3 报名成功后,投标人可自行下载招标文件、图纸。招标文件费用为每套人民币500元,在项目开标当天收取。
5.4 招标文件领取地点:登录**市公共**交易信息化综合平台(http://(略)cn:****/TPBidder)后点击“招标文件领取”菜单领取(需报名)。
5.5 招标文件一经(略),视作已发放给所有投标人(发布时间即 为发出招标文件的时间),各投标人应在报名后及时下载电子版招标文件及图纸(供下载的招标文件有PDF和WORD版本时,若有不一致,以已备(略))。否则所造成的一切后果由投标人自负。
6.投标保证金
本工程要求投标人提交43万元的投标保证金。投标人应在投标截止时间的2个工作日之前(即 **** 年 3 月 9 日17时之前,以银行到账时间为准)提交。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间
7.1.1投标文件递交的截止时间: **** 年 3 月 12 日 9 时 30 分。
7.1.2开标时间: **** 年 3 月 12 日 9 时 30 分。
7.1.3递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化,请密(略)(答疑)、补充(略)。
7.2 投标人须在投标截止前将加密的电子投标文件通过**市公共**交易网成功上传,并将相同内容的纸质投标文件按要求包装密封后,于投标截止前,由投标人授权代理人递交到**市公共**交易中心三水分中心指定开标室(地址:**市三水区西南街道同福路10号区行政服务中心大院2号楼)。
7.3投标文件递交截止时,投标人的授权(略)。
7.4 投标人须按照《**市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》(佛发改招〔2(略))的要求,在投标文件首页签署《诚信投标承诺书》,由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人,评标委员会将否决其投标。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在**省招标投标监管网、**市公共**交易网站、三水区人民政府门户网站相关栏目(http://(略)gov.cn/gzjg/ssqggzyjyzx/jgzn/)发布。公告内容和时间不一致时,以**市公共**交易网发布的为准。
9.异议与投诉
9.1根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第二十二条,潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正,损害其利益的,可以向招标人提出异议(异议应当在投标截止时间10日前提出)。对招标人答(略),可以自知道(略)。
9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限,避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。
10.其他
10.1投标人要求澄清招标文件,以及招标人的澄清(答疑)、补充、修改等文件一律通过**市公共**交易网提交和发布。各投标人应(略),及时登陆**市公共**交易网下载相关文件,否则所造成的一切后果由投标人自负。
10.2 本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足3人,或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时,招标人将依法重新组织招标。
10.3 投标人授权代理人须具有交易员资格。
10.4 本次招标采用的评定标办法是综合评价法。
11.联系方式
招 标 人:(略)
地 址:**市(略)盘乐路3号
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
传 真:/
电子邮件:/
招标代理机构:(略)
地 址:**市禅城区祖庙路22号之一部分(住所申报)
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
传 真:(略)
电子邮件:(略)
****年2月
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多佛山招标采购信息
- 康巴什J1—01—1地块2#楼装饰
- 02月19日
- 招商局前海环贸中心项目场地平整清理
- 02月19日
- 南园街道东园路美食特色街“一路一街
- 02月19日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 02月19日
- 安阳县吕村镇人民政府安阳县吕村镇2
- 02月19日
- 鄂尔多斯市东胜区人民法院关于被执行
- 02月19日
- 泗县虹运家园施工招标中标结果公示
- 02月19日
- 广东省未成年犯管教所广东省未成年犯
- 02月19日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 02月19日
- 柘城县人民法院关于柘城县惠济乡刘屯
- 02月19日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 02月19日
- 政和一中教学楼加固改造工程
- 02月19日
-
佛山建材网
佛山采购信息网
佛山政府公开信息
佛山公共资源交易网
佛山电力交易中心
佛山交易中心
佛山房产交易中心
佛山工程交易中心
佛山钢铁交易中心
佛山建设交易中心
佛山招投标交易中心
佛山政府交易中心
佛山造价信息网
佛山市政工程信息网
佛山水利工程信息网
佛山通信工程信息网
佛山医药招标网
佛山建筑招标网
佛山工程招标网
佛山建设招标网
佛山施工招标
佛山装饰工程招标
佛山建设工程网
佛山水利招标信息网
佛山电力招标网
佛山建委招投标网
佛山建筑管理网
佛山建设信息港
佛山教育招标网
佛山装修招标
佛山人力和社会保障局
佛山建设网
佛山总包工程
佛山政府工程招标
佛山工程施工招标
佛山工程公开项目
佛山工程采购信息
佛山招标投标采购平台
佛山省市工程建设网