位置>千里马招标网> 招标中心> 鹃湖国际科技城科研示范基地市政道路工程[变更公告]
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
【 信息发布时间:(略)
鹃湖国际科技城科研示范基地市政道路工程施工招标公告
1.招标条件
本招标项目鹃湖国际科技城科研示范基地市政道路工程,由海宁市发展和改革局以 (略)-48-(略)-000 批准建设,招标人为海宁市城市建设开发投资有限公司,建设资金:自筹。项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点:(略)
2.2建设规模:主道路长约1.058km,标准断面布置形式为:7m机动车道,沥青路面结构;(略).125km,标准断面布置形式为:1.5m(人行道)+2m(自行车道)+7.5m(略).5m机动车道+2m(自行车道)+1.5m(人行道)=22m,沥青路面结构;C支路长约0.113km,标准断面布置形式为:1.5m(人行道)+2m(自行车道)+9.5m机动车道+6.5m(略)(自行车道)+1.5m(人行道)=23m,沥青路面结构;雨水管长约****m,管径DN300(略),采用玻璃钢夹砂管、钢筋混凝土排水管。污水管长约****.39m,管径DN400,采用球墨铸铁管,弱电排管 mpp双壁波纹管 内径100mm 5孔弱电排管110m,6孔弱电排管40m,9孔弱电排管****m,10孔弱电排管207m,小号直(略),小号三(略) 2座。
2.3概算投资:(略)
2.4计划工期:(略)
2.5招标范围:鹃湖国际科技(略)(具体内容详见施工图纸及工程量清单);
2.6质量要求:(略)
2.7本项目不分标段;
2.8本(略)办法(修订)》(嘉建(嘉建(****)10号)文件规定,类别为(市政公用工程B二类项目)。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质;业绩要求详见招标公告资格后审要求,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格,具备有效的安全(略)。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代(略)投标,否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”,其一级子公司可同时对同一标段投标,但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。
4.投标报名和招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审,不进行现场报名,凡有意参加投标者,请于(略) 22 日至(略) 27日下午14:00登陆“浙江江南要素交易中心网(http://(略)cn/TPBidder/)”进行投标报名。(未领取CA锁及未注册的单位,请参照《关于海宁市公共资源电子化交易平台主体注册及CA锁办理的通知》办理
4.2招标文件和施工图纸通过“浙江江南要素交易中心网上投标平台”在报名后自行下载。
4.3按《浙江省人民(略)要求,投标人拟派的项目负责人在投标截止(略)
如拟派项目负责人(以项(略))有在建工程且已(略),须提供在投标截止日期前的变更证明。变更证(略),并提供项目所(略)件(可同一份资料)均须附于技术标资料中,格式自定;
投标单位应熟悉掌握本单位建造师投标及中标情况,预中标单位在招标人发出中标公示后10日内进行刷IC卡确认,预中标单位IC卡无效或者拟任建造师承接项目过多、或其他不符合招标文件及有关规定,导致IC卡不能刷卡确认的,取消预中标资格,并视具体情况记入诚信考核。
4.4履约保证金在中标通知书发出7个工作日内提交,中标人不能按时提交履约担保的,视为放弃中标
4.5 投标人任何试图影响评(略)为(包括但不限于在评标场所附近围堵评标专家,向经过的评标专家发短信、打招呼、递纸条、耳语暗示等其他施加不正当影响的行为),都将导致其投标被否决,并没收投标保证金。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间详见招标文件要求,地点为浙江江南要素交易中心底楼西大厅(浙江省海宁市文苑南路138号,海宁市交通局3号楼)。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
本次招标公告同时在浙江江南要素交易中心网站http://(略)cn/和浙江政务服务网http://(略)com/上发布。
7. 付 款
(1)合同签订,按海人社((略)件缴纳工伤保险并进场开工后,付合同价的10%;
(2)进场开工后,工程进度款按月计量支付,承包人每两月上报工程量,根据海宁市城市建设开发投资有限公司相关文件规定上报支付月报表,经发包人审定后,支付月进度款的50%,当累计付至(略),不再进行月度支付;
(3)工程完工,初验通过后,付至合同价的50%;
(4)竣工(略),付至合同价的60%;
(5)提供完整的造(略),付至合同价的70%;
(6)经审计后,付至审定价的97.5%,留审(略).5%作为质量保证金,质量保证金在竣工验收通过2年并移交主管部门后的一个月内退还(不计息)。
备注:1、若遇甩项工程则需扣减相应金额;2、本工程工程款和工资款采用两条线拨付,具体操作办法依据海防欠薪领办〔****〕6号文件,付工程款时扣除已付农民工工资款。承包人需向发包人提交本工程项目农民工工资款专用账户开户资料;3、民工工资支付周期为合同工期。
8.联系方式
招 标 人:海宁市城市建设开发投资有限公司 招标代理机构:浙江建安工(略)
地 址:海宁市海洲路建设大楼北楼五楼 地 址:海宁市海州西路143号5楼
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略) 电 话:(略)
传 真: (略)
****年01(略)
资格审查强制性资格条件标准
序号 | 项目内容 | 合格条件 |
1 | 有效营业执照 | 有效(略)(提供原件扫描件,原件备查) |
2 | 资质等级证书 | 具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质(提交资质证书副本扫描件,原件备查) |
3 | 安全生产许可证 | 有效的安全生产许可证(提供(略),原件备查) |
4 | 企业主要(略) | 企业法人“三类人员”A类证书,至少二个岗位,其中企业法定代表人或企业经理一名、企业分管安全生产的副经理或企业技术负责人一名,(提供原件扫描件,原件备查) |
5 | 建造师资格 | 具有市政公用工程二级及以上注册建造师执业资格,并同时具有(略),且无(略)。(提供建造师注册证书、B类证书、无在建工程承诺书扫描件,原件备查) |
6 | 企业类似工程业绩 | 具有****年1月1日以后竣工的单个合同金额在800万元及以上的市政道路桥梁工程1个及以上(需同时含有道路桥梁工程),需同时提供中标通知书或非招标备案表或施工合同、竣工验收相关资料等复印件(其中竣工验收相关资料必须提供,中标通知书、非招标备案表、施工合同可三者选一),提供的资料应能反映工程规模(能体现道路、桥梁施工内容)及造价,如以上资料未能反映招标文件要求的,需提供项目所在地行政主管部门或建设单位出具的书面证明文件,否则按不利于投标人的处理方法处理(以上资料至少有一份经备案部门备案,提供复印件,原件备查) |
7 | 安全生产负责人 | 施工现场安全生产负责人应具有“三类人员”C类证书。(提供原件扫描件,原件备查) |
8 | 流动资金 | 具有500万元及以上的流动资金可投入本工程。须提供企业自己开出的财务承诺书(提供(略),原件备查) |
9 | 进浙施工备案证 | 浙江省外企业须提交《进浙施工备案证》证书(提供原件扫描件,原件备查) |
10 | 信用评价 | 未被“信用中国”((略)gov.cn)列入严重违法失信行为记录名单(意即未被“信用中国”列入“失信惩戒名单”记录)。投标人无需提供资料,以网站查询结果为准。 |
11 | 没有被限制投标 | 投标人不在被有关部门限制、暂停、取消投标资格或不良行为正在公示期限内(以主管部门提供的不良行为记录为准) |
12 | 其他 | 具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标,否则均按废标处理。国务院国有资产监督管(略)其一级子公司可同时对同一标段投标,但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。 |
注:1.评标委员会按以上《资格审查强制性资格条件标准》每一项进行核查,如有一项不符合要求,则投标人的资格审查不通过,对不通过的投标(略)。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多海宁市招标采购信息
- [JG2020-0488]粤电中山
- 02月20日
- 宜宾市南溪区11座新出险小型水库除
- 02月20日
- 广州市中级人民法院关于广州市荔湾区
- 02月20日
- 广州市中级人民法院关于广州市荔湾区
- 02月20日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 02月20日
- 浙江省天台县人民法院关于位于天台县
- 02月20日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 02月20日
- 中铁二十二局集团第三工程有限公司兰
- 02月20日
- 包头市昆都仑区人民法院关于包头市昆
- 02月20日
- 衡阳县人民法院关于浏阳市淮川街道办
- 02月20日
- 宿松县2019年乡村中小学智慧学校
- 02月20日
- [庐山西海]庐山西海风景名胜区巾口
- 02月20日
-
海宁市建材网
海宁市采购信息网
海宁市政府公开信息
海宁市公共资源交易网
海宁市电力交易中心
海宁市交易中心
海宁市房产交易中心
海宁市工程交易中心
海宁市钢铁交易中心
海宁市建设交易中心
海宁市招投标交易中心
海宁市政府交易中心
海宁市造价信息网
海宁市市政工程信息网
海宁市水利工程信息网
海宁市通信工程信息网
海宁市医药招标网
海宁市建筑招标网
海宁市工程招标网
海宁市建设招标网
海宁市施工招标
海宁市装饰工程招标
海宁市建设工程网
海宁市水利招标信息网
海宁市电力招标网
海宁市建委招投标网
海宁市建筑管理网
海宁市建设信息港
海宁市教育招标网
海宁市装修招标
海宁市人力和社会保障局
海宁市建设网
海宁市总包工程
海宁市政府工程招标
海宁市工程施工招标
海宁市工程公开项目
海宁市工程采购信息
海宁市招标投标采购平台
海宁市省市工程建设网