位置>千里马招标网> 招标中心> 南县“三所合一”(看守所、拘留所、强制隔离戒毒所)监理工程
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1、招标条件 本招标项目**“三所合一”(看守所、拘留所、强制隔离戒毒所)监理工程已由**发展和改革局南招核【****】4号文件批准建设,招标人为****局,招标代理机构为(略)。项目已具备招标条件,现对该项目的工程监理进行公开招标,欢迎符合条件的投标人前来投标。 2、项目概(略)2.1工程名称:**“三所合一”(看守所、拘留所、强制隔离戒毒所)监理工程 (略)万元 2.3招标范围:本招标项目设计施工图范围内全部工程的(略)范围及界线以招标人下达的任务书为准。 2.4工期控制目标:(略)的施工工期为工期控制目标,直至本招标工程项目全部完工。本项目工程施工工期为360日历日。 2.5质量控制目标:以本招标(略)准为质量控制目标。 2.6 投资控制目标:控制在本招标项目施工合同约定的范围内,直至本招标工程项目全部完工。 2.7 监理服务期:从施工准备阶段开始,经施工阶段,竣工验收至保修(略),其中施工阶段工期与本招标项目的施工中标工期相同。缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计算24个月。 3.投标(略)3.1投标人具有独立的企业法人资格和有效的营业执照;**省外监理企业按照湘建建[(略)要求已进行入湘企业基本信息备案(以“**省住房和城乡建设网”查询为准); 3.2投标人须具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房(略) 3.3拟任总监理工程师必须具有房屋建筑工程专业注册监理工程师证书。拟任该项目施工现场监理部监理工程师和监理员配备须符合湘建建〔****〕57号文要求,资格证书注册单位须与投标人名称一致,且无在监项目。 3.4 **省外监理企业的现场监理部人员,其专业监理工程师均须具有国家住建部颁发的监理工程师注册证书或**省监理工程师岗位证书,如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书,其证书应能通过互联网查询真伪,或提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明; 3.5本次(略)。 4.资格审查方式及评标办法4.1本项目采用资格后审。 4.2评标办法:采用**省住建厅湘建监督[****]172号文中的综合评估法(Ⅱ)。 5. 投标担保本项目不需要投标人提供投标保证金,但投标文件中必须附上投标担保承诺。承诺格式详见第六章《投标文件格式》。 6.招标文件的获取及澄清答疑发布6.1凡有意参加投标者,请从(略)(**时间下同)在**公共**交易中心网(http://www.yy-ggzy.com/)自行下载招标文件及相关基础资料。 6.2招标文件每套售价400元,一律现金支付,递交投标文件时缴纳,售后不退。 6.3投标人若对招标文件有任何疑问,应于****年03月16日(含)17:00时(**时间)前以不署名的形式采用书面方式提出 ,逾期招(略)。招标(略)标监管网上发布,敬请获得招标文件的所有投标人关注,恕不(略),如有遗漏招标人概不负责。 6.4 投标人应自行在网上下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑等相关招标资料,恕不(略)。投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)招标人概不负责,所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。 7.投标文件的递交7.1投标文件递(略)(简称“投标截止时间”,下同)及开标时间为(略)(**时间),地点为**市公共**交易中心(**高新区中南电子商务园3号楼二楼,迎宾东路355号)。 7.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件,招标人不予受理。 7.3 投标人法定代表人或委托代理人(授权委托代理人必须为拟任本项目的总监理工程师)须亲自到场参加投标。否则,视为不合格投标人。 8.发布公告的媒介本招标公告同时在《**省招标投标监管网》(http://(略)cn)、《**市公共**交易中心》(网址:http://www.yy-ggzy.com/)上发布。 9.行政监督 本次招标项目招标投标监督机构为**建设工程招标投标管理办公室。电话:(略)。 10、联系方式招 标 人:****局 地 址:(略) 联 系 人:(略) 电 话: (略) 招标代理机构:(略) 地 址:(略) 联 系 人:(略) 电 话:(略) 邮 箱:(略) |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多南县招标采购信息
- 太和县人民法院关于拍卖太和县祥和路
- 03月05日
- 都匀市平浪镇2020年中央第一批财
- 03月05日
- 扬州泰州国际机场航空食品楼扩建工程
- 03月05日
- 都江堰市黄鹤电厂10KV输电线路改
- 03月05日
- 信州区人民法院关于信州区万达7-1
- 03月05日
- 信州区人民法院关于信州区万达7-1
- 03月05日
- 长兴县画溪街道大斗村小桥港综合整治
- 03月05日
- 郑州市中原区人民法院关于郑州市中原
- 03月05日
- 中国中铁?诺德城(松庄村城中村改造
- 03月05日
- 苏州工业园区人民法院关于VR看样-
- 03月05日
- 信州区人民法院关于信州区万达7-1
- 03月05日
- 昭阳区田坝乡田坝村减压池及配套工程
- 03月05日
-
南县建材网
南县采购信息网
南县政府公开信息
南县公共资源交易网
南县电力交易中心
南县交易中心
南县房产交易中心
南县工程交易中心
南县钢铁交易中心
南县建设交易中心
南县招投标交易中心
南县政府交易中心
南县造价信息网
南县市政工程信息网
南县水利工程信息网
南县通信工程信息网
南县医药招标网
南县建筑招标网
南县工程招标网
南县建设招标网
南县施工招标
南县装饰工程招标
南县建设工程网
南县水利招标信息网
南县电力招标网
南县建委招投标网
南县建筑管理网
南县建设信息港
南县教育招标网
南县装修招标
南县人力和社会保障局
南县建设网
南县总包工程
南县政府工程招标
南县工程施工招标
南县工程公开项目
南县工程采购信息
南县招标投标采购平台
南县省市工程建设网