位置>千里马招标网> 招标中心> 苏州市机关事务管理局关于苏州市仲裁委员会凤凰楼办公区全面整修项目磋商采购公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
受(略)的委托,(略)对其所需采购的**市仲裁委员会**楼办公区全面整修项目在国内组织(略)采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。
一、采购项目概况:
1、采购编号:(略)
2、(略):**市仲裁委员会**楼办公区全面整修项目
3、采购方式:(略)
4、采购预算价:人民币贰佰叁拾陆万零肆佰叁拾元贰角壹分(¥(略).21元)
5、最高限价:人民币贰佰贰拾肆万贰仟肆佰零捌元柒角零分(¥(略).70元)
6、工期要求:施工总工期为120个日历天(具体进场日期以(略))
7、工程地点:(略)
8、质量要求:(略)
9、质保期贰年。
二、采购需求:
1、工程概况:**市仲裁委员会**楼办公区全面整修项目,建设单位是(略),工程位于姑苏区**街334号。装修部分建筑面积为****.53m?,室外场地面积为568.59m?。
2、发包范围:主要施工内容包括原有室内装饰部分拆除并重新施工、外立面装饰部分拆除并重新施工、水电智能化安装及室外改造等,属于修缮土建(略)。
3、工程量清单编制依据:
1)设计说明书及设(略)
2)国家和地方政府有关建设和造价管理的法律、法规和规程;
3)《建设工程工程量清单计价规范》(GB****-****)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB****-****)、《**省建筑与装饰工程计价定额》(****版)、《**省房屋修缮工程计价表》(****版)、《**省建设工程费用定额》(****版)。
4)人工费按苏建函价【(略)件计算,材料费按照**造价处发布的**市(略)设工程材料指导价及**省、**市建设行政主管部门颁发的有关文件。
5)建设单位提供的设计图纸及答疑回复;
6)工程建设其他费用计费依据;
7)有关文件、合同、协议等。
三、参加磋商供应商资格条件:
A、投标人一般资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合(略)
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
B、供应商应当具备下列特殊条件:
1、建筑(略)级及以上资质;
2、企业具备安全生产条件,并取得安全生产许可证;
3、项目经理为建筑工程二级注册建造师及以上并具备项目经理安全生产考核合格证(B类)项目经理必须满足下列条件之一:
(1)项目经理是非变更后无在建工程的。房屋建筑工程施工合同承包内容如仅为土建、水电施工而非施工总承包(土建、安装及各专业工程施工)的,其项目经理取得主体结构验收报告和原发包人同意其参加其他工程投标证明的,可视(略)。
(2)项目经理是变更后无在建工程的,并且:原合同工期已满且变更备案之日已满6个月;或者,因非承包方原(略),且经建设单位(略)。
(3)项目经理有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程(略)
注:以上所称“在建工程”以省住建系统网站查询数据为准。
四、拒绝下述供应商参加本次采购活动:
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加(略)。
2、根据政府采购法及相关法规,以及**市财政局《关于印发**市市级政府采购信用记录查询和使用工作试(略)商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、(略)
3、本项目不接受联合体响应、进口产品。
五、报名及依法获取采购文件
(一)本项目采用网上报名方式,网上报名截止时间: (略)
(二)供应商注册
具体操作方法详见《**市公共**交易平台操作手册-投标人》,具体链接为:http://(略)cn/Front/UploadFile/af4d****-****-43a4-8d4e-bb47c6e54aa0/(略)
(三)申领CA 证书
详见公共**交易中心《关于办理**市(市级)政府采购交易系统CA证书的通知》,链接为:http://(略)cn/Front/infodetail/?infoid=15dcef0f-ad45-45ac-b800-cf(略) categoryNum=(略)
(四)登录报名
供应商进入“**市公共**交易中心”―“政府采购”―“**政府采购管理交易平台”―“供应商”,链接: http://(略)221.182:****/zfcgsz/login。操作方法详见《**市政府采购交易管理系统供应商操作手册》,链接http://(略)com.cn/wxlj/02(略)/****aa7e-4b48-****-9d0c-(略).html
(五)制作电子响应文件
本项目采用电子网上招投标,请使用“**市政府采购客户端”工具制作电子响应文件,工具下载链接为:http://(略)com.cn/wxlj/02(略)/****aa7e-4b48-****-9d0c-(略).html 操作方法详见《**市政府采购交易管理系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于磋商时间截止前上传。
(六)在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
**市公共**交易中心:
<1>QQ:****(略)
联系电话:(略)
<2>(略) (业务咨询)
(七)采购文件获取:本项目不出售采购文件,供应商需在**市公共**交易中心网站报名成功后,根据提示,到左侧采购文件页面下载招标文件,报名日期视同为依法获取招标文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商,视为未参与该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或报名(略)
(八)网上询问:报名成功的供应商在下载招标文件后,对招标文件有疑问的,可在“**市公共**交易平台”网上交易系统中进行询问,采购代理机构通过网上交易系统收到询问后应在三个工作日内以网上答复的方式予以解答,由系统回复给询问人
六、磋商(略)
磋商响应文件递交时间:****年4月9日下午15:00-15:30整(**时间)
磋商响应文件递交截止时间:(略)午15:30整(**时间)
磋商时间:****年4月9日下午15:30整(**时间)
磋商地点:**市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼,**市公共(略) 。
注:(略)
七、采购单位
名 称:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
联系地址:(略)
八、采购代理单位
名 称:(略)
地 址:**市姑苏区福运路198号常润大厦12楼
电 话:(略)
联 系 人:(略)
九、本次采购(略),敬请留意;
十、公告期:(略)
十一、**市财政局政府采购管理处监督电话:(略)
(略)
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多苏州招标采购信息
- 宁夏大学双一流建设资金--重大创新
- 03月27日
- [开发区]北京经济技术开发区城市运
- 03月27日
- [开发区]北京经济技术开发区城市运
- 03月27日
- 炼铁厂音箱等备件采购
- 03月27日
- 关于中国?乌镇互联网产业园先导区一
- 03月27日
- 【新站区】合肥新站高新技术产业开发
- 03月27日
- 乡村美术文化创客实践基地
- 03月27日
- 松桃苗族自治县人民法院新审判综合楼
- 03月27日
- 询价公告:中冶02-15方家营-开
- 03月27日
- 关于礼泉县第二中学液晶拼接屏及数字
- 03月27日
- 202003270033-美的/M
- 03月27日
-
苏州建材网
苏州采购信息网
苏州政府公开信息
苏州公共资源交易网
苏州电力交易中心
苏州交易中心
苏州房产交易中心
苏州工程交易中心
苏州钢铁交易中心
苏州建设交易中心
苏州招投标交易中心
苏州政府交易中心
苏州造价信息网
苏州市政工程信息网
苏州水利工程信息网
苏州通信工程信息网
苏州医药招标网
苏州建筑招标网
苏州工程招标网
苏州建设招标网
苏州施工招标
苏州装饰工程招标
苏州建设工程网
苏州水利招标信息网
苏州电力招标网
苏州建委招投标网
苏州建筑管理网
苏州建设信息港
苏州教育招标网
苏州装修招标
苏州人力和社会保障局
苏州建设网
苏州总包工程
苏州政府工程招标
苏州工程施工招标
苏州工程公开项目
苏州工程采购信息
苏州招标投标采购平台
苏州省市工程建设网