位置>千里马招标网> 招标中心> 2019年上蔡县农村饮水非贫困村供水站巩固提升工程第三标段、第四标段、第一标...
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
****年**(略)
招标公告
招标编号: (略)
1、招标条件
本招标项目****年**县农村饮水非贫困村供水站巩固提升工程已经上级主管部门批准建设,建设资金为财政资金,资金已落实,招标人为(略)。招标代理机构为(略)。项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况:(略)
2.2标段划分:本工程划分4个标段,第1至3标段为施工标段,第4标段为监理标段;
标段 | 建设内容 |
第一标段 | 洙湖镇岳洼供水站巩固提升 |
第二标段 | 华陂镇唐桥、西洪乡西洪供水站巩固提升 |
第三标段 | 黄埠镇冯坡、邵店镇集北、大路李乡北聂、朱里镇朱里集、朱里镇段寨、塔桥镇南张、邵店镇苑寨供水站巩固提升 |
第四标段 | 监理本项目工程建设的全部内容 |
2.3质量要求:(略)
2.4计划工期:施工工期:60日历天/标段;监理工期:确保在施工合同工期内完工。
2.5招标范围:施工:施工图纸及设计变更、招标文件等包含的全部施工内容,监理:工程建设及保修期的监理。
3、(略)
3.1第1至3标段投标人资格要求:(1)投标企业须具有有效的营业执照;(2)具备水(略)(含叁级)或上资质,具有有效的安全生产许可证;(3)拟派项目经理须具有水利水电工程专业贰级或以上注册建造师资格且无在建工程并出具无在建项目承诺书;(4) 拟派技术负责人须具有相关专业中级或以上技术职称;(5)项目经理、技术负(略)格证;(6)****- ****年度财务状况良好,无不良债务;(提供****、****、****年度经审计的财务报表;若投标人为新成立企业,提供自注册(略))。
第4标段:(1)具有独立法人资格,持有有效的企业法人营业执照;(2)投标人具有行政主管部门核发的水利工程施工监理乙级或以上资质;(3)拟派总监理工程师应具有水利水电工程专业注册监理工程师资格证书;(4)近三年财务状况良好(提供(略)年度经审计的财务报表;若投标人为新成立企业,提供自注册年度后的经审计的财务报表);
3.2投标人、委托代理人及其主要执(从)业人员须在全国水利建设市场监管服务平台进行信息公开(以网上公示为准,提供网页截图,加盖投标人公章)。
3.3市场主体“被列入信用中国失信黑名单、信用**黑名单、全国水利建设市场监管服务平台失信黑名单”的,拒绝其参与本项目投标活动。(全国水(略),提供网页截图,加盖投标人公章)。
3.4信誉要求:投标人被“信用中国”网站(www.creditchina,gov,cn)、中国政府采购网
((略)gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的,不得参与本次招投标活动。(查询日期在报名期间内有效,将查询网页打印件附入投标文件内并加盖企业公章和法定代表人印章)。
3.5本次招标不(略)。
3.6同一个投(略)。
4、投标报名
4.1投标人首先通过**市公共**交易中心电子招投标交易平台网站(以下(略)知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件,提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过,最后根据通知公告及下载中心有关办理CA锁的要求准备好CA办理所需资料,到**市公共**交易中心一楼业务(略)
4.2凡(略),请于(略) 年3月31日8:00时至**** 年4月7业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上投标报名。
请各投标人网上报名时注意完善主体信息(如开户银行及开户账号等),以免未填写或错误导致系统判定废标。
5、招标文件的获取
5.1 招标文件获取时间:请于(略)年3(略):00时至**** 年4月7 招标文件售价300元,投标人须在递交投标文件时缴纳上述费用,否则招标人将拒绝接受其投标文件。投标人未按(略),其投(略)。
5.2招标文件获取方式:凭CA密钥登陆会员系统并按网上提示下载招标文件及资料。( 详见交易平台网站下载中心栏目里投标人操作手册)。
ront/)下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包,并使用安装后的最新版本投标文(略)
6、资格审查方式
本招标工程项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式,主要资格审查标准和内容详见招标文件,只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
7、投标文件的上传/递交
7.1投标人需要同时递交电子投标文件、纸质投标文件。电子投标文件上传件、电子投标文件U盘、纸质投标文件的内容应一致,不一致时(略)。如电子投标文件上传件出现问题,以电子投标文件U盘为准。
7.2投标文件的上传/递交截止时间(投标截止时间,下同)和地点见招标文件。加密电子投标文件(*.ZMDTF格式)应在投标截止时间前通过“交易平台网站”(http://www.z (略)cn/TPFront/)上传完成;未加密电子投标文件(*.nZMDTF格式)、纸质投标文件应在投标截止时间前分别密封提交。
7.3开标时,投标人必须携带CA密钥对本单位的加密电子投标文件进行解密。
7.4逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
8、(略)
本招标公告在《**省电子招标投标公共服务平台》、《**省政府采购网》(略)
9、联系方式
招标人:(略)
联系人:(略)
电 话 :(略)
地 址:(略)
招标代理机构:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
地址:**市中原区建设西路187号13层****号
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多上蔡县招标采购信息
- 通州区文化旅游区公共绿地(环球影城
- 03月30日
- 梨树县农村信用合作联社孟家岭信用社
- 03月30日
- 【竞争性谈判公告】樊城区太平店镇王
- 03月30日
- [正在公告]瀛洲镇巧川村百鸟苦株坑
- 03月30日
- 上饶市德兴路等三个市政道路综合整治
- 03月30日
- 栾城区古运粮河生态修复建设PPP项
- 03月30日
- 重庆市第五中级人民法院关于重庆市綦
- 03月30日
- 南充市嘉陵区人民法院关于四川省南充
- 03月30日
- 薛店镇大吴庄社区安置房工程公开招标
- 03月30日
- 重庆市第五中级人民法院关于重庆市綦
- 03月30日
- 台州湾集聚区农业用地整改提质工程(
- 03月30日
- 蔚县南留庄镇曹疃村钻石幸福林政府采
- 03月30日
-
上蔡县建材网
上蔡县采购信息网
上蔡县政府公开信息
上蔡县公共资源交易网
上蔡县电力交易中心
上蔡县交易中心
上蔡县房产交易中心
上蔡县工程交易中心
上蔡县钢铁交易中心
上蔡县建设交易中心
上蔡县招投标交易中心
上蔡县政府交易中心
上蔡县造价信息网
上蔡县市政工程信息网
上蔡县水利工程信息网
上蔡县通信工程信息网
上蔡县医药招标网
上蔡县建筑招标网
上蔡县工程招标网
上蔡县建设招标网
上蔡县施工招标
上蔡县装饰工程招标
上蔡县建设工程网
上蔡县水利招标信息网
上蔡县电力招标网
上蔡县建委招投标网
上蔡县建筑管理网
上蔡县建设信息港
上蔡县教育招标网
上蔡县装修招标
上蔡县人力和社会保障局
上蔡县建设网
上蔡县总包工程
上蔡县政府工程招标
上蔡县工程施工招标
上蔡县工程公开项目
上蔡县工程采购信息
上蔡县招标投标采购平台
上蔡县省市工程建设网