位置>千里马招标网> 招标中心> 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段勘测定界及相关专题标段招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
一、(略)
本招标项目****至**铁路**至**段已由**省发展和改革委员会浙发改规划[****]941号文同意建设,项目业主为(略),资金来源为省市投入的项目资本金和银行贷款,出资比例为(国有资金或财政资金占比)100%。项目已具备招标条件,招标人为(略)(委托代理机构为(略)),对该项目的勘测定界及相关专题进行公开招标,本次招标采用投标资格后审方式招标。
二、项目概况与招标范围
1、项目概况
**至**铁路**至**段**工程位于**省西**,线路自在建衢宁铁路**站引出,经松**区东南侧跨松阴溪**丽高速,于丽新畲族乡北侧设丽新站,而后向东跨过长深高速公路,下穿白云山后折向南双线下穿金丽温铁路后,向南跨好(略),**正线全长65.240km。沿线共设车站3座,桥梁长约10.32km、隧道25座长约45.47km,桥隧总长55.79km,桥隧比85.5%。另有:****上行客车疏解线、金温既有线改造等工程,投资估算约88.68亿元。
2、招标范围
****至**铁路**至**段范围内的土地勘测定界和土地报批。具体如下:
(1)土地勘测定界
满足土地报批需要的测绘工作,包括:项目沿线的控制测量,地形图测绘(1:500),用地范围线的界址点测量,拔地定桩,行政村的权属界线测绘;地类调查和面积量算,国有和集体土地的地籍图(含宗地)调查;建(构)筑物的调查和面积量算;征地红线和环评影像范围内建(构)筑物的调查和面积勘测;自然**主管部门的核实、检查、修改完善;资料整理,报告编写图件绘制。
(2)土地报批
工作内容包括项目占用永久基本农田合理性论证;土地利用总体规划调整方案;粮食生产功能区调整;标准农田占补平衡方案;复耕方案;表土剥离方案;农转用方案(数据处理(略)查)等报自然**部审查审批。
三、投标人资格要求
(一)投标人:
1、投标人须为(略),并具有测绘乙级及以上资质证书;
2、本次招标不接受联合体投标;
3、投标人(或其内设机构)自(略)来(以合同签订时间为准)具有铁路工程(或高速公路工程)土地勘测定界业绩。(业绩证明材料:须提供合同协议书复制件,若合同协议书中未能体现业绩内容的,则还须提供业主出具的证明材料,上述业绩证明材料原件备查)
(二)拟派项目负责人
1、具有注册测绘师执业资格;
(三)其他
1、投标人及其法定代表人、拟派项目负责人自****年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录(以中国裁判文书网(http://(略)gov.cn)查询结果为准,时间以法院判决书判决时间为准);
2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标,单位负责人为同(略),不得参加本招标项目投标,否则均作否决投标处理。
四、招标文件的获取
1、凡有意参加投标者,请于****年3月31日—****年4月7日(法定公休日、法定节假日除外),上午9:00至12:00,下午14:00至17:30,将企业营业执照副本(或事业单位法人证书)、资质证书(如有)、单位介绍信、经办人身份证(联系方式)、标书费汇款凭证等资料加盖公章的扫描件和开票资料(word文档)发送至邮箱:(略),并在购买标书的邮件内注明项目名称(包件号)、联系人姓名、手机号码、邮箱等,待工作人员审核通过后,即可通过电子邮件的形式获得电子版招标文件(word版、PDF版各一份),无需到现场购买招标文件。
2、招标文件每套售价500元,售后不退。
3、招标文件工本费递交形式:(略)
4、招(略):
(1)开户银行:(略)
(2)银行户名:(略)
(3)银行账号:(略)。
五、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为****年4月15日10时30分,投标人应于当日上午10时30分前将投标文件邮递至**省交通集团招投标和集中采购中心(地址:(略)(****),(略)收,****)。
注:(略)
为进一步做好新型冠状病毒疫情防控工作,最大限度切断病毒传播渠道。浙交投招采中心根据国家发改委办公厅发布的《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》发改电【(略)件要求,在疫情期间对标书递交方式和开标方式作出调整,疫情结束后终止。现将相关事项告知如下:
(1)为减少人员聚集,支持投标人邮递方式递交标书至招采中心。投标人应预留足够时间确保开标截止时间前标书送达招采中心,因快递公司延误造成的废标风险由投标人自行承担。(收件人: (略),联系电话:****,收件地址:(略))
(2)为减少人员聚集,所有投标人不参加现场开标,开标结束后开标结果发送至投标人邮箱。投标人收到开标结果邮件后1个小时内回复,如在时限内不回复则视同默认开标结果。
2、招标人定于(略)0时30分在同一地点举行公开开标,逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六、发布公告的媒介
本次招标公告在**省交通投资集团有限公司网站(http://(略)com)、中国招标投标公共服务平台(http://(略)com)发布。
七、投标保证金
1、投标保证金金额:(略)
2、投标保证金递交形式:(略)
3、投标保证金应在4月9日16:(略)
(1)开户银行:(略)
(2)银行户名:(略)
(3)银行账号:(略)
八、联系方式
招采中心:**省交通投资集团有限公司招投标和集中采购中心
地 址:(略)
联系人:(略)
联系电话:(略)
电子邮箱:(略)
招标人:(略)
地 址:(略)
联系人:(略)
电 话:(略)
招标代理:(略)
地 址:**市江干区城(略)
联系人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
备注:标书购买、投标保证金缴纳相关事宜请联系招采中心,对招标文件有(略)。
招标人主要负责人(项目负责人):(略)
招标人(全称):(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多松阳县招标采购信息
- 吉林省城市建设学校单一来源方式购置
- 03月31日
- 瓜州县国土空间总体规划(2020-
- 03月31日
- 福建省建宁县国家现代农业产业园创建
- 03月31日
- 丰县生态环境局关于对已批准丰县赵庄
- 03月31日
- [正在公示]宣城科技园创业促进中心
- 03月31日
- 广西桂林华禹水利水电工程咨询有限公
- 03月31日
- 邹平市人民法院干警餐厅租赁服务采购
- 03月31日
- 华春建设工程项目管理有限责任公司关
- 03月31日
- 关于嘉诚花园小区14栋使用物业专项
- 03月31日
- 【批前公示】《安徽鑫久源环保科技有
- 03月31日
- 河南省人民医院招标代理服务项目采购
- 03月31日
- 天津市西青区市场监督管理局机关餐饮
- 03月31日
-
松阳县建材网
松阳县采购信息网
松阳县政府公开信息
松阳县公共资源交易网
松阳县电力交易中心
松阳县交易中心
松阳县房产交易中心
松阳县工程交易中心
松阳县钢铁交易中心
松阳县建设交易中心
松阳县招投标交易中心
松阳县政府交易中心
松阳县造价信息网
松阳县市政工程信息网
松阳县水利工程信息网
松阳县通信工程信息网
松阳县医药招标网
松阳县建筑招标网
松阳县工程招标网
松阳县建设招标网
松阳县施工招标
松阳县装饰工程招标
松阳县建设工程网
松阳县水利招标信息网
松阳县电力招标网
松阳县建委招投标网
松阳县建筑管理网
松阳县建设信息港
松阳县教育招标网
松阳县装修招标
松阳县人力和社会保障局
松阳县建设网
松阳县总包工程
松阳县政府工程招标
松阳县工程施工招标
松阳县工程公开项目
松阳县工程采购信息
松阳县招标投标采购平台
松阳县省市工程建设网