位置>千里马招标网> 招标中心> 岳阳楼区东升小学教学综合楼扩建工程
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
(略)合同公告
公告日期:(略)
委托人(甲方):(略)
监理人(乙方):(略)
根据《中华人民**国合同法》、《中华人民**国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平(略),双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
1、工程概况
1.1工程名称:(略)
1.2工程地点: (略)
1.3工程规模:建筑面积约****平米,总投资约****万元 ;
2、(略)
总监理工程师姓名: 张正龙 ,身份证号码: (略) ,注册号: (略)。
3、签约酬金
本工程合同期内监理服务费用人民币:(略)
6、监理期限及服务
6.1 监理期限:自2(略) 4 月 26 日始,至 **** 年 10 月 30 日止,共计 150 天,如监理期限已到而工程未完工,建设单位应付清监理费尾款,但监理人应履职完成工作,建设单位按月支付延期监理费用(延期两个月内不另增加监理服务费)。
6.2 监理范围包括: 本工程施工过程中的质量、投资及进度控制,安全管理,协调工作。
监理工作内容:质量控制、投资控制、进度控制、安全管理、现场文明施工管理、协调工作。
7、双方承诺
7.1监理人向委托(略),按照本合同约定提供监理与相关服务。
7.2委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供现场办(略),并按本合同约定支付酬金。
8、合同订立
8.1订立时间: (略)
8.2订立地点: (略)
8.3本合同一式 捌 份,具有(略),委托人执 贰 份,监理人执 陆 份。
甲方(公章) 法定代理人: 委托代理人: 电 话: 传 真: | 乙方(公章) 法定代理人: 委托代理人: 电 话: 传 真: 开 户 银 行: 账 号: |
采购代理机构(盖章): 经办人(签字): 联系电话: 签订时间: | 政府采购管理部门(盖章): 备案经办人(签字): 联系电话: 备案时间: |
专用条件
1. 监理人义务
1.1 监理(略)
1.1.1 监理范围包括: 本工程施工过程中的质量、投资及进度控制,安全管理,协调工作。
1.1.2 监理工作内容:质量控制、投资控制、(略)
1.2 监理依据
1.2.1 监理依据包括: 监理合同、监理规范、设计施工图纸、国家现行的法律法规。
1.3项目监理机构和人员:(略)
2.3.1 更换监理人员的其他情形: 委托人可要求监理人对不符合要求的人员进行变更 。
1.4 履行职责
1.4.1监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程(略)国家技术规(略),关键部位实行旁站监理制度;
1.4.2分阶段核验(略),及时提出调整意见,控制工程进度。涉及到工程延期或工程变更,除提(略),监理人均须得到委托人代表的书面同意后方可发布变更通知。
1.4.3在紧急情况下,总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示给承包人,承包人应遵照执行,并及时告知委托人。
1.4.4监理人应按约定向承包人发出指示,监理人的(略),并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
1.4.5监理人(略),并要求承包人立即进行更换。
1.4.6监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备,应即时(略),并禁止在工程(略)。
1.4.7承包(略),监理人有权要求承包人增加或更换施工设备。
1.4.8监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审查同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。
1.5 使用委托人的财产
由委托人无偿提供的办公室、设备的所有权属于委托人。监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的办公室、设备。
2. 委托人义务
2.1 委托人代表
委托人代表为: 。
2.2 答复
委托人同意在 5 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
3. 违约责任
3.1 监理人的违约责任
3.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:
赔偿金=直接经济损失(含材料及人工费用),但不超过监理费总额
3.2 委托人的违约责任
3.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定:
逾期付款利息=当(略)支付天数
4. 支付
委托人应将监理费以转账方式汇入监理人指定账户。正常工作酬金的支付:
支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额(万元) |
第一次 | 进场(略) | 50% | 21.5 |
第二次 | 工程验收合格 | 30% | 12.9 |
第三次 | 工程资料、结算手续完成。 | 20% | 8.6 |
5.合同变更
5.1除不可抗力外,因非监理人原因导致本合同期限**时,附加工作酬金按相关文件另行协商。
5.2在正常1.1.1监(略),工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,不增加附加工作酬金。
5.3因工程规模、(略),按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
6. 争议解决
6.1 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 (1) 种方式:
(1)提请 **市 仲裁委员会进行仲裁。
(2)向 **市中级 人民法院提起诉讼。
7. 其他
7.1 检测费用
委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。
7.2 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;
奖励金额的比率为 0 %。
8. 补充条款
8.1委托人应免费向监理人提供现场办公室、休息室及食宿。
8.2凡工程现场施工单位在施工,监理人均须在场履行监理职责。
8.3如监理期限(略),建设单位应付清监理费尾款,但监理人应履职完成工作,建设单位按月(延期两个月以上)支付延期监理报酬。
(略)
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多岳阳县招标采购信息
- 温岭市铁路新区泵业小镇技术中心、小
- 04月27日
- 河间市2019年城区既有建筑节能改
- 04月27日
- (塘桥镇)鹿苑三丈浦区域临时安置过
- 04月27日
- 邵阳县工业职业技术学校职工公寓、非
- 04月27日
- 涟水县交警大队一中队用房维修/改造
- 04月27日
- 四川省凉山彝族自治州会理县自然资源
- 04月27日
- 沈阳输油气分公司管道环焊缝开挖验证
- 04月27日
- 涟水县交警大队一中队用房智能化工程
- 04月27日
- 海兴县赵毛陶镇等五个乡镇土地综合整
- 04月27日
- 关于名医馆7楼党员、职工之家装修改
- 04月27日
- 平遥伟海生态农业有限公司新建百万蛋
- 04月27日
-
岳阳县建材网
岳阳县采购信息网
岳阳县政府公开信息
岳阳县公共资源交易网
岳阳县电力交易中心
岳阳县交易中心
岳阳县房产交易中心
岳阳县工程交易中心
岳阳县钢铁交易中心
岳阳县建设交易中心
岳阳县招投标交易中心
岳阳县政府交易中心
岳阳县造价信息网
岳阳县市政工程信息网
岳阳县水利工程信息网
岳阳县通信工程信息网
岳阳县医药招标网
岳阳县建筑招标网
岳阳县工程招标网
岳阳县建设招标网
岳阳县施工招标
岳阳县装饰工程招标
岳阳县建设工程网
岳阳县水利招标信息网
岳阳县电力招标网
岳阳县建委招投标网
岳阳县建筑管理网
岳阳县建设信息港
岳阳县教育招标网
岳阳县装修招标
岳阳县人力和社会保障局
岳阳县建设网
岳阳县总包工程
岳阳县政府工程招标
岳阳县工程施工招标
岳阳县工程公开项目
岳阳县工程采购信息
岳阳县招标投标采购平台
岳阳县省市工程建设网