位置>千里马招标网> 招标中心> 如皋市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目的招标公告
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
[0]**市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目的招标公告 | |||||
项目编号 | B(略) | 项目名称 | **市九华镇(略) | ||
标段编号 | B(略) | 标段名称 | **市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目 | ||
招标人名称 | |||||
代理机构名称 | |||||
项目批准机关名称 | |||||
工程所须资金来源 | |||||
工程地点 | |||||
工程规模 | |||||
标段具体信息 | |||||
申请人可申请的最多标段数 | |||||
报名地点 | |||||
公告(略) | |||||
计划开工时间 | 计划竣工时间 | ||||
公告开始时间 | (略) | 公告结束时间 | ****年6月11日 | ||
工程类型 | 其它 | ||||
申请人(略) | |||||
申请人资质(略) | |||||
拟选报名人员资质等级 | |||||
企业业绩、信誉 | |||||
项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 | |||||
其他条件 | |||||
公告信息 | **市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目招标公告 1. 招标条件 本招标项目**市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目 (项目名称)已批准建设,项目业主为 **市九华镇人民政府,建设资金来自财政(资金来源),项目出资比例(略)。项目(略),现对该项目**市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目(标段)的施(略),特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况 2.1.1建设地点:(略) 2.1.2建设规模:本项目用地面积为****m2,设计处理能力为****m3/d。 2.1.3合同估算价:(略) 2.1.4工期要求:发出开工令后60个日历天内完工中标后承包人向发包人提供设计图纸: 捌套,CAD电子图壹套。(合同签订后5日内,承包人应提供捌套图纸报图纸审查部门审图)。 2.1.5 其他:质量要求:设计要求的质量标准:质量标准要求满足《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB ****-****),以及满足现行国家、行业关于建筑工程设计的规范和标准,同时满足本招标文件附件《技术标准和质量要求》的要求,在确保质量、安全的前提下,降低工程造价。施工质量要求:满足设计要求,达到现行国家、行业施工及质量验收规范的要求和工程备案标准,一次性验收合格。 2.1.6标段划分:(略) 2.2招标范围:**市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目 3. 投标人资格要求 3.1投标人需具备【环境工程(水污染防治工程)设计专项资质乙级及以上】,同时具备【环 保工程专业承(略)。 本工程(略) ,联合体牵头单位 需具备【环 境工程(水污染防治工程)设计专项资质乙级及以上】 ;被牵头单位需 具备【环保工程专 业承包资质贰级及以上】 。 3.2总承包项目负责人(即设计项目负责人): 环保专业或给排水专业高级工程师职称 (如工 程师职称证书无法体现专业,则需提供有效学历证书证明(学信网查询截图)。) 投标人拟派施工项目负责人:须具备机电工程或市政公用工程专业二级及以上(含二级)注册建造师;具备有效的安全生产考核合格证书,且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人;项目经理必须为本工程委托代理人。且必须满足下列条件: 3.3投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: 项目经理(略) 项目经理是非变更后无在建工程,或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续,或项目经理有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。注:以上在建工程是指在其他项目担任项目经理职务。 如为联合体投标,施工项(略)。 3.4. 投标(略)总承包 项目负责人 和 施工(略)应具(略) (1)养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴(略)次招标公告发出之日不足6个月),需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的****年1月1日至****年3月31日的缴费明细】。 (2)自 ****年1月1日以来,企业无法院认定为失信行为(须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询); 3.5 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.6 本次招标接受联合体投标。 联合体牵头单位 需具备【环境工程(水污染防治工程)设计专项(略);被(略) 具备【环保工程专业承包资质贰级及以上】 。 总承包项目负责人(即设计项目负责人): 联合体牵头单位的环保专业或给排水专业高级工程师职称 (如工程师职称证书无法体现专业,则需提供有效学历证书证明(学信网查询截图)。) 投标人拟派施工项目负责人:联合体组成单位机电工程或市政公用工程专业二级及以上(含二级)注册建造师; 4. 招标文件的获取 4.1招标文件获取时间为: ****年5月22日至****年6月11日 9时00分; 4.2招标文件获取方式:投标人使用“**CA数字证书”登录“**市公共**交易平台”获取; 4.3招标文件每套售价 250 元,售后不退。 5. 投标截止时间 5.1 投标截止时间为 :(略) 5.2逾期送达的投标文件,招标(略)。 6. 资格审查 本次招标采(略),资格评审标准详见招标文件第三章。 7. 评标方法 本次招标采用 综合评估法 ,评标标准和方法详见招标文件第三章。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在**建设工程招标网、**市公共**交易网上发布。 9. 联系方式 招 标 人:**市九华镇人民政府 招标代理机构:**皋审工程项目管理有限公司 ****年5月22日 | ||||
招标人联系方式 | |||||
地址 | 联系人 | ||||
传真 | 电话 | ||||
邮编 | E-mail | ||||
招标代理机构联系方式 | |||||
地址 | 联系人 | ||||
传真 | 电话 | ||||
邮编 | E-mail | ||||
报名信息 | 请申请人于 至 ,每天上午 时 分 至 时 分,下午 时 分 至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 至 ,每天上午 时 分至 时 分,下午 时 分至 时 分(公休日、节假日除外)到 获取 。 | ||||
特殊公告 [0] **市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目招标公告 1. 招标条件 本招标项目**市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目 (项目名称)已批准建设,项目业主为 **市九华镇人民政府,建设资金来自财政(资金来源),项目出资比例为100%。项目已具备招标条件,现对该项目**市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目(标段)的施(略),特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况 2.1.1建设地点:(略) 2.1.2建设规模:本项目用地面积为****m2,设计处理能力为****m3/d。 2.1.3合同估算价:(略) 2.1.4工期要求:发出开工令后60个日历天内完工中标后承包人向发包人提供设计图纸: 捌套,CAD电子图壹套。(合同签订后5日内,承包人应提供捌套图纸报图纸审查部门审图)。 2.1.5 其他:质量要求:设计要求的质量标准:质量标准要求满足《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB (略)以及满足现行国家、行业关于建筑工程设计的规范和标准,同时满足本招标文件附件《技术标准和质量要求》的要求,在确保质量、安全的前提下,降低工程造价。施工质量要求:满足设计要求,达到现行国家、行业施工及质量验收规范的要求和工程备案标准,一次性验收合格。 2.1.6标段划分:(略) 2.2招标范围:**市九华镇污水处理厂尾水湿地建设工程EPC项目 3. 投标人资格要求 3.1投标人需具备【环境工程(水污染防治工程)设计专项资质乙级及以上】,同时具备【环 保工程专业承包资质贰级及以上】。 本工程接受联合体投标 ,联合体牵头单位 需具备【环 境工程(水污染防治工程)设计专项资质乙级及以上】 ;被(略) 具备【环保工程专 业承包资质贰级及以上】 。 3.2总承包项目负责人(即设计项目负责人): 环保专业或给排水专业高级工程师职称 (如工 程师职称证书无法体现专业,则需提供有效学历证书证明(学信网查询截图)。) 投标人拟派施工项目负责人:须具备机电工程或市政公用工程专业二级及以上(含二级)注册建造师;具备有效的安全生产考核合格证书,且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人;项目经理必须为本工程委托代理人。且必须满足下列条件: 3.3投标人(略): 项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业; 项目经理是非变更后无在建工程,或项目经理是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满 6 个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目经理解锁手续,或项目经理有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目经理执业范围之内。注:以上在建工程是指在其他项目担任项目经理职务。 如为(略),施工项目经理须由被牵头单位委派。 3.4. 投标人及拟派 总承包 项目负责人 和 施工项目负责人 应具备其他要求 (1)养老保险需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的(略)缴费明细【如果为新成立企业(营业执照中的成立日期至首次招标公告发出之日不足6个月),需提供社保部门出具的在投标单位缴纳的(略)缴费明细】。 (2)自 (略)来,企业无法院认定为失信行为(须经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询); 3.5 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.6 本次招标接受联合体投标。 联合体牵头单位 需具(略)(水污染防治工程)设计专项资质乙级及以上】 ;被牵头单位需 具备【环保工程专业承包资质贰级及以上】 。 总承包项目负责人(即设计项目负责人): 联合体牵头单位的环保专业或给排水专业高级工程师职称 (如工程师职称证书无法体现专业,则需提供有效学历证书证明(学信网查询截图)。) 投标人(略):联合体组成单位机电工程或市政公用工程专业二级及以上(含二级)注册建造师; 4. 招标文件的获取 4.1招标文件获取时间为: ****年5月22日至****年6月11日 9时00分; 4.2招标文件获取方式:投标人使用“**CA数字(略) 4.3招标文件每套售价 250 元,售后不退。 5. 投标(略) 5.1 投标截止时间为 :(略) 5.2逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 6. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章。 7. 评标方法 本次招标采用 综合评估法 ,评标标准和(略)。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在**建设工程招标网、**市公共**交易网上发布。 9. 联系方式 招 标 人:**市九华镇人民政府 招标代理机构:**皋审工程项目管理有限公司 (略) | |||||
报名信息 | 请申请人于 时 分,至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 时 分,至 时 分(公休日、节假日除外)到 提交资格预审文件。 | ||||
相关附件 | |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多如皋市招标采购信息
- 第十采油厂绿色矿山及生态文明示范区
- 05月22日
- 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法
- 05月22日
- 秦皇岛市抚宁区城市管理综合行政执法
- 05月22日
- 中交路建佛山一环西拓旧路改造和景观
- 05月22日
- 南通市海门生态环境局2020年招标
- 05月22日
- 沂南县永兴路排水管道综合改造工程(
- 05月22日
- JC水电站施工区域绿化工程
- 05月22日
- [江苏中冠(原常州招标代理中心)]
- 05月22日
- 海滨路道路绿化工程施工中标公告
- 05月22日
- 大旱河流域大石桥段河道生态修复工程
- 05月22日
- 余庆扶贫产业子基金温氏生猪合作养殖
- 05月22日
- [南京市]浦口区凤滁路南延(康华路
- 05月22日
-
如皋市建材网
如皋市采购信息网
如皋市政府公开信息
如皋市公共资源交易网
如皋市电力交易中心
如皋市交易中心
如皋市房产交易中心
如皋市工程交易中心
如皋市钢铁交易中心
如皋市建设交易中心
如皋市招投标交易中心
如皋市政府交易中心
如皋市造价信息网
如皋市市政工程信息网
如皋市水利工程信息网
如皋市通信工程信息网
如皋市医药招标网
如皋市建筑招标网
如皋市工程招标网
如皋市建设招标网
如皋市施工招标
如皋市装饰工程招标
如皋市建设工程网
如皋市水利招标信息网
如皋市电力招标网
如皋市建委招投标网
如皋市建筑管理网
如皋市建设信息港
如皋市教育招标网
如皋市装修招标
如皋市人力和社会保障局
如皋市建设网
如皋市总包工程
如皋市政府工程招标
如皋市工程施工招标
如皋市工程公开项目
如皋市工程采购信息
如皋市招标投标采购平台
如皋市省市工程建设网