位置>千里马招标网> 招标中心> 东富工业园综合配套工程(一期)项目东富工业园综合配套工程(一期)施工监理
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
项目名称:东富工业园综合配套工程(一期)项目东富工业园综合配套工程(一期)施工监理
东富工业园综(略)(一期)施工监理招标公告
1.项目概况
1.1 审批、核准或备案情况
本招标项目东富工业园综合配套工程(一期)已由**市发展和改革局批准建设,批准文号为醴发改【****】197号,资金来源为自筹资金。招标人为(略),招标代理机构为(略)。项目施工监理已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
1.2招标项目概况
1.2.1招标项目名称:东富工业园综合配套工程(一期)施工监理;
1.2.2建设地点:(略)
1.2.3项目基本情况:项目总用地面积****.9平方米,规划总建筑面积(略),初步设计总建筑面积****.69平方米;主要建设内容包括人才公寓、酒店、综合楼、食堂、商业街、配套用房、汽车充电桩、休闲广场、景观绿化亮化、健身设施、求知路二期以及内部(略).25万元,建安工程费****.52万元。
1.3 监理(略):从施工准备阶段开始,经施工阶段,竣工验收至保(略),其中施工阶段工期与本招标项目的施工中标工期相同。缺陷责任期从工(略)(交)工验收之日起计算24个月;
1.4 招标范围:本招标项目设计施工图范围内全部工程施工准(略)招标人下达的任务书为准;
1.5 工期控制目标:(略)定的施工工期为工期控制目标,直至本招标工程项目全部完工。
1.6质量控制目标:以本招标项目各单项或(略)标。
1.7投(略):控制在本招标项目施工合同约定的范围内,直至本招标工程项目全部完工。
2.资格要求
2.1具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期;省外入湘企业在 “**(略) 进行了基本信息登记;
2.2具备建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或具有建设行政主管部门核发的房屋建筑工程监理乙级及以上资质,资质证书在有效期内;
2.3 拟任总监理工程师应具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书(在有效期内)。拟任总监理工程师在**行政区域内最多有□零个 √ 2个作为总监理工程师的在监项目(不含本项目),且在**行政区域外不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师。
2.4拟任专业监理工程师(招标阶段配备1人)应取得国家注册监理工程师证书或**省监理工程师证书或(略)
2.5本次招标□接受联合体投标,联合体投标的相关要求见投标人须知前附表
√不接受联合体投标
2.6投标人可以就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标,但最多允许中标/ 个标段(适用于分标(略));
2.7 类似工程业绩要求:
□ 不要求
√ 要求,(由招标人在以下工程业绩中勾选一项)
√企业承担过1项类似工程; □拟任总监理工程师承担过1项类似工程
类似工程:承担过至少1项已(略)上或建筑面积 **** 平方米及以上的房屋建筑工程施工监理。
2.8其他要求:
投标人资格具体要求详见第二章投标人须知前附表。
3.资格审查
采用资格后审方式。
4.评标办法
本招标项目采用湘建监督[****]172号文件规定的: (略)
5.招标文件的获取
5.1 有投标意愿者,请从(略)~****年 8 月 21 日9时00分(**时间,下同)在**市公共**交易中心网站(http://(略)cn)“建设工程—房屋建筑—招标公告——附件”进行网上下载/获取招标文件。招标人加载至招标投标交易平台的招标文件与其提供的书面招标文件具有同等效力。
5.2 招标文件每套售价400元,一律现金支付,递交投标文件时缴纳,售后不退。
5.3澄清答疑采用网上下载方式。招标人对招标文件的澄清答疑均采用在**市公共**交易中心(网址:http://(略)cn)“建设工程—房屋建筑—答疑公告”栏目上发布,投标人自行下载。在投标截止时间前,投标人务必动态关注澄清答疑文件的发布情况。
5.4 投标人应自行在**市公共**交易中心网上下载/获取招标文件、招标文件的澄清答疑等相关招标资料,恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息,如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)招标人概不负责,所造成的投(略)。
6.投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间(简称“投标截止时间”,下同)及开标时间为****年 8 月2(略)(**时间),地点为**市天元区牛(略)楼开标室(具体开标室详见开标区域电子指示屏)。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件,招标人不予受理。
6.3 投标人法定(略)(授权委托代(略))须亲自到场参加投标。否则,拒收投标文件。(疫情期间按招标公告附件执行)
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《**省招标投标监管网》、《**市公共**交易中心》(网址:http://(略)cn)上发布。
8.行政监督
本次招标项目招标投标监督机构为****经济开发区产业发展局。联系电话:(略)
9.联系方式
招标单位:(略)
地址:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
招标代理机构:(略)
地址:**市天心区雀园路568号创谷产业园A3栋715室
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
邮 箱:(略)
10.疫情期间投标须知
详见本招标公告附件。
附件1:
通 知
各投标人:
为加强新冠肺炎疫情防控工作,减少人员聚集,将防控措施落实到位,根据《**市公共**交易中心疫情防控期间公共**交易服务指南》(株公资发〔****〕5号)、《关于在疫情防控期间有序高效开展公共**交易服务有关工作的通知》(株公资发〔****〕8号)及关于印发《优化公共**交易服务精准稳妥推进复工复产的若干措施》的通知(湘发改公管〔(略)文件精神,招标公告招标工作做如下通知:
1、投标人须指派无疫情接触史、身体健康且符合防控要求的法定代表人或授权委托代理人(不强制要求为拟任项目负责人)一名,在投标截止时间前进入交易(略)株公资发〔****〕5号文件附件3要求的投标人承诺书等资料,并对纸质投标文(略)
2、取消招标文件中关于投标人代表必须出席开标会的所有条款;取消开标时对投标人代表的身份验证工作。
3、各投标人按照《**市公共**交易中心疫情防控期间公共**交易服务指南》、《关于在疫情防控期间有序高效开展公共**交易服务有关工作的通知》的相关规定参加开标活动。
4、疫情防控期间,各投标人须充分考虑因体温测试、入场登记、电梯乘坐人数限制等因素影响,提前到达交易中心。
附件2:
开标结果默认申明
(招标人名称):
(招标代理机构名称):
本单位(投标人名称)现参与(项目名称)的投标。为响应新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求,减少人员聚集,本单位自愿放弃参加现场开标会议,并完全认可招标人及招标代理机构的现场开标结果。
特此申明。
投标人:(略)
法定代表人:(略)
日期: (略)
附件3:
**市公共**交易中心
防疫期间投标人进场交易承诺书
本单位承诺严格落实党中央、国务院,**省委、省政府以及**市委、市政府相关工作部署,遵守《关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及(略)
本单位于 (略)参加项目的开标活动。
本单位承诺在进入交易中心后做到以下几点:
1、参与开标人员配合交易中心工作人员进行体温监测和人员信息核查登记。对于有发烧、咳嗽等症状以及不符合防控管理要求的人员,坚决不进入开标现场。
2、参加开标的人员自觉做好个人防护,佩戴口罩,听从交易中心工作人员引导,并遵守交易中心场内各项规定。
3、本单位所派开标人员为:①在(省、市)身体健康人员②从疫区进入**隔离已满14天,身体健康人员。
4、本单位保证做好开标前期的各项准备工作,在投标截止时间前15分钟以前到达开标区域,避免因时间拖延,造成人员密集接触。
5、开评标结束后,本单位人员将迅速离场,不在公共区域内停留。
承诺人(公章):
(略)
注:本承诺书单独打印开标时交代理公司,投标人为按上述要求或未带本承诺书则不得参加开标,造成的后果概由投标人负责。
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多醴陵市招标采购信息
- 深州市兵曹乡农村人居环境整治资金(
- 08月12日
- [YNST]-ZB-2020-12
- 08月12日
- 临漳公园公交首末站项目临时大门和围
- 08月12日
- 临漳公园公交首末站项目室外安装工程
- 08月12日
- 2020年深圳龙岗供电局智慧营业厅
- 08月12日
- 临漳公园公交首末站项目装修装饰工程
- 08月12日
- 周口市川汇区人民法院关于周口市川汇
- 08月12日
- 襄阳市襄州区静怡医院改造项目
- 08月13日
- 周口市川汇区人民法院关于沈丘县槐店
- 08月12日
- 许昌市魏都区人民法院关于长葛市黄河
- 08月12日
- 县人武部营院维修改造工程开标记录
- 08月12日
- 银川市公安局西夏区分局西夏区禁毒预
- 08月12日
-
醴陵市建材网
醴陵市采购信息网
醴陵市政府公开信息
醴陵市公共资源交易网
醴陵市电力交易中心
醴陵市交易中心
醴陵市房产交易中心
醴陵市工程交易中心
醴陵市钢铁交易中心
醴陵市建设交易中心
醴陵市招投标交易中心
醴陵市政府交易中心
醴陵市造价信息网
醴陵市市政工程信息网
醴陵市水利工程信息网
醴陵市通信工程信息网
醴陵市医药招标网
醴陵市建筑招标网
醴陵市工程招标网
醴陵市建设招标网
醴陵市施工招标
醴陵市装饰工程招标
醴陵市建设工程网
醴陵市水利招标信息网
醴陵市电力招标网
醴陵市建委招投标网
醴陵市建筑管理网
醴陵市建设信息港
醴陵市教育招标网
醴陵市装修招标
醴陵市人力和社会保障局
醴陵市建设网
醴陵市总包工程
醴陵市政府工程招标
醴陵市工程施工招标
醴陵市工程公开项目
醴陵市工程采购信息
醴陵市招标投标采购平台
醴陵市省市工程建设网