位置>千里马招标网> 招标中心> 五粮液酒糟生物质热电联产项目EPC总承包
您尚未开通该权限!
咨询客服:400-688-2000,掌握更多商机线索!
- 咨询:400-688-2000查看全部商机
1.招标条件: | ||
1.1本招标项目五粮液酒糟生物质热电联产项目已由**市发展和改革委员会以**市发展和改革委员会关于五粮液酒糟生物质热电联产项目核准的批复,宜发改发【(略)准建设,项目业主为**久胜绿色能源有限公司,建设资金来自30%自筹资金及70%银行贷款。招标人为**久胜绿色能源有限公司,该项目已具备招标条件,现对该项目的EPC总承包进行公开招标。 1.2本招标项招标组织形式为委托招标。招标人选择的招标代理机构是中科标禾工程项目管理有限公司 。 | ||
2.项目概况与招标范围: | ||
2.1项目概况:五粮液酒糟生物质热电联产项目位于**省**市岷江北岸五粮液酒厂老厂区内,占地约98.36亩。本项目规划**装机1×130t/h循环流化床锅炉+1×20MW高温高压背压式汽轮发电机组,预留二期同规模建设用地。本工程拟采用(略),产品为蒸汽和电力。 2.2招标范围: 本工程采用EPC总承包方式建设,本次招标为1个标段。EP(略),本工程设计(包括施工图、竣工图)、设备及材料的采购、监造、运输、保管(卸车、验收、保(略))、土建施工(包括但不(略)(含桩基)、建筑、(略))、设备安装、启动调试72+24h(不含(略))、技术(略)(包括但不限于消防验收、环境保护验收、安全评价验收、水土保持验收、配合后评估等,总承包方负责整改并承担由此发生的费用至验收合格为止)、缺陷处理和最终交付的全过程总承包。 工程初步设计、详勘、三大主机设备采购、实验室(略))不纳入EPC总承包范围。除以上项目之外,其余所有系统均在本EPC合同范围内,总承包单位应保证电厂系统的完整性。 2.3计划工期:(略) 2.4工期要求:本工程计划(略)开工, (略)成72+24h整套试运。 2.5质量要求:符合现行国家和电力行业合格标准,达标达产。 | ||
3.投标人资格要求: | ||
3.1投标人须是在中华人民**国境内依法注册的企业法人。具有有效的企业法(略)的营业执照,能独立签订合同和履行合同的企业法人(联合体投标的,各方成员均须提供)。 3.2资质要求: (1)若设计单(略),投标人须具有住建部颁发的电力行业设计乙级或新能源行业乙级及以上资质。同时,须明(略),且施工单位须具有住建部颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质。 (2)若施工单位作为总承包人,投标人须具有住建部颁发的电力工程施工总承包一级及以上资质。同时,须明确设计单位,且设计单位须具有住建部颁发的电力行业设计乙级或新能源行业乙级及以上资质。 (3)若投标单位独立投标,投标人须具有住建部颁发的电力行业设计乙级或新能源行业乙级及以上设计资质、且具(略) (4)本次招标接受联合体投标,联合体投标的,应满足下列要求: 联合体成员(略),联合体成员各方应当签订联合体协议书,明确联合体成员各方承担的工作和责任,并以一个投标人身份投标,联合体各(略)本项目的投标。 3.3业绩要求 投标人须满足以下条件: 在投标截止日前10年内,投标人须具有1个及以上已投运的生物质发电(110T/h及以上锅炉或30MW发电机组)的EPC业绩(参与设计或施工均可)。若联合体投标,联合体成员均须同时满足该条件。 注: 投标人须在投标文件中提供相关业绩合同正文的第一页、签字盖章页的复印件及项目竣工验收报告,资料后审,若存在弄虚作假,不予认可。 3.4项(略) 项目经理、项目总工、设计负责人(设总)、安全负责人持有国家合法部门颁发有效证书(证书需注册在本单位并提供本单位近半年社保缴费证明),人员素质符合工程要求。 (1)项目经理 ①具备建筑工程(略),具备有效的安全生产考核合格证书,,且未在本工程建设期间担任其他在建工程项目经理。 ②近十年(至今)具有至少1个110T/h及以上生物质(略) (2)项目总工:须具备高级及以上技术职称,从事10年以上电力建设施工管理工作,近10年(至今)具有至少1个110T/h及以上生物质锅炉+30MW汽轮发电机组已并网发电投运项目的EPC总承包项目经理总工业绩,须提供相关证明材料。 (3)设计负责人(设总):须具备高级及以上技术职称,从事10年以(略),近10年(至今)承担过至少1(略),须提供相关证明材料。 (4)安全负责人:(略) 3.5投标人其他资格要求 (1)具有良好(略),近三年没有处于被责令停业或破产状态,且资产未(略)。 (2)投标人具有有效的质量、职业健康安全及环境体系认证证书。 (3)投标资格被行政监督部门取消并在有效期内,不得(略)。 (4)被最高人民法院或地方各级法院列入失信被执行人名单的企业,不得参与本项目的投标,被最高人民法院在“信用中国”((略)gov.cn)网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单,不得参加本项目投标。 | ||
4.招标文件的获取: | ||
4.1 凡有意参加投标者,请于 (略)0:00:00 至 (略)0:00:00 登录**市公共**交易信息网 (https://(略)gov.cn/),凭数字证书和密码获取招标文件及其它招标资料。另,可通过本项目招标公告附件,免费获取招标文件。 4.2 招标人不提供邮购招标文件服务。 | ||
5.交易平台技术服务费: | ||
本项目(或本标段)交易平台技术服务费 170 元。投标人须先缴纳技术服务费,再缴(略),且须在投(略),通过**市建设工程网上招投标系统缴纳技术服务费(流程为:登录**市建设工程网上招投标系统——进入“网上投标-缴纳技术服务费”页面——选择项目标段——点击缴费后使用支付宝扫码完成支付——支付成功后,重新点击“网上投标-缴纳技术服务费”,选择打(略)。成功缴纳技术服务费以系统出具的缴纳回执为准)。 投标人缴纳的电子化交易平台技(略)人可在成功支付技术服务费后,在“网上投标-技术服务费自助开票”页面选择对应项目标段填写完善普通税务发票开票信息,并在线获取(略)。 | ||
6.投标文件的递交: | ||
6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 ****-12-02 10:(略) 6.2 电子投标文件递交方式: (略) 6.3 逾期递交的或者未按指定方式递交或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 | ||
7.发布公告的媒介: | ||
本次招标公告在全国公共**交易平台(**省)、**市公共**交易信息网发布。 |
招标文件附件: |
序号 | 标段名称 | 标段编号 | 文件名称 |
1 | 五粮液(略) | CPQFJ(略) |
招标公告及附件: |
注册会员享贴心服务
项目查询服务
·让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息
·帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人,全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式
·帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息
项目定制服务
·根据您的关注重点定制项目,从海量的项目中筛选出符合您的要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式
·根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况
- 猜你喜欢
- 更多宜宾招标采购信息
- 正宁畜牧周家变压器增容需求预告
- 11月11日
- 潜江市中心医院道路导流线油漆划线采
- 11月11日
- 被装物资直邀供应商资格预审报名公告
- 11月11日
- 宜昌市特殊教育学校新校建设工程项目
- 11月12日
- 关于定点印刷服务的合同公告[宁波市
- 11月11日
- 华能定边沈口子风电场明阳25台风机
- 11月11日
- 广西广投能源集团有限公司来宾电厂阿
- 11月11日
- 广铁集团广州工务大修段关于关于湖南
- 11月11日
- 2020年黄岛热水器喷粉北线喷涂设
- 11月11日
- 中铁七局武汉公司渝黔八标三工区项目
- 11月11日
- [盱眙县]盱中兆科学府南京东原盱眙
- 11月11日
- 新疆天壹中山工程咨询有限公司关于富
- 11月11日
-
宜宾建材网
宜宾采购信息网
宜宾政府公开信息
宜宾公共资源交易网
宜宾电力交易中心
宜宾交易中心
宜宾房产交易中心
宜宾工程交易中心
宜宾钢铁交易中心
宜宾建设交易中心
宜宾招投标交易中心
宜宾政府交易中心
宜宾造价信息网
宜宾市政工程信息网
宜宾水利工程信息网
宜宾通信工程信息网
宜宾医药招标网
宜宾建筑招标网
宜宾工程招标网
宜宾建设招标网
宜宾施工招标
宜宾装饰工程招标
宜宾建设工程网
宜宾水利招标信息网
宜宾电力招标网
宜宾建委招投标网
宜宾建筑管理网
宜宾建设信息港
宜宾教育招标网
宜宾装修招标
宜宾人力和社会保障局
宜宾建设网
宜宾总包工程
宜宾政府工程招标
宜宾工程施工招标
宜宾工程公开项目
宜宾工程采购信息
宜宾招标投标采购平台
宜宾省市工程建设网